2022监理工程师历年真题解析7节.docx

《2022监理工程师历年真题解析7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师历年真题解析7节.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师历年真题解析7节2022监理工程师历年真题解析7节 第1节在图3-54所示双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作用一台施工机械且必须顺序施工，则该施工机械在现场最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：考点:时标网络计划中时间参数的判定。G工作最早完成时间EFG某砖混结构房屋，在竣工验收前，总监理工程师组织建设单位、承包商和质监站等单位进行竣工与验收，发现房屋底层两端发生向中部倾斜的多条微小砌体裂缝。经调查研究，可能由于以下原因所造成，有待于进一步分析研究。（1）施工质量不良的原因可能是：控制标准不严格；控制方法欠科学。（2）地基原因可能是：地基承载力

2、不够；地基变形；地基未夯实。（3）基础原因可能是：材料质量有问题；垫层处理不得当。（4）砖砌体原因可能是：砖的标号不够；砂浆标号低；砌筑工艺有问题。（5）环境原因是：地下水位升高；温差悬殊。（6）结构原因可能是：荷载过大；整体结构高度相差过大。?、请根据调查分析的情况绘制出因果分析图。?、工程质量统计分析方法除了因果分析图法外，还有哪些分析方法？?、建设工程竣工验收应当具备什么条件？?答案：解析： 因果分析图如图所示： 工程质量统计分析方法还有：调查表法、分层法、排列图法、直方图法、控制图法、相关图法。 建设工程竣工验收应当具备的条件包括：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完

3、整的技术档案资料和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。某高速公路工程项目合同段，承包人某年某月完成的工程如下，经监理人验收质量满足合同要求。（1）挖方路段：场地清理3500m2，挖土方4000m3，挖至设计高程后挖松压实1200m3。（2）填方路段：借土场的场地清理5700m2，借土填方5200m3。（3）路基排水工程：路基边沟160m，其中挖土方480m3，浆砌片石290m3，砂砾垫层150m2，抹面200m2；路基截水沟90m，其中挖土方420m3，浆

4、砌片石260m3，砂砾垫层190m2，抹面190m2。（4）钢筋混凝土盖板通道1座，49m，其中混凝土340m3，钢筋2580kg，通道范围以内的开挖土方240m3，排水沟40m，排水沟浆砌片石28m3，砂砾垫层150m2，抹面200m2。问题：1.以上工程项目，逐条说明能够计量的工程项目和数量，为什么?2.工程计量，承包人应提交哪些质检资料?答案：解析：1.能够计量的项目如下：（1）场地清理3500m2。路基范围以内的场地清理按平方米计量。挖土方4900m3，路基土方开挖数量包括边沟排水沟、截水沟，以立方米计量。在挖方路基的路床顶面以下，土方断面挖松深300mm再压实，不予计量。（2）借土填

5、方5200m3。借土填方，按压实的体积，以立方米计量。借土场的场地清理不另行计量。（3）路基边沟160m，路基截水沟90m。分别以立方米计量浆砌片石290m3、260m3。土方开挖合并在路基挖方中计量，砂砾垫层、抹面不另行计量。（4）钢筋混凝土盖板通道49m。依据图纸所示，按不同跨径的盖板通道长度以米为单位计量。盖板通道所用钢筋不另计量。通道范围（进出口之间距离）以内的土石方及边沟、排水沟等均计人洞身报价之中不另行计量。2.工程计量，承包人应提交的质检资料包括：批准的开工申请单；承包人的自检合格资料，且检验频率符合要求；中间交工证书。监理规划编制完成后，须经（ ）审批。A.总监理工程师B.监理

6、单位经营部门负责人C.监理单位技术负责人D.监理单位负责人答案：C解析：2022版教材P107-109监理规划在编写完成后需进行审核并经批准。监理单位的技术管理部门是内部审核单位，技术负责人应当签认，同时，还应当按工程监理合同约定提交给建设单位，由建设单位确认。对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。A、重新进行验收B、在设计单位到场后验收C、协商验收D、予以验收答案：D解析：本题考查的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应予以验收。参见教材P1

7、62。依据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理（）注册。A.初始B.延续C.变更D.长期答案：B解析：考点:“监理工程师注册”。注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期为3年。因此，本题的正确答案为B。质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（ ）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性答案：B解析：本题考查重点是“质量管理体系的建立”。监理单

8、位组织编制质量管理体系文件时应遵循以下原则：符合性。质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标，符合所选质量保证模式标准的要求。这两个符合性，也是质量管理体系认证的基本要求；确定性。在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性。即何时、何地、由谁、依据什么文件、怎么做以及应保留什么记录等必须加以明确规定，排除人为的随意性。只有这样才能保证过程的一致性，才能保障产品质量的稳定性；相容性。各种与质量管理体系有关的文件之间应保持良好的相容性，即不仅要协调一致不产生矛盾，而且要各自为实现总目标承担好相应的任务，从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性；可操作性。质量管理体系文件必须符合监理单位的客

9、观实际，具有可操作性，这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。因此，应该做到编写人员深入实际进行调查研究，使用人员及时反馈使用中存在的问题，力求尽快改进和完善，确保体系文件可以操作且行之有效，系统性。质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重量不同及其局限性，保持全局的系统性较为困难。因此，监理单位应该站在系统高度，着重搞清每个程序在体系中的作用，其输入、输出与其他程序之间的界面和接口，并施以有效的反馈控制。此外，体系文件之间的支撑关系必须清晰，质量管理体系程序要支撑质量手册，即对质量手册提出的各种管理要求都有

10、交代、有控制的安排。作业文件也应如此支撑质量管理体系程序；独立性。在关于质量管理体系评价方面，应贯彻独立性原则，使体系评价人员独立于被评价的活动（即只能评价与自己无责任和利益关联的活动，只有这样才能保证评价的客观性、真实性和公正性。同理，监理单位在设计验证、确认、质量审核、检验等活动中贯彻独立性原则也是必要的）。因此，本题的正确答案为B。按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、工程部位来划分的工程属于（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批答案：B解析：2022版教材P155-157分部工程的划分可按专业性质、工程部位确定。影响监理机构人员数量的主要因素有( )。A工程建

11、设强度B建设工程复杂程度 C合同中要求D监影响监理机构人员数量的主要因素有（ ）。工程建设强度建设工程复杂程度合同中要求监理单位的业务水平项目监理机构的组织结构和任务职能分工正确答案：ABDE2022监理工程师历年真题解析7节 第2节某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（ ）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整答案：A解析：某大型引水工程，采用国有资金。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工承包合同。承包人标价工

12、程量清单见下页表。（税率按9%计算)事件1:暂估价项目是工程设备采购。事件2:暂估价项目设备供应合同签约合同价1600 万元。事件3:开挖过程中遇到文物，需要辅助开挖工作，开挖工作采用计日工完成，在暂列金额中支付450 万元。1.事件1，暂估价中的工程设备采购应如何选择设备供应商？请说明理由。2.除了事件2、事件3，该工程没有其他变更、索赔事件发生。分类分项工程、措施项目按照标价工程量清单支付。请计算该工程合同价格。答案：解析：问题1:工程设备采购金额大于200 万元，采用招标形式选择设备供应商。若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组

13、织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。问题2:分类分项工程：5000 万元。措施项目：1000 万元。暂估价项目：1600+(1600-1500) 9%=1609(万元）暂列金额：450 万元。该工程合同价格：5000+1000+1609+450=8059(万元）工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般答案：B解析：本题考查的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人（包括10人）以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。参见教材P16

14、6。 对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批()。A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算 答案：C解析：考点:工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。(2022年)下列组织形式特点中，属于矩阵制监理组织形式特点的是（）。A.具有较大的机动性和适应性，纵横向协调工作量大B.直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾C.权力集中，组织机构简单，隶属关系明确D.信息传递路线长，不利于信息相互沟通答案：A解析：本题考查的是项目监理机构组织形式。BD属于直线职能制的缺点；C属于直线制组织形式的优点。标准施工合同

15、中给出的合同附件格式不包括（ ）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金答案：D解析：2022版教材P89-90本题考核的是合同附件格式。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。已知各工作间的逻辑关系如图所示，依最早开始时间所绘制的双代号时标网络图，该图的绘图错误有（ ）。A.终点节点在时标上的位置错误 B.未正确表达工作间的逻辑关系 C.虚工作未按规定符号表示 D.实箭线长度与相应工作持续时间不符E.节点编号不正确答案：B,D解析：本题考查的是时标网络计划时间参数的计算。选项B，图中E工作的紧前工作有A、B

16、两个，不符合 表中给出的逻辑关系；选项D，D工作持续时间为5，但是网络图中为3。铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（ ）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线答案：D解析：铺设电缆线应符合下列规定：施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。地下埋设电缆应设防护管。架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。 合同公证与鉴

17、证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则B范围、性质、目的C目的、原则、内容D法律效力、目的、性质正确答案：C2022监理工程师历年真题解析7节 第3节下列选项中，属于施工总进度计划编制依据的有()。A.施工总方案B.各类定额资料C.进度控制工作程序D.资源供应条件E.建设地区自然条件答案：A,B,D,E解析：2022教材P124-125编制施工总进度计划的依据有：施工总方案；资源供应条件；各类定额资料；合同文件；工程项目建设总进度计划；工程动用时间目标；建设地区自然条件及有关技术经济资料等。下列各项说法中，正确的是（）。A.投保人可以为受益人、被保险人不可以为受益人B.投保人不可以为受益人

18、、被保险人可以为受益人C.投保人、被保险人都可以为受益人D.投保人、被保险人都不可以为受益人答案：C解析：考点:“保险概述”。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。因此，本题的正确答案为C。依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据答案：B解析：考核索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。参见教材P110。不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对（）等有

19、关档案资料认真组织签认。A.设计单位的意见B.技术处理方案C.不做处理结论D.各方协商文件E.建设方的签证书答案：B,C,D解析：本题考查重点是“工程质质量故处理方案类型”。根据工程质量事故处理方案的类型，不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对技术处理万案、不做处理结论、各方协商文件等有关档案资料认真组织签认。对责任方应承担的经济责任和合同中约定的罚则应正确判定。因此，本题的正确答案为BCD。 某公司借款1000万元，年复利率为8，则10年末连本带利一次需偿还( )万元。A.2158.92B.540.27C.1986.56D.1690.30 答案：A解析：本题考核的是本利和的计

20、算。本题的计算过程为：F=P(1+i)n=1000(1+8)10=2158.92万元。工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是()。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少答案：C解析：某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定，其中符合建设工程质量管理条例规定的有（ ）。A.给排水管道1年B.安装工程2年C.屋面防水工程10年E.其他有防水要求的工程5年D.主体结构工程30年答案：B,C,E解析：在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合费用率等于工程间接费用率时（

21、）A.应压缩关键工作持续时间B.应压缩非关键工作持续时间C.停止压缩关键工作的持续时间D.停止压缩非关键工作的持续时间答案：A解析：本题考查的是费用优化。如果被压缩对象的直接费用率或组合费用率等于工程间接费用率时，说明压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加，故应缩短关键工作的持续时间。项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则有（ ）。A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持预防为主的原则D.坚持科学、公平、守法的职业道德规范E.以质量标准为依据，坚持合同的原则答案：A,B,C,D解析：2022版教材P4-5工程质量控制应遵循以下原则：(1)坚持质量第一的原则；(2)坚持

22、以人为核心的原则；(3)坚持预防为主的原则；(4)以合同为依据，坚持质量标准的原则；(5)坚持科学、公平、守法的职业道德规范。2022监理工程师历年真题解析7节 第4节下列选项中，关于总监理工程师的说法错误的是()。A.总监理工程师应由注册监理工程师担任B.一名注册监理工程师最多同时担任三项建设工程监理合同的总监理工程师C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意答案：B解析：考点:建设工程监理规范GBT 503192022的主要内容。总监理工程师应由注册监理工程师担任。一名注册监理工程师可担任一项建设

23、工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。#按照费用构成要素划分，属于材料费的有（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.保管费E.运杂费答案：A,C,D,E解析：考核按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费的组成包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。选项B属于企业管理费。参见教材P14。工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到（）。A.要具有丰富的经验B.要坚持实事求是C.要熟悉建设工程合同有关条款D.要提高专业技术能力E.要提高综合分析判断问题的能力答案：B,C

24、,D,E解析：2022版教材P60工程监理企业要做到公平，必须做到以下几点：（1）要具有良好的职业道德；（2）要坚持实事求是；（3）要熟悉建设工程合同有关条款；（4）要提高专业技术能力；（5）要提高综合分析判断问题的能力。某工程双代号网络计划如图3-52所示，其关键线路有()条。A.2B.3C.4D.5答案：C解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。共有四条关键线路。分别为：；。下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C.对每一个施工过程在各施工段上的流

25、水节拍依次相减D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距答案：A,B,E解析：考核流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材

26、P31。以下属于施工阶段质量监理内容是（）A.审批施工测量放线B.监理机构应审查施工单位报审的原材料和混合料试验资料C.编制监理计划D.编制监理细则E.监理工程师应对施工单位报验的隐蔽工程进行检査验收，留存影像资料答案：A,B,E解析：CD属于施工准备阶段质量监理的内容监理人应及时更换监理人员的情形有（）。A.严重过失行为的B.有违法行为不能履行职责的C.涉嫌犯罪的D.不能胜任岗位职责的E.违反职业道德的答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理合同履行。监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：(1)严重过失行为的；(2)有违法行为不能履行职责的；(3)涉嫌犯罪的；(4)不能胜任岗位职责的

27、；(5)严重违反职业道德的；(6)专用条件约定的其他情形。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。实际应用中，通常按累计频率划分为三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类，其中A类是指（）。A.0%460%B.0%80%C.80%90%D.90%100%答案：B解析：考点: “排列图法”。排列图法在实际应用中，通常按累计频率划分为(080)、(8090)、(90100)三部分，与其对立的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。因此，本题的正确答案为B。根据建设工程监理规范， 工程施工采用新技术、新工艺时， 应由（ ） 组织必要的专题论

28、证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位答案：C解析：本题考查的是工程施工质量控制的依据。如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。2022监理工程师历年真题解析7节 第5节当初步设计有详细设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是( )。A、扩大单价法B、概算指标法C、修正概算指标法D、预算单价法答案：D解析：1）预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单

29、价，经汇总求得。用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式正确答案：A在PPP项目实施方案中，最核心的法律文件是()。A.项目合同B.股东合同C.融资合同D.工程承包合同答案：A解析：2022版教材P52-63本题考查的是项目融资的主要方式。项目合同是最核心的法律文件，项目边界条件是项目合同的核心内容。关于平行检验的说法，正确的是（ ）。A.单位工程的验收结论由建设单

30、位填写B.施工现场质量管理检查记录的检查评定结果由监理单位填写C.负责平行检验的监理人员应对工程的关键部位和关键工序进行平行检验D.平行检验方应明确平行检验的方法、范围、内容、程序和人员职责答案：A解析：2022版教材P 146本题考核的是平行检验的作用。施工现场质量管理检查记录、检验批、分项工程、分部工程、单位工程等的验收记录(检查评定结果)由施工单位填写，验收结论由监理(建设)单位填写。故选项A正确，选项B错误。负责平行检验的监理人员应根据经审批的平行检验方案，对工程实体、原材科等进行平行检验，故选项C错误。项目监理机构首先应依据建设工程监理合同编制符合工程特点的平行检验方案，明确平行检验

31、的方法、范围、内容、频率等，并设计各平行检验记录表式，故选项D错误。混凝土强度等级C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，对100mm100mm100mm试件的尺寸换算系数为（）。A.1.05B.1.00C.0.95D.0.90答案：C解析：2022版教材P79-87混凝土强度等级C60 时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mmx 200mmx 200mm 的试件为1.05，对100mmx 100mmx 100mm 的试件为0.95。当混凝土强度等级C60 时，宜采用标准试件；如使用非标准试件时，尺寸换算系数应试验确定。(2022年真题)下列招标文件所

32、列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是(）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单答案：A解析：本题考查的是工程量清单编制。分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。关于建设工程文件移交的说法，错误的是（）。A.施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位档案管理机构移交B.监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交C.停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管D.建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交答案：A解析：考点:“建设工程监理文件资料验收与移交”。建设工程监理文件资料的移交：列入城建档案

33、管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。所以，选项D的叙述是正确的；停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。所以，选项C的叙述是正确的；对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交；建设单位向城建档案管理部门移交工程档案(监理文件资料)，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接；工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。所以，选项A的

34、叙述是不正确的，选项B的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为A。某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.实物量法C.概算指标法D.预算单价法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制方法。当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，利用扩大单价法编制建筑工程概算，精度最高；设计深度不够，利用概算指标法编制单位建筑工程概算时，如果当设计对象的结构特征与概算指标的结构特征有局部差别，可以采用概算指标（C）或修正的概算指标进行编制。至于实物量法（B），是施工图预算的编制方法。同时，应当留意概算指标法的编制步骤。资格预审

35、方法是属于标准资格预审文件中的（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件D.资格预审文件澄清答案：A解析：考核标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50。2022监理工程师历年真题解析7节 第6节设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A、熏蒸B、刷漆C、封蜡D、烘干答案：A解析： 本题考查的是设备采购合同的交付。对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，并出具有关熏蒸证明。参见教材P135

36、。根据GBT19000-2022族标准的术语定义：“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”称为（）。A.质量目标B.质量战略C.质量方针D.质量经营答案：C解析：考点: “质量管理体系标准的主要术语质量方针”。根据GB/19000-2022族标准，质量方针连指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。它规定的内容要简洁、精确。管理者必须清楚地解释本组织的质量方针、质量目标的内涵。所以，选项C符合题意。选项A中，质量目标是指在质量力面所追求的目的。它通常依据组织的质量方针制定，并通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。因此，本题的正确答案为C。交工验收过程中，施工

37、单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报（）审查，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。A.总包单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案：C解析：本题考查的是质量评定与验收。交工验收过程中，施工单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报监理单位审查，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。利用ABC分类法来确定质量主次因素的是（）。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法答案：A解析：考点: “排列图法概念”。排列图是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列

38、图又叫帕累托图或主次因素分析图，它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目，按影响程度大小从左至右排列，直方形的高度示意某个因素的影响大小。实际应用中，通常按累计频率划分为(0%80%)、(80%90%)、(90%100%)=部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素B类为次要因素，C类为一般因素。因此，本题的正确答案为A。为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用()。A.估价法B.分解计量法C.均摊法D.图纸法答案：

39、B解析：关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有（）。A.工程档案资料应随工程进度及时收集、整理B.宜采用信息技术进行监理文件资料管理C.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料.D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作答案：A,B,C解析：2022版教材P161-162本题考查重点是“建设工程监理文件资料管理职责”。根据建设工程监理规范 GB/T 50319-2022，项目监理机构文件资料管理的基本职责如下:(1) 应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理

40、监理文件资料。(2) 应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理。(3) 应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案。(4) 应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。因此，本题的正确答案为ABC。施工进度控制工作细则是指导监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件。其主要内容包括（ ）。A.建筑材料进场安排B.进度控制目标分解图C.施工项目开、竣工时间及相互搭接关系D.施工机械进场安排答案：B解析：编制施工进度控制工作细则，其主要内容包括：(1)施工进度控制目标分解图；(

41、2)施工进度控制的主要工作内容和深度；(3)进度控制人员的职责分工；(4)与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；(5)进度控制的方法；(6)进度控制的具体措施；(7)施工进度控制目标实现的风险分析；(8)尚待解决的有关问题。根据招标投标法实施条例，下列关于招标工作的实施的说法中，正确的有()。A.禁止不合理地限制投标B.招标人可以规定最低投标限价C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致E.招标项目必须设有标底答案：A,C,D解析：2022版教材P37-51本题考查的是行政法规。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价；选项E错误，招标人可以自行决定

42、是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性答案：A,D,E解析：考点:保险概述。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为：(1)发生与否的不确定性；(2)发生时间的不确定性；(3)发生后果的不确定性。2022监理工程师历年真题解析7节 第7节下列选项中，属于建设工程进度控制总目标的是()。A.定额工期B.合同工期C.建设工期D.确保提前交付使用答案：C解析：考点:进度控制的概念。建设工程进度控制的总目标是建设工期。下列关

43、于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有()。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C.专业工作队的数量等于施工过程的数量D.各施工段之间没有空闲时间E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积答案：A,C,D解析：固定节拍流水施工的特点 所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包

44、括（）。A.项目建议书B.初步设计C.方案设计D.产品设计E.施工图设计答案：B,C,E解析：考点:“订立设计合同时应约定的内容”。订立设计合同时应明确委托设计项目的具体要求，包括分项工程、单位工程的名称、设计阶段和各部分的设计费。如民用建筑工程中，各分项名称对应的建设规模(层数，建筑面积)；设计人承担的设计任务是全过程设计(方案设计、初步设计、施工图设计)，还是部分阶段的设计任囊；相应分项名称的建筑工程总投资；相应的设计费用。因此，本题的正确答案为BCE。双代号网络图中节点是指网络图中箭线端部的圆圈或其他形状的封闭图形，下列说法错误的是（）。A.节点不消耗时间也不消耗资源 B.第一个节点称为

45、起点节点 C.最后一个节点称为终点节点 D.终点节点只有向外工作，没有向内工作答案：D解析： 本题考查的是网络计划技术基础知识。选项D错误，终点节点只有内向工作，没有外向工作。根据建设工程监理规范，属于监理实施细则编写依据的是（ ）。A.已批准的监理规划B.施工组织设计，专项施工方案C.工程外部环境调查资料D.与专业工程相关的设计文件和技术资料E.工程监理单位的规章制度和经认证发布的质量体系答案：A,B,D,E解析：本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案

46、。监理实施细则在编制过程中，还可以融入工程监理单位的规章制度和经认证发布的质量体系，以达到监理内容的全面、完整，有效提高建设工程监理自身的工作质量。 施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由（ ）支付。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工和监理单位共同正确答案：A下列关于质量事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故答案：B,C,E解析：考核工程质量事故等级划分。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者

47、直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。选项A属于特别重大事故；选项D属于重大事故。参见教材P190。根据标准设计施工总承

48、包合同，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。A.颁发工程接收证书B.颁发工程缺陷责任证书C.颁发结清单D.竣工后试验通过E.保修期结束答案：A,D解析：知识点:施工总承包合同履约担保的期限。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前（或竣工后试验通过前）一直有效。2022版教材P126。依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（）。A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不可以同时选用C.承担违约责任的条件采用严格责任原则D.违约金和赔偿损失可以同时使用答案：D解析：承担违约责任的方式包括：继续履。采取补救措。赔偿损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是