21年一级建造师考试题目下载9篇.docx

《21年一级建造师考试题目下载9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师考试题目下载9篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师考试题目下载9篇21年一级建造师考试题目下载9篇 第1篇混凝土立方体抗压强度试件的标准养护温度为()。A.202B.203C.204D.205答案：A解析：2022/2022教材P35混凝土抗压强度是把混凝土拌合物做成边长为15cm的标准立方体试件，在标准养护 条件（温度202：，相对湿度95%以上）下，养护到28d龄期5 按照标准的测定方法测 定的混凝土立方体试件抗压强度（以M2022/2022教材Pa计）。背景 某机场助航灯光变电站工程的土建及电气设备安装工程由A单位总承包，并在施工合同中照明电气设备安装工程中柴油发电机组的安装通过招标另行发包给B设备安装公司，设备由业主选

2、定的供应商负责将设备运至施工现场，具体操作由该公司负责。 问题 (1)柴油发电机组运至施工现场，是否为“甲供设备”，为什么?简要回答如何组织验收。 (2)A单位如何对B设备安装公司进行考核，考核的内容是什么? (3)A单位是否需要对B设备安装公司的施工质量进行检查验收，为什么? (4)安装好的柴油发电机由B设备安装公司调试后，由哪个单位提出申请验收?试叙述竣工验收程序。答案：解析：分析与答案 (1)不能视为“甲供设备”。因业主(甲方)负责选定柴油发电机组供应商，而业主与设备供应商没有合同关系，B设备安装公司与供应商有合同关系。柴油发电机组由B设备公司组织验收，业主、A单位参加，共同检查柴油机质

3、量、数量、产品合格证，试验验收。 (2)在A单位发电机组安装工程招标后进行考核。考核主要内容为： 1)相应设备(柴油发电机组)安装资质等级； 2)满足安装柴油发电机组的技术设备和调试用的仪器仪表； 3)人员配置； 4)质保体系措施； 5)业绩和信誉及企业的财务状况，是否有诉讼纠纷。 (3)A单位也要对B设备安装公司安装的柴油发电机组进行质量检查和验收。因A单位是总包单位，B设备安装公司是分包单位。总包单位A必须对B设备安装公司分包单位的工程施工质量向业主负责并承担连带责任。A单位必须对B设备安装公司的施工质量进行检验。 (4)由A单位提出申请。 预验收程序：柴油发电机组达到验收条件后(安装调试

4、后)，A单位填写柴油机组工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送监理单位申请竣工预验收。对监理单位提出的问题及时整改，合格后报监理单位直至竣工资料及安装工程符合竣工要求。验收合格后，A单位向业主提出正式验收，监理签署正式的意见(合格)。 环形结构的计算机网络一般用于( )。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网 答案：B解析：环形结构没有路径选择问题，网络管理软件实现简单。但信息在传输过程中要经过环路上的许多节点，容易因某个节点发生故障而破坏整个网络的通信。另外网络的吞吐能力较差，适用于信息传输量不大的情况，一般用于局域网。在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或指标是（ ）。A.

5、投资估算指标B. 预算定额C. 概算定额D. 概算指标答案：A解析：2022年建设工程经济真题第15题本题主要考查了建设工程定额的分类。A项：投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标，是合理确定建设工程项目投资的基础。因此，A项正确。B项：预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。C项：概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一综合分项概算定额都包括了数项预算定额。因此，C项错误。D项：概算指标的设定与初步设计的深度相适应，一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的，是设计单位编制设计

6、概算或设计单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。因此，D项错误。综上所述，本题正确答案为A项。下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是（）。2022年A、预埋件偏位B、不均匀沉降C、防水材料质量不合格D、分部分项工程施工顺序不当答案：D解析：管理事故常见的成因主要有： (1)分部分项工程施工顺序不当，造成质量问题和严重经济损失。 (2)施工人员不熟悉图纸，盲目施工，致使建筑物或预埋件定位错误。 (3)在施工过程中未严格按施工组织设计、方案和工序、工艺标准要求进行施工，造成经济损失。 (4)对进场的材料、成品、半成品不按规定检查验收、存放、复试等，造成经济损失。 (5)未尽

7、到总包责任，导致现场出现管理混乱，进而形成一定的经济损失。21年一级建造师考试题目下载9篇 第2篇铁路工程变更设计中，（）应对类变更设计文件进行初审。A.承包单位B.监理单位C.咨询单位D.建设单位答案：D解析：2022版教材页码P501-502建设单位应对I类变更设计文件进行初审，涉及环水保的重大问题的变更设计，应先向国铁集团环保水保主管部门报告，经同意后，再形成初审意见连同I类变更设计文件一并报送总公司。 张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为( )万元。A.24B.22C.20D.23

8、答案：B解析：借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息。本题中实际借款1年，利息应为2万元，应偿还本息和为22万元。 下列属于安全玻璃的有（ ）。A夹层玻璃 B夹丝玻璃 C钢化玻璃 D防火玻璃 E中空玻璃正确答案：ABCD 新住宅室内装饰装修在正常使用条件下，对有防水要求卫生间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为( )年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。A.2B.3C.4D.5 答案：D解析：适用于处理砂土和粉土地基的方法是（）。A灰土桩法B振冲密实法C粉煤灰碎石桩法D砂石桩法答案：B解析：答案：B解析：P66-67，灰土桩适用于处理地下水位

9、以上，含水是量不超过25%厚度515m厚的混陷性黄土或人工填土地基。振冲密实法适用于处理砂土和粉土等地基。砂石桩法对松散的砂土效果最明显，对素填土杂填土粉土次之；淤泥质粉质黏土短期内效果不明显，但后续效果会提高；对灵敏度高的软黏性土，效果较差。粉煤灰碎石桩法与砂石桩法适用条件类似。此题综合性强，在BD两选项之间较难确定。21年一级建造师考试题目下载9篇 第3篇采用散装水泥时，如水泥温度较高，应先将水泥储存在储存仓内，待其温度降低到（）以下才能使用。A. 10B. 20C. 30D. 40答案：C解析：#国家标准建筑节能工程施工质量验收规范GB50411规定：单位工程竣工验收应（ ）进行。A.与

10、建筑节能工程验收同时B.在建筑节能分部工程验收合格后C.在建筑节能分部工程验收前D.在建筑节能分部工程投入使用满10天后答案：B解析：2022教材P422 / 2022教材P423（3）单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。起重吊装工程中，履带式起重机吊装载荷的组成有（）。A.风载荷B.被吊设备（包括加固、吊具）重量C.吊索重量D.不均衡载荷系数E.吊钩滑轮组重量答案：B,C,E解析：2022版教材42 / 2022版教材P33例如，履带起重机的吊装载荷为被吊设备(包括加固、吊耳等)和吊索(绳扣)重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。产生管涌和流土的条件主要

11、取决于渗透坡降和()。A.土的颗粒组成B.反滤层的设置C.上下游水位差D.减压井的设置答案：A解析：2022/2022教材P45渗透变形又称为渗透破坏，是指在渗透水流的作用下，土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。工业炉冬期施工的一般规定中，黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护，应采用（）。A.蓄热法B.加热法C.干热法D.湿热法答案：C解析：2022版教材P166 / 2022版教材P155（2）黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护应采用干热法。21年一级建造师考试题目下载9篇 第4篇 某市区城市主干道改扩建工程，标段总长1.72km,周边有多处永久

12、建筑，临时用地极少，环境保护要求高；现状道路交通量大，施工时现状交通不断行。本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段-地面段-入地段改扩建，包括高架桥段、地面段、U型槽段和地下隧道段。各工种施工作业区设在围挡内，临时用电变压器可安放于图4-1中A、B位置，电缆敷设方式待定。 高架桥段在洪江路交叉口处采用钢-混凝土叠合梁型式跨越，跨径组合为37m+45m+37m。地下隧道段为单箱双室闭合框架结构。采用明挖方法施工。本标段地下水位较高，属富水地层；有多条现状管线穿越地下隧道段，需进行拆改挪移。 围护结构采用U型槽敞开段围护结构为直径1.0m的钻孔灌注桩，外侧桩间采用高压旋喷桩止水帷幕，内侧挂网喷

13、浆。地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋混凝土支撑。降水措施采用止水帷幕外侧设置观察井、回灌井，坑内设置管井降水，配轻型井点辅助降水。问题：1图41中，在A、B两处如何设置变压器 电缆如何设置 说明理由。2根据图42，地下连续施工时，C、D、E位置设置何种设施较为合理 3观察井、回灌井、管井的作用分别是什么 4本工程基坑的施工难点是什么 5施工地下连续墙时。导墙的作用主要有哪四项 6目前城区内钢梁安装的常用方法有哪些 针对本项目的特定条件，应采用何种架设方法 采用何种配套设备进行安装 在何时段安装合适 答案：解析：1.（1）AB处均设置 原因： 高架桥段、 高架桥段、 U型槽段和地下隧道是两个

14、独立的子单位工程， 用电负荷均较大而且作业区长度较长。单独布置可靠性不高而且压降损失大。 （2）对于电缆，A处采用埋地敷设。原因： A处为高架桥，钢梁吊装和混凝土浇筑等都属于高空作业，如果电缆采用架空作业，将会引起触电等多种风险。而埋地安全性高对作工序影响小业。B处采用架空敷设，原因：B处为U型槽段和地下隧道，主要为地下构造物，故采用埋地风险大，所以采用架空敷设。2.按照地下连续墙施工工艺来看，C应为集土坑、D为钢筋加工区、E为泥浆系统3.观察井：观察地下水位回灌井：保持地下水位，避免周边地层沉降，从而保护周边环境。管井：降水4.按照案例背景来看，周边有多处永久建筑，临时用地极少，环境保护要求

15、高；现状道路交通量大，施工时现状交通不断行。地下隧道段为单箱双室闭合框架结构。采用明挖方法施工。本标段地下水位较高，属富水地层；有多条现状管线穿越地下隧道段，需进行拆改挪移。因此施工难点为：（1）对于基坑开挖及降水工程均会引起周边地层位移，导致周边建（构）筑物如永久建筑物、地下管线、道路等变形或破坏；同时基坑出土、与管线所属单位等协调均是难点。（2）现况道路交通量大，施工现状交通不断行，因为确保交通导行顺畅及交通安全是难点。5.（1）挡土：（2）基准作用（3）承重；（4）存蓄泥浆6.（1）城区内常用安装方法：自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设

16、法、拖拉架设法等。（2）因为本项目位于交通繁忙，且周边建筑物密集区域，同时施工期间交通不中断，因此为了减少对交通的影响，应采用悬臂拼装架设法。（3）采用吊机配套施工。（4）在夜间及交通量稀少时安装合适关于施工现场材料检验的说法，正确的是（）。A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任答案：C解析：送检的检测试样，必须从进场材料中随机抽取，严禁在现场外抽取。工程的取样送检见证人，应由该工程的建设单位书面确认，并委派在工程现场的建设单位或监理人

17、员12名担任。对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录答案：A,B,C,D解析：矿业工程的合同文件与普通建筑工程合同文件构成是一样的，一般包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件等。合同协议书是承包人中标后按规定时间与发包人签订的合同协议书，一般当双方在合同协议书上签字并盖单位章后，合同即生效；中标通知书

18、同样具有法律效应，招标人与中标人应按中标通知书内容执行合同签订工作；招标人、中标人应按招标书及投标书订立合同协议，它们是合同内容的依据；技术标准和要求、图纸以及已标价工程量清单是实施合同的标准及其工程量确定和结算的依据；图纸还包括发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸、配套的说明。其他合同文件是指经合同双方确认、并同样具有法律效应的合同文件；但是单方面意见不能作为合同的内容。根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A、同一工程相邻分段发包的B、合同约定的工程验收合格的C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的

19、D、合同约定的工程提交竣工验收报告的答案：D解析：教材P81本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。防渗墙质量检查程序包括( )检查。A. 工序质量B. 单元工程质量C. 分部工程质量D. 单位工程质量E. 墙体质量答案：A,E解析：防渗墙质量检查程序应包括工序质量检查和墙体质量检查。墙体质量检查应在成墙 28d 后进行，检查内容为必要的墙体物理力学性能指标、墙段接缝

20、和可能存在的缺陷。21年一级建造师考试题目下载9篇 第5篇飞行区指标为（）的机场的沥青混凝土道面应采用机场道面石油沥青。A.DB.EC.CD.AE.F答案：A,B,E解析：水行政主管部门和流域管理机构按照（ ），负责水利工程建设安全生产的监督管理。A.属地管理B.分级管理权限C.区域管理D.分工负责答案：B解析：水行政主管部门和流域管理机构按照分级管理权限，负责水利工程建设安全生产的监督管理。下列各项，属于净利润中留在企业的部分是（ ）。A、资本公积B、盈余公积C、未分配利润D、弥补亏损E、股权投资准备答案：B,C解析：2022版教材P90 / 2022版教材P88（3）盈余公积：按照规定从企

21、业的税后利润中提取的公积金。主要用来弥补企业以前的亏损和转增资本。（4）未分配利润:本年度没有分配完的利润，可以留待下一年度进行分配。 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）A 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B 甲必须收回房屋并向乙方交付C 丙取得该房屋的所有权D 乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求承担违约责任正确答案：B44.B在本案例中，甲与乙签订合同后，并未 进行房屋登记手续，而甲与丙则进行了登

22、记，因 此，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，但须 向乙承担违约责任。项目法人应负责督促和检查遗留问题的处理，及时将处理结果报告（ ）。A.验收主持单位B.质量监督部门C.主管部门D.竣工验收委员会答案：A解析：2022版教材P281 / 2022版教材P284详见验收遗留问题和尾工处理完成后，有关单位组织验收，并形成验收成果性文件，项目法人应参加验收并负责将验收成果性文件报竣工验收主持单位。21年一级建造师考试题目下载9篇 第6篇某网络计划中，工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天

23、；工作F与G、H的时间间隔分别为4d和5d，则F工作的总时差为（ ）d。A.4B.5C.7D.8答案：C解析：本题考核的是总时差的计算。单代号网络计划中，有紧后工作时，其总时差等于该工作的各个紧后工作的总时差加该工作与其紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。则 F工作的总时差=min(12-8）+4，（14-12）+5=7d。路面施工中需要使用矿粉的是（ ）。A.沥青表面处治路面B.沥青碎石路面C.沥青混凝土路面D.沥青贯入式路面答案：C解析：2022版教材P77/2022版教材P73沥青混凝土路面：由适当比例的各种不

24、同大小颗粒的集料、矿粉和沥青，加热到一定温度后拌和，经摊铺压实而成的路面面层。采用相当数量的矿粉是沥青混凝土的一个显著特点。 建设工程施工合同(示范文本)GF20220201规定，在合同履行过程中，因（）导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。A.监理人未按合同约定发出指示、批准等文件B.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏C.发包人在计划开工日期之日起第4天才同意下达开工通知D.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件E.承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人

25、作业或生活 答案：A,B,D解析：本题考核的是工期、费用与利润的索赔。建设工程施工合同(示范文本)GF20220201规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；(4)发包人未能在计划开工日期之日起7d内同意下达开工通知的；(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或

26、竣工结算款的；(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。工程勘察报告原位测试成果图表一般应包括()。A.标准贯入、静力触探等测试成果的图表B.标准贯入、颗粒级配等测试成果的图表C.固结试验、颗粒级配等测试成果的图表D.颗粒级配、静力触探等测试成果的图表答案：A解析：某施工单位承包浇筑跨海大桥大型混凝土承台施工。该承台的平面尺寸为10m10m，承台顶标高为+35m，底标高为-05m，6根直径20m的钢管桩伸入承台混凝土2m，桩芯混凝土已浇筑完成。工程所处海域属规则半日潮，周期为12小时25分钟。施工时高潮位+25m，低潮位-15m，现要求用非水密模板趁低潮浇筑承台混凝土，封底混凝土厚10m

27、。施工中采用有效生产能力为80m3h的混凝土拌和船供应混凝土，混凝土分灰、振捣等操作时间为05h。问题1港口与航道工程混凝土趁低潮位浇筑应具备什么条件?2事先要安排怎样的试验项目，获取满足趁低潮位浇筑所需的一项必要的指标数据(计算中取该指标为15h)。3何时开始浇筑混凝土最为有利?4假定潮水为均匀升降，通过计算，判断趁低潮位施工是否可行。答案：解析：1必须有足够的混凝土强度保证连续施工，保证混凝土在水位以上振捣；(2)底层混凝土初凝前不宜被水淹没。2必须安排进行所要浇筑混凝土初凝时间的试验项目，方可考虑混凝土趁低潮浇筑施工的可能性。3以背景资料绘简图示意：应在潮水从+25m落至-050m时开始

28、浇筑承台混凝土最为有利。(1)潮水落至-050m时承台底面模板已露出水面，具备混凝土浇筑施工条件；(2)潮水从-050m继续落至-15m(低潮位)再回升至承台底面(0m)历时最长，对混凝土浇筑施工最有利。4承台底板第一层混凝土浇筑1m厚需要的时间：10101-31410216=100-188=81m3供混凝土与分灰振捣的时间=(8180)+05=15h承台底板第一层混凝土达到初凝需时间=15+15=3h潮水从-05m降至-15m再升至0的历时：第二层混凝土1m厚浇筑、振捣至初凝的时间为：(8180)+05+15=3h潮水从底层混凝土顶面05m落至-15m再升至05m的历时：21年一级建造师考试

29、题目下载9篇 第7篇建设工程工程量清单计价规范有关工程价款调整的规定，非招标工程以（ ）28d为基准日。A：开工前B：合同签订前C：投标截止日前D：中标通知书发出后答案：B解析：招标工程以投标截止日前28 天，非招标工程以合同签订前28 天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和|政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。施工企业由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工企业()。A.只能按购买A型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D

30、.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效答案：C,D解析：2022版教材P143 / 2022版教材P142合同法 规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： （1）因重大误解订立的。 （2）在订立合同时显失公平的。 （3）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同。验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求其受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（ ）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500答案：C解析：本题考查的是常用模板、支架和拱架的设计。支架、拱架受载后挠曲的杆件，其弹性挠度为相应结构跨度的1/400；结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度

31、的1/400；结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/250；钢模板的面板变形为1.5mm；钢模板的钢棱和柱箍变形为L/500和B/500（其中L为计算跨径，B为柱宽）。参见教材P124。关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是()。A.施工图预算的模板是按混凝土与模板的接触面积计算的B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与发包人无直接关系C.施工预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的D.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量答案：A解析：2022/2022教材P78施工预算的模板是按混凝土与模板的接触面积计算的。而非施工图预算。施工图预算的模板则按混凝土体

32、积综合计答案：解析：符合规定。根据招标投标法的规定，签订合同应在中标通知书发出后30d内。 B承包商可以采取的措施：21年一级建造师考试题目下载9篇 第8篇在进行存货管理时，取得成本不包括（ ）。A.短缺成本B.购置成本C.订货变动成本D.订货固定成本答案：A解析：取得成本=订货成本+购置成本=订货固定成本+订货变动成本+购置成本。建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（ ）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金答案：A,B解析：第四章第1节建设工程合同制度下列部位或场所， 可使用天然大理石板材的是（）。A.室外台阶B.商场大厅地面C.机场室内墙面D.室外柱面答案：

33、C解析：下列属于与项目建设有关的其他费用中的临时设施费的是（ ）。A、临时设施的搭设B、临时设施的维修C、临时水、电费D、临时设施的拆除E、技术引进费答案：A,B,C,D解析：2022版教材P186 / 2022版教材P180（七）场地准备及临时设施费场地准备及临时设施费是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。1.场地准备费是指建设工程项目为达到工程开工条所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理的费用。2.临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的，未列入工程费用的临时水、电、路、信、气等其他工程费用和建设单位的现场临时建（构）筑物的搭设、维修、拆除、摊销或建设

34、期间租赁费用，以及施工期间专用公路或桥梁的加固、养护、维修等费用。此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用.关于尾矿的错误说法的是（）。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分答案：C解析：2022版教材页码P54-56经选矿处理后所剩余的部分称之为尾矿。尾矿一般都需堆放在专门的尾矿库。21年一级建造师考试题目下载9篇 第9篇建设工程项目管理信息系统是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。A.主要用于项目的人、财、物的管理B.主要用于企业的产、供、销的管理C.是项目进展的跟踪和控制系

35、统D.是项目信息门户（PIP）的一种方式答案：C解析：2022教材P356 / 2022教材P350工程项目管理信息系统的应用，主要是用计算机进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。它是项目进展的跟踪和控制系统，也是信息流的跟踪系统。分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前（ ）将申请开工的书面通知报送监理人。A.8hB.12hC.24hD.48h答案：D解析：2022版教材页码P229分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48h将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48h 内予以书面答复，否则视为同意。

36、导致路基行车带压实不足，甚至局部出现“弹簧”现象的主要原因有（ ）。A.压路机质量偏小B.填料含水量过大C.透水性差的土壤包裹透水性好的土壤D.填土松铺厚度过大E.压路机碾压速度过慢答案：A,B,C,D解析：本题考查的是路基压实质量问题的防治。路基施工中压实度不能满足质量标准要求，甚至局部出现“弹簧”现象，主要原因是：（1）压实遍数不合理。（2）压路机质量偏小。（3）填土松铺厚度过大。（4）碾压不均匀，局部有漏压现象。（5）含水量大于最佳含水量，特别是超过最佳含水量两个百分点，造成弹簧现象。（6）没有对上一层表面浮土或松软层进行处治。（7）土场土质种类多，出现异类土壤混填；尤其是透水性差的土壤

37、包裹透水性好的土壤，形成了水囊，造成弹簧现象。（8）填土颗粒过大（10cm)，颗粒之间空隙过大，或采用不符合要求的填料（天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18）。参见教材P44。关于联合试运转费的说法，正确的是( )。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费答案：B解析：本题考核的是联合试运转费的内容。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参

38、加试运转人员工资以及专家指导费等。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元和120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（ ）。A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁答案：D解析：2022年建设工程经济真题第8题本题中的各方案折算费用计算为：甲的折算费用= 16+6010% = 22万元乙的折算费用= 13+8010% =21万元丙的折算费用= 10+10010% =20万元丁的折算费用= 6+12010% =18万元在多方案比较时，选择折算费用最小的方案。本题中丁的折算费用最小，所以应选择丁方案。综上所述，本题正确答案为D项。