2022承包合同范文合集五篇.docx

《2022承包合同范文合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022承包合同范文合集五篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022承包合同范文合集五篇承包合同 篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公允、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：第一条：工程名称其次条：工程量及造价1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。2：工程造价：每平方米/m2，最终面积据实结算。第三条：承包方式及付款方式付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。第四条：施工工期本防水工程自施工条件起先，暂定自 年 月 日至年 月 日完成。第五条

2、：工程质量全部进场材料必需为合格产品，供应材料合格证，现场抽样复试合格(供应进场材料复试检验报告)，卷材厚度满意设计及现场监理、甲方要求，(主材为 牌或 牌)。第六条：双方责任：1：甲方责任：(1) 乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份;(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;2：乙方责任：(1) 依据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目;(2) 根据国家规范和甲方要求，经双方协商供应各项技术材料;(3) 乙方全部人员必需听从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。(4) 工程竣工后，负责清理好现场;(5) 如乙方因施工组

3、织、人力、机具设备等缘由造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍担当。第七条：工程验收结算工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。第九条：本合同如有违约和争吵，到仲裁部门解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日承包合同 篇2为搞活林业经济、提高效益，根据国家有关法律和政策规定，双方通过同等自愿协商达成如下协议：一、合同双方甲方：乙方：二、承包

4、事项甲方将座落在大眼塘荒山面积大约200亩承包给乙方造湿地松(土地不流转，山上全部林木归甲方全部)。三、造林要求乙方必需按林业部门造林要求，行距23米，成活率保持在85%以上，负责林业部门验收合格。四、双方责任乙方在造林过程中所产生的一切费用自行负责与甲方无关，甲方在造林验收合格后应帮助乙方向林业局退回造林押金。五、其它事项在林业局验收合格后，退回造林押金后，合同双方就无任何关系。如有其它事项，还可另行协商，补充条款，同具法律效应。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，并经甲乙双方签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日承

5、包合同 篇3建设单位：(发包单位)(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例,并依据本工程详细状况，经协商一样，签定本合同，以资共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容及范围：面积m2(按实结算)工程单价：元/m2四、工程造价：￥元(大写：)五、工程承包方式：六、工程期限：本工程安排自年月日开工至年月日竣工，日历天数天。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不行抗拒因素，工程相应延迟。七、施工期内增加工程内容，双方刚好办理签证手续，待竣工后统一结算。八、施工费结算方法：九、工程主要材料乙方运抵现场后甲方及监理

6、按方案，材料检测报告验证。十、甲、乙双方责任：1.甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量，并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放，并为乙方施工人员食宿供应便利。2.甲方应在开工前刚好向乙方供应与防水工程有关的建、构筑物平、剖面图,沉降变形状况等资料。3.乙方必需听从甲方管理，严格根据设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工，以确保工程质量。4.乙方应刚好向甲方供应施工进展状况、工程结算、竣工验收等资料，甲方接乙方通知五个工作日内支配工程验收。5.工程全部或分项竣工等待验收期间，由于甲方缘由引起返工或修补，工料费用由甲方担当按实结算。

7、6.乙方施工后，若甲方需后道土建施工，必需在防水施工验收合格后方可进行，并不得破坏前道防水层，否则不属乙方保用范围，造成后果由甲方自负。十一、工程质量和修理：1.工程质量必需符合国家施工验收规范。2.工程竣工验收后保用修复。3.为了提高防水层的耐久性，交付运用后运用单位应定期支配屋面保养、清理垃圾和杂物、保持排水道畅通等。如发生非本款第2条缘由须要修理时，乙方向运用单位收取工本费。十二、违约责任：1.甲方如逾期支付工程款，影响工程正常进行，造成损失由甲方自负，并由甲方支付乙方每天按未付部分金额的万分之滞纳金。2.如因乙方责任未按规定期限竣工时，造成损失由乙方自负，并由乙方支付甲方按工程价款的万

8、分之的逾期竣工赔偿费。十三、本合同如有未尽事宜，将按有关法律、法规处理。本合同如发生纠纷时由合同签订地的人民法院管辖。十四、甲乙双方另订平安合同作为合同附件。本合同一式份，甲方执份，乙方执份，正副本合同具有同等的法律效力。十五、本合同签订后甲方派同志;乙方派同志为双方驻工地代表负责履行本合同。十六、补充说明;假如因乙方缘由所造成的平安事故，则全部责任及因此发生的相关费用由艺方自行担当，乙方不得因此向甲方及业主要求补贴费用，甲方及业主也不担当相应责任。甲方：乙方：法人代表(托付人)：法人代表(托付人)：经办人：经办人：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行、帐号：开户银行、帐号：日

9、期：年月日日期：年月日承包合同 篇4甲方：乙方：依照中华人国共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、监理法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建筑工程承包合同条例及其它相关法律、行政法规，遵循诚恳信用的原则，以甲方与建设单位签定的总合同有关条款为准则，甲乙双方经过友好协商，甲方同意将部分工程给由乙方承包施工。现将有关事项，订立以下合同，双方共同信守：第一条：工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.施工范围：4.工程数量：其次条：开竣工时间：开工时间：月 日竣工时间：年月日(如延误工期按每延期壹天扣罚工程款的总额的 %惩罚，建设单位同意顺延除外。)第三条：质量等级：第四条：合同价款

10、：以建设单位和施工单位(甲方)的最终决算为准。第五条：承包方式及核算原则，与工程款支付方法1. 乙方实行内部独立核算，履行完纳税义务后确保上缴，自负盈亏，超收全留，欠收自补。2. 乙方上缴额以建设单位与甲方最终形成的工程决算为基数，由乙方向甲方缴纳 %的利润。3. 凡工程款必需由甲方统始终接向建设单位收取，扣除应缴各项税费后，由乙方支配运用，严禁乙方假借甲方或自己名义收取建设单位工程款，如发觉未经甲方授权擅自向建设单位收取工程款时，发生一次按收取工程款的5%作为甲方的赔偿金。第六条：甲方驻工地代表及其被授权范围 (附授权托付书)第七条：质量平安要求：1、乙方须按设计文件、甲方技术交底和甲方技术

11、指导下进行施工。2、乙方承包的工程必需以满意甲方施工条件为准。3、乙方对所承包工程的施工质量担当全部责任。假如甲方技术交底不到位、技术指导不到位造成质量或其他由甲方失职造成的返工由甲方担当。4、乙方须严格按平安生产法、建设工程平安生产管理条例及甲方的技术要求下施工，采纳专项平安设施和防护措施，确保人身及机械设备的平安，若发生平安事故，一切经济及法律责任均由乙方担当。第八条：甲方的权利和义务1、负责履行建设工程施工合同中的各项义务，要求乙方严格根据建筑工程施工规范及质量要求进行施工，监督，检查，限制工程质量进度，发觉问题要刚好处理，对于乙方违反相关平安、质量规范的，甲方有权依照公司制度进行经济惩

12、罚。2、协作建设单位做好开工和竣工工作。3、帮助乙方做好施工平安防护，施工场地四周建筑物和地下管线的爱护及其它工作。4、督促乙方供应施工方案及进度安排并审核批准。5、甲方不定期对工程进度、平安、质量进行检查、监督，甲方必需在技术上赐予支持和指导，甲方技术员必需到场协作乙方施工。6、假如乙方拒绝接受甲方的监督或拒不执行甲方监督整改的通知，或干脆从建设方结算工程款，在外擅自以公司名义赊欠材料，拖欠工人工资，使公司受到损失者，或有充分的事实表明，乙方已无实力接着组织施工，以及不具备施工条件或违章不止或连续2次达不到业主进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出工地，并赔偿由此造成的一切损失。7、在乙

13、方施工过程中，当进度、质量、平安无法满意合同规定要求时，甲方有权干脆依据现场施工进度、质量和平安等状况对乙方的人员、机械、材料作出调配支配，乙方必需听从调动。8、在工程验收完工后，主动促使建设单位完成工程决算工作，决算款项到位后，在提取应缴的一切税费后，将剩余工程款支付乙方。9、因工程问题发生纠纷后，甲方可向建设单位主见权利和义务，也有权依照本合同规定的责任范围向乙方主见权利和要求其担当义务。第九条：乙方的权利和义务1、仔细贯彻执行建筑法、行业各项施工规则以及公司的各项管理制度及措施。甲方对建设单位的承诺，乙方必需无条件执行。2、在确保工程施工平安的前提下，乙方必需按设计文件、甲方要求和规范组

14、织施工，乙方应在甲方的技术指导下进行施工，确保工程按期、保质、保量完成。3、无条件执行甲方所派质检、平安技术人员对工程平安质量所提出的看法，严格执行公司的质量技术平安管理制度，严格根据设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量，对建设单位负责。4、乙方应严格制作工程质量检验评定、工程自检、材料送检，隐藏工程验收记录及工程有关的一切技术资料，负责按月上报工程量，并经建设单位签证后交甲方存档，乙方负责所承包工程相关竣工文件资料的收集、积累、整理交由甲方装订成册备案。5、在施工中仔细做好平安质量管理，听从工程质量平安管理制度，施工期间杜绝重大伤亡事故，一般事故率限制在千分之六以内，如发生重大质量和平安

15、责任事故和人身伤亡事故，所造成的一切法律责任和经济损失，均由乙方自行担当，并全额担当上级部门对公司的罚款及产生的相应的费用。6、坚持文明施工，做好施工现场的环境爱护工作，施工引起造成环境污染或破坏，赔偿费用由乙方担当。7、随时接受甲方、建设单位和监理的检查和检验，有缺陷或不合格的部位按规定整修或返工直至达标。乙方必需派遣有资质的施工员、平安员驻现场对施工及平安生产进行检查、监督并做好相关技术、平安资料。8、建设单位的惩罚，全部进入项目，最终落实到乙方，由承包方无条件担当。乙方须支付自己所承包工程项目的一切费用。9、严禁擅自以甲方的名义对处签订协议或工程转包，以及赊欠任何材料、物品，否则一切后果

16、自负，甲方概不担当任何责任。10、乙方施工的队伍，必需依照相关的法律规定与劳务公司签订劳务分包合同，不允许乙方私自用工，也不允许乙方及乙方聘用的任何人，以甲方或乙方的名义对外出具欠据。否则，按其出具欠据金额的15%由乙方向甲方支付赔偿金。11、项目承包人在施工期间应确保分工种按时结算民工工资，不得拖欠。为此，在本项目其次次工程款到帐后，项目承包人在提取工程进度款时，应在甲方帐户内预留20%的预发工资款，在各工种完成本工种工作量后，由承包人列出工人名单及所发放的工资数额，在公司财务人员或甲方驻工地代表的监督下，由项目承包人将工资给民工发放到位，项目承包人不得以甲方名义向任何人出具欠款凭证，如有发

17、生，每发觉一次，将根据其出具欠款额的15%对项目承包人赐予惩罚，可从工程款中干脆扣除。12、在本协议履行期间，乙方必需严格根据行业部门规定的标准给其参与施工人员供应食宿、施工条件、劳动爱护，否则，甲方有权解除合同。第十条：建筑材料、构配件和设备的供应及选购1、对用于建筑工程的建筑材料、构配件和设备必需进行检验，验明三证，未经检验或检验不合格的、无证的不得运用，并严格执行材料出入库制度，确保所购材料全部用于本项目，否则经发觉甲方有权终止合同。2、建筑材料、配构件的供应和选购应依照建设单位与甲方的施工合同中的详细约定执行，如由建设单位供应全部或部分的，则甲方帮助乙方对所供材料及构配件进行联合验收，

18、未经检验或检验不合格、三证不全的不得运用。3、依照建设单位与甲方的施工合同，如由施工单位(甲方)供应及选购全部或部分的，则所供材料由甲方负责检验。4、建设单位未能如约支付工程款，则工程又不能停建或缓建的，如由甲方选购材料，则由甲乙双方负责检验，并由乙方签字后计入项目成本。5、乙方自行选购的材料，必需是国家认可的三证齐全的合格产品，并经过甲方驻工地代表同意后方可自购材料，所购材料必需由甲方驻工地代表进行检验后在购货凭证(发票)上签字方可确认，履行财务手续并计入生产成本。6、工程承建过程中，如需乙方垫支的，应由甲方签字确认后履行财务手续方可实施，并在结算时计入工程成本。第十一条：竣工验收和结算1、

19、由乙方按施工合同约定时间提交竣工资料、验收报告及竣工图，并于竣工日前会同甲方、建设单位及质检部门根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准刚好验收。2、验收之后符合合同规定的质量等级的，由建设单位和甲方对工程予以结算，工程结算乙方必需会同甲方持单位证件、收据进行结算，严禁乙方私自从建设方结算工程款，否则，甲方对结算工程款不予认可，并视乙方违约，其结算时间和价款为甲乙双方内部核算的依据。第十二条：保修1、保修内容、范围、期限根据新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例第四十条执行。2、保修金及支付方法;保修金按5%总造价预算，在保修期满后，依据实际保修状况予以结算，乙方不得私自收取保修金，如有发生将以违约

20、论处。3、保修期间乙方必需刚好履行保修义务，经甲方通知后，乙方仍不履行的，甲方可派人员进行保修，由此产生的费用由乙方担当。 第十三条：特别约定条款：1、保证金：乙方向甲方供应 万元的质量保证金，作为其履行合同的保证，如乙方全面履行合同，按时竣工验收交付运用并不出现任何经济纠纷的，甲方如数将保证金退还乙方。2、乙方经甲方同意后自购的部分材料，如确需出具欠条的，应由甲方出具托付书并由驻工地代表和乙方共同选购负责人共同签字，乙方擅自以甲方名义出具的欠条，甲方概不认可，由乙方担当一切经济责任。第十四条：争议的解决如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。第十五条：违约责任1

21、、乙方须严格按甲方与建设方签订合同规定的工期交工验收，逾期交工的.，由乙方按工程总造价的日万分之四担当逾期交工的违约金。2、乙方不听从甲方人员指挥或违规施工造成质量问题，除依法担当返工、重作、赔偿损失的责任，还应担当总工程款的5%的违约金。3、甲方违反合同约定，未履行约定义务的，担当乙方因此而停工、窝工、倒运、机械设备调运、材料和构件积压等损失和实际费用。4、乙方必需严格履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同和本协议，如乙方不履行、不完全履行或无实力履行合同时，甲方有权单方终止合同，因此造成的一切损失由乙方担当。第十六条：合同生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，最终决算后双方无争议即终

22、止。第十七条：不行抗力非双方有意或过失，而因双方不能预见的客观缘由而致工作停建、缓建的，除工期予以顺延外，其它损失双方及建设单位均不担当，不行抗力的事由须由建设单位及甲乙双方共同认可，并以书面形式予以确认。第十八条：本合同未尽事宜，另行商榷，达成协议的，与本合同具有同等法律效力。本合同一式五份，双方各执一份，其它留存。与本项目有关的，以及其它的材料，如和本协议抵触的，以本协议为准，授权托付书和保证书作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。甲方：法定代表人：或托付人(签字或盖章)年 月 日(项目承包人) 年 月 日 乙方：承包合同 篇5甲乙双方根据中华人民共和国经纪合同法和建筑工程承包合同条例规

23、定的原则，结合工程的实际状况，达成如下协议。一、承包工程的概况：1、工程名称：宿舍楼。2、工程地点：3、工程工期：年月日到年月日。（注明：如工程不能在工期内完成按超期每天扣除工程全额千分之一做为超期补偿金，超过一个月未完成工程则甲方有权终止合同并按违约处理。）二、承包内容：1、施工中所需的工具、机器、模具、配套、内外脚手架、外排、模板等。2、实施内容包括：放线定位、破桩头、挖基回填、装拆模、扎铁、砌墙、内外墙批荡粘贴、地面铺贴、安装瓷盆、接通大便器，清理施工垃圾等（按图纸和甲方要求施工）（不包括供水、供电、乳胶漆、门窗）另外承台、地樑、楼面搅拌费用由乙方出。（注明：甲方要支付三千元倒水泥的费用

24、其于有关费用都由乙方出）3、外墙沾贴：前面贴，后面贴，左面贴，右面贴，楼地面贴地板砖房内贴地砖及墙身贴米高瓷砖，卫生间瓷砖贴米高，大厅、楼梯、走廊、都贴米高瓷砖。三、施工质量：必需达到镇规范建设标准验收，各阶段完工后到下一阶段开工前乙方必需进行保证质量检查。在整个工程中施工单位人员肯定要在工地，在施工过程中每一个部位肯定要娴熟工人施工不得乱叫工人进场，如生手工人进场搞错一切后果由乙方负责。四、平安责任：平安施工，乙方按建设工程平安生产管理规定实行严格的平安防护措施担当全部平安事故责任和因此发生的全部费用，甲方不负担当何责任和费用。五、工程结构：框架结构。六、付款方式：房屋倒完基础和地面支付元，

25、其次层支付元以后每一层完工支付元，砌砖每层支付元，贴好外墙支付元，贴好每一层地面与墙身瓷砖支付元，工程完工后余五千元保修金到三个月后无任何质量问题付清，其余工款装修完工后一次付清。七、在施工期间必需按图设计和甲方要求进行施工，甲方有权作个别位置改动，更改大甲方应补给乙方人工费，但不能收取甲方附加费。图纸如要改动个别位置，乙方必需经甲方同意后方可施工。乙方如不按图纸或甲方要求施工，搞错要返工的，返工的人工与材料费都由乙方负责。但因甲方缘由引起的返工，返工的人工与材料费都由甲方负责。乙方在进入工地开工前，必需按有关部门的规定，办理与本工程有关的手续。八、违约责任：甲乙双方必需按合同办事，因一方违约，由违约方向对方支付工程承包价的15%做为违约金。以上事项经甲乙双方确定签名马上生效。一式两份，甲乙双方各一份。甲方代表：乙方代表：