21年监理工程师考试真题及详解5篇.docx

《21年监理工程师考试真题及详解5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师考试真题及详解5篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师考试真题及详解5篇21年监理工程师考试真题及详解5篇 第1篇控制图就是利用（ ）规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。A.质量特性值呈正态分布B.质量特性值呈周期性变化C.质量特性值易于识别D.质量特性值的稳定状态答案：A解析：本题考查重点是“控制图的原理”。影响生产过程和产品质量的原因，可分为系统性原因和偶然性原因。在生产过程中，如果仅仅存在偶然性原因影响，而不存在系统性原因，这时生产过程是处于稳定状态，或称为控制状态。其产品质量特性值的波动是有一定规律的，即质量特性值分布服从正态分布。控制图就是利用这个规律来识别生产过程中的

2、异常原因，控制系统性原因造成的质量波动保证生产过程处于控制状态。因此，本题的正确答案为A。搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。A.最早开始时间后为自由时差B.时间间隔后为最迟开始时间C.最迟开始时间后为总时差D.自由时差之后为最迟开始时间答案：D解析：考核单代号搭接网络计划。搭接网络计划时间参数的计算顺序：（1）最早开始时间、最早完成时间；（2）时间间隔；（3）总时差、自由时差；（4）最迟开始时间、最迟完成时间。参见教材P7981。建设工程质量管理条例规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位( )。A.低于市场的价格竞标B.违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.改进施工

3、组织方案D.低于预算的价格竞标答案：B解析：建筑工程质量管理条例规定，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期;不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计量时应( )。A.计量一半B.不予计量C.按实际发生数计量D.由业主和承包商协商处理答案：B解析：2022教材P160对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予

4、计量。采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。A.主要因素B.次要因素C.一般因素D.基本因素答案：A解析：排列图可以形象、直观地反映主次因素。其主要应用有:按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节。按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效。此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。某分部工程双代号网络计划如图所示，其关键线路有（ ）条。A.2B.3C.4D.5答案：B解析：本题考查重点是“双代号网络计划关键线路的确

5、定”。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。由标号法确定关键线路为：，和三条。总持续时间均为15。因此，本题的正确答案为B。工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故答案：C解析：本题考查的是生产安全事故调查与处理。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设

6、单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位答案：A解析：考核项目监理机构对施工进度计划的审查。在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。参见教材P129。下列属于设备制造前的质量控制的是（）。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.不合格零件的处置D.审查设备制造的工艺方案答案：D解析：考点:设备制造的质量控制内容。设备制造前的质量控制：(1)熟悉图纸、合同，掌握相关的标准、规范和规程，明确质量要求；(2)明确设备制造过程的要求及质量标准；(3)审查设备制造的工艺方案；(4)对设备制造分包单位

7、的审查；(5)检验计划和检验要求的审查；(6)对生产人员上岗资格的检查；(7)用料的检查。选项ABC属于设备制造过程中的质量控制。21年监理工程师考试真题及详解5篇 第2篇进度计划工期优化时，当所有关键工作的持续时间都已达到最短持续时间，而计算工期仍不满足要求时，应（）并重新审定要求工期。A.继续进行工期优化B.对网络计划的原技术、组织方案进行调整C.找出线的关键线路并压缩其持续时间D.增加资金投入，缩短工期答案：B解析：本题考查的是工期优化。当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而寻求不到继续缩短工期的方案，但网络计划的计算工期仍不能满足要求工期时，应对网络计划的原技术方案、组织方案

8、进行调整，或对要求工期重新审定。某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。A.2300B.2550C.2630D.2930答案：B解析：考点:建设工程项目投资的概念。静态投资部分=建筑安装工程费+设备工器具购置费+工程建设其他费+基本预备费=1000+900+500+150=2550(万元)。根据建设工程质量管理条例，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建

9、议B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告监理单位要求设计单位改正答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例相关内容。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。参见教材P32。适宜采用固定总价合同的工程有( )。A.工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字B.投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划C.没有施工图、工程量不明、急于开工的紧迫工程D.工期长、技术复杂、不可预见因素较多的工程

10、E.合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚答案：A,B,E解析：2022教材P146-151固定总价合同的适用范围有：(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；(3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。根据标准施工合同，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位

11、C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿答案：A,B,C,D解析：考核施工合同管理有关各方的职责。如果监理人的指示错误或事物给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P9192。 某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有（）A.到第3周末，实际进度超前B.在第4周内，实际进度超前C.原计划第46周为匀速进度D.第6周后半周末进行本工作E.本工作未完成 答案：C,D,E解析：选项A，在第3周末实际进度和计划进度相同。选项8，第4周内计划进度和实际

12、进度相同。选项C，原计划第46周每周进度为11，是匀速进度。选项D，第6周后半周为空白，表示未进行本工作。选项E，本工作实际只完成了90。 工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（）负责实施处理。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位 答案：B解析：发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理。施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案。根据合同法，下列情形中，属于无效合同的有（ ）。A.一方以欺诈的手段订立合同的B.造成对方人身伤害的C.因故意造成对方财产损失的D.以合法形式掩盖非法目的E.

13、损害社会公共利益答案：D,E解析：考核合同法主要内容。有下列情形之一的，合同无效：（1）方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。 项目监理机构的组织设计和建设工程监理买施均应遵循（ ）的原则，但两者却有着不同的内涵。A.集权与分权统一B.分工与协作统一C.才职相称D.权责一致正确答案：D21年监理工程师考试真题及详解5篇 第3篇某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201签订了施工合同。项目监理机构批准的施工

14、进度计划如图2-21所示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。施工过程中发生如下事件：事件1：施工准备期间，由于施工设备未按期进场，施工单位在合同约定的开工日前第5天向项目监理机构提出延期开工申请，总监理工程师审核后给予书面回复。事件2：施工准备完毕后，项目监理机构审查工程开工报审表及相关资料后认为：施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需要，施工单位现场管理人员已到位，但其他开工条件尚不具备，总监理工程师不予签发工程开工报审表。事件3：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：A、B工作已完成；C工作已完成6天的工作量；D工作已完成5天的工作量；B工作未经监理人员验

15、收的情况下，F工作已进行1天。问题：1.总监理工程师是否应批准事件1中施工单位提出的延期开工申请？说明理由。2.根据建设工程监理规范GB/T 503192022，该工程还应具备哪些开工条件，总监理工程师方可签发工程开工报审表。3.针对图2-21所示的施工进度计划，确定该施工进度的工期和关键工作。并分别计算C工作、D工作、F工作的总时差和自由时差。4.分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响。此时，预计总工期延长多少天？5.针对事件3中F工作在B工作未经验收的情况下就开工的情形，项目监理机构应如何处理？答案：解析：1.事件1中，总监理工程师的书面回复中

16、应不批准施工单位的延期开工申请，理由是：（1）施工单位因自身原因不能按期开工；（2）按照建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201对延期开工条款的规定，承包人要求延期开工，应在合同约定的开工日7天前提出延期申请，施工单位在开工日前5天提交申请不符合合同规定的程序。2.事件2中，应满足开工的条件包括：（1）图纸会审和设计交底已完成；（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。3.针对工程网络计划图的分析结果如下：（1）施工总工期75天

17、；（2）关键工作包括：A、D、E、H、K；（3）C工作的总时差为37天，自由时差为27天；D工作的总时差和自由时差均为0；F工作的总时差为21天，自由时差为0。4.开工后第20天下班时刻，施工进度计划的执行情况如下：（1）C工作推迟5天，不影响总工期，不影响紧后工作的最早开始时间；D工作推迟6天，影响总工期6天，影响紧后工作的最早开始时间6天；F工作推迟1天，不影响总工期，影响紧后工作的最早开始时间1天。（2）施工总工期将延长6天。5.事件3中，B工作的完成是F工作开始的前提条件。为了保证工程施工的质量，项目监理机构应就B工作未经验收的情况下就开始F工作施工的情况，下达F工作的工程暂停令，要求

18、施工单位先对完成的B工作进行报验。某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质

19、量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。3、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?答案：解析：3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了巨大损失,乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。下列是关于质量缺陷成因分析的基本步骤：收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；现场调查研究；进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；分析、比较和判断，找出最可能造成

20、质量缺陷的原因；找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（）。A.B.C.D.答案：C解析：考点:工程质量缺陷的成因。质量缺陷成因分析方法的基本步骤是：(1)进行细致的现场调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；(2)收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；(3)找出可能产生质量缺陷的所有因素；(4)分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；(5)进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。兴通监理公司通过投标承担了某高速公路项目A-1监理合同段施工监理工作,并与业主签订了监理合同

21、。该监理公司任命了总监理工程师,并按以下程序开展了监理工作：（一）建立项目监理机构1、确定项目质量控制目标,并作为项目监理工作的目标。2、确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。3、进行项目监理机构的组织结构设计。4、由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目监理计划。（二）制订监理细则1各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制监理细则。2驻地监理工程师批准监理细则。3监理细则仅包括监理工作的流程、监理工作的方法及措施。（三）规范化地开展监理工作（四）参与交、竣工验收,签署监理意见（五）向建设单位提交工程竣工档案资料（六）进行监理工作总结,编写监理工作报告；1、请指出在建立项目监理机

22、构过程中确定监理工作目标、监理工作内容和编制监理计划三项工作的不妥做法,并写出正确的做法。答案：解析：1、（1）仅确定质量控制目标不妥。应同时制定质量、进度、费用三大控制目标,并以此作为监理工作的目标之一。（2）监理工作范围和内容不妥。施工监理不应涉及设计阶段,只包括施工准备、施工及交工与缺陷责任期三个阶段的监理工作。（3）驻地监理工程师主持编制监理计划不妥。监理计划应由总监理工程师主持编制。下列应当公开招标的是（）。A.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择D.国有资金占控股或者主导地位

23、的依法必须进行招标的项目答案：D解析：考点:“招标投标法实施条例相关内容”。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。因此，本题的正确答案为D。某建设项目的净现金流量如表3-17所示，i=10%，则该项目的动态投资回收期是（）年。A.3.33B.4.25C.4.75D.4.90答案：D解析：2022教材P84-91第一年：-200/（1+10%）=-181.818 万元第二年：80/（1+10%）2=66.116 万元第三

24、年：40/（1+10%）3=30.053 万元第四年：60/（1+10%）4=40.981 万元第五年：80/（1+10%）5=49.674 万元累计净现金流量：第一年：-181.818 万元 ；第二年：-115.702 万元；第三年：-85.649 万元；第四年：-44.668 万元；第五年：5.006 万元。动态投资回收期=( 累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值=（5-1）+44.668/49.674=4.90年单代号网络图的基本符号中“节点”表示（）。 A.一项工作B.工作名称C.工作持续时间D.紧邻工作之间的组织关系E

25、.紧邻工作之间的工艺关系答案：A,B,C解析：本题考查的是单代号网络计划与计算。节点所表达工作的名称、持续时间和代号一般都标注在圆圈或方框内。在生产过程中，由系统性原因引起的，质量特征值的变化超越了质量允许的范围波动，此时生产过程处于（）。A.正常波动B.异常波动C.系统波动D.偶然波动答案：B解析：2022版教材P56-64质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是( )。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进

26、度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前答案：C解析：本题考核的是列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。进行实际进度与计划进度的比较：(1)如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致；(2)如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差；(3)如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；(4)如果工作尚有总时差小于原有总时

27、差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。21年监理工程师考试真题及详解5篇 第4篇项目监理机构进行设备监造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有()。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备订货合同C.设备制造依据及工艺资料D.设备制造原材料，构配件的质量记录E.制造过程的检查验收记录答案：A,C,D,E解析：质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。设备制造单位质量管理检查资料设备制造依据及工艺资料设备制造材料的质量记录零部件加工检查验收资料建设工程质量受到多种因素的影响，

28、下列因素中对工程质量产生影响的有（）。A.人的身体素质B.材料的选用是否合理C.施工机械设备的价格D.施工工艺的先进性E.工程社会环境答案：A,B,D解析：考点:工程质量形成过程与影响因素。影响工程的因素很多，主要有5个方面，即人(人的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等)、材料、机械、方法和环境(包括工程技术环境，工程作业环境，工程管理环境)，简称为4MIE因素。#长度为2500m的隧道是（）A.特长隧道B.长隧道C.中隧道D.短隧道答案：B解析：长度为2500m的隧道是长隧道工程网络图的绘制原则， 正确的有（）。A.单代号网

29、络图中可以有多项起始工作或多项结束工作B.双代号网络图中应只有一个起节点和一个终节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中的节点可以用矩形表示D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号答案：B,D,E解析：根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件 B、联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同 C、承包人可根据需要自行修改联合体协议 D、联合体的组织和内容分工是重要的评标内容 E、承包人可根据需要自选调整联合体组成答案：B,D解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有

30、关各方的职责。选项A，联合体协议经发包人确认后作为合同附件。选项CE，由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。参见教材P110。下列流水施工参数中，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的是（）。A.流水步距B.施工段C.流水强度D.流水节拍答案：C解析：考点: “流水施工参数工艺参数”。为了说明组织流水施工时，各施工过程在时间和空间上的开展情况及相互依存关系，这里引入一些描述工艺流程、空间布置和时间安排等方面的状态参数 流水施工参数，包括工艺参

31、数、空间参数和时间参数。工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。所以，选项C符合题意。选项A的“流水步距”和选项D的“流水节拍”均属于时问参数。选项B的“施工段”属于空间参数。因此，本题的正确答案为C。下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔答案：D解析：2022版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺

32、点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。下列关于建设单位质量责任的说法中，错误的是（ ）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设工程不得明示或暗示设计单位或施工单位违反建设强制性标准D.建设单位应根据工程进展情况压缩合同工期E.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案答案：D,E解析：建设单位质量责任实行招标的，必须实行招标，依法确定程序和方法，择优选定中标者。不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解成若干部分发包给几个承包单位；不得迫使承包方以低于成本的价格竞标；不得任意压缩合理工期

33、；不得明示或暗示设计单位或施工单位违反建设强制性标准，降低建设工程质量。参见教材 P12。监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有( )。 A质量管理体系是否处于良好状态 B质量责任制是否落实 C施工场地空间条件和通道是否符合要求 D质量控制自检系统是否处于良好状态 E现场质量检验制度是否完善答案：A,B,D,E解析：环境状态的控制包括施工作业环境的控制（水、电、动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道、交通运输和道路条件等）、施工质量管理环境的控制（质量管理体系和质量控制自检体系是否处于良好的状态、系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、

34、人员配备等是杏完善和明确、质量责任制是否落实等）和现场自然环境条件的控制（季节、水文地质、天气等）。C项属于施工作业环境的控制的内容。21年监理工程师考试真题及详解5篇 第5篇根据合同法，关于要约与承诺的说法，错误的有()。A.要约是希望与他人订立合同的意思表示B.要约邀请是合同成立过程的必要过程C.要约到达受要约人可以撤回 D.承诺是要约人同意要约的意思表示E.承诺的内容应当与要约的内容一致答案：B,C,D解析：要约邀请不是合同成立过程中的必经过程。要约可以撤回和撤销。撤回或撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据建设工程监理

35、合同(示范文本)(GF一20220202)，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。A.通用合同条款中标通知书委托人要求B.委托人要求通用合同条款中标通知书C.委托人要求中标通知书通用合同条款D.中标通知书通用合同条款委托人要求答案：D解析：2022版教材P83-84合同协议书与下列文件一起构成合同文件:中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;委托人要求；监理报酬清单;监理大纲;其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。当气温和相邻接缝的温度低于（）时，不应浇筑热浇封缝料。A.20B.15

36、C.5D.10答案：D解析：当气温和相邻接缝的温度低于10时，不应浇筑热浇封缝料。某承包单位通过投标承接了一大型建设项目的施工任务，在施工过程中因某些原因造成实际进度拖后，该承包单位有权提出延长工期申请的原因有()。A.租赁的施工机械未按时到场B.施工图纸未按时提交C.施工现场未按时提供D.发现地下文物E.分包商返工答案：B,C,D解析：2022教材P133-135由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥

37、离检查及不利的外界条件等；(3)异常恶劣的气候条件；(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供()服务。A、技术咨询B、材料设备采购C、合同咨询和索赔D、生产准备、调试验收E、工程招标答案：B,D,E解析：技术咨询、合同咨询和索赔是工程咨询公司为承包商提供的主要服务。B、D、E项均为工程咨询公司为业主提供的服务。建筑安装工程费中的安全文明施工费包括()A、环境保护费B、冬雨期施工增加费C、临时设施费D、夜间施工增加费E、特殊地区施工增加费答案：A,C解析：建筑安装工程费中的安全全文明

38、施工费包括：环境保护费。指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。文明施工费。指施工现场文明施工所需要的各项费用。安全施工费。指施工现场安全施工所需要的各项费用。临时设施费。指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。直线职能制组织形式的缺点有（ ）。A.下级人员受多头指挥 B.实行没有职能部门的“个人管理”C.纵横向协调工作量大D.信息传递路线长答案：D解析：本题考核的是直线职能制组织形式的特点。直线职能制组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。选项A属于职

39、能制组织形式；选项B属于直线制组织形式；选项C属于矩阵制组织形式。在建设工程施工阶段，将建设工程施工进度总目标按计划期分解，( )。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.组织安排综合施工答案：D解析：2022教材P117-118按计划期分解，组织综合施工。下列建设工程中可以直接发包的有()。A.采用特定的专利或专有技术的B.建筑造型特殊的C.国务院规定的其他类型的勘察设计D.投资超过500万的E.国外投资的项目答案：A,B,C解析：考点:建设工程勘察设计合同的发包方式。直接发包仅适合特殊工程项目和特定情况下建设工程勘察、设计业务的发包。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊要求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。