监理工程师考试题免费下载9篇.docx

《监理工程师考试题免费下载9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试题免费下载9篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试题免费下载9篇监理工程师考试题免费下载9篇 第1篇下列属于注册监理工程师享有的权利的是（）。A.协助注册管理机构完成相关工作B.坚持独立自主地开展工作C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D.对本人执业活动进行解释和辩护答案：D解析：考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师享有下列权利：(1)使用注册监理工程师称谓；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)依据本人能力从事相应的执业活动；(4)保管和使用本人的注册证书和执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申诉。下列关于参与工程建设各方

2、质量责任或质量职责的说法，正确的有( )。 A. 监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续B. 建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任C. 由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责D. 施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工E. 勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责答案：B,D,E解析：A项，建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。C项，如果工程监理单位故意弄虚作假，降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担法律责任。若工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的

3、，应当与承包单位承担连带赔偿责任。 在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为5个，未超过规定数量，则()。A.选其中前3名通过资格审查B.5家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对5家重新进行打分排序 答案：B解析： 本题考查的是资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的(且不少于3个)，均通过资格预审，不再进行评分。下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A.现金B.支票C.保函D.保证答案：D解析：2022版教材P16-18投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。根据建设部建筑工程施工发包与承包计价管理办法(第107号部令)的规定，

4、发包与承包价的计算方法有( )。 A工料单价法 B综合单价法 C预算单价法 D概算单价法 E实物单价法答案：A,B解析：根据建设工程施工发包和承包计价管理办法规定，施工图预算、招标标底和投标报价由成本、利润和税金构成，其编制方法可以采用工料单价法和综合单价法两种计价方法。按照分部分项工程单价产生方法的不同，工料单价法又可以分为预算单价法和实物法。某实施监理的工程，合同工期l5个月，总监理工程师批准的施工进度计划如图51所示。工程实施过程中发生下列事件：事件1：项目监理机构对由施工单位为本工程提供的试验室时要求施工单位提交试验人员资格证书。事件2：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单

5、位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见表51。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件3：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表51。表51 相关数据表问题1：该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些C和F工作的总时差和自由时差分别为多少问题2：事件1中，监理机构还应检查试验室的哪些内容问题3：事件2中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。问题4：针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少说明理

6、由。问题5：针对事件3，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么相应增加的费用为多少答案：解析：问题1： 该工程施工进度计划中关键工作：A、D、B、E、G、I；非关键工作：C、F、H。F工作自由时差：2个月总时差：2+1=3个月C工作自由时差：3个月总时差：3个月。问题2：还应检查：（1）试验室的资质及试验范围（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明（3）试验室管理制度问题3：C工作：拖后3个月，因其自由时差和总时差均为3个月，其对总工期和后续工作没有影响。E工作：拖后2个月，E工作是关键工作，会影响总工期2个月，使后续工作G、H、I最早开始时间推迟2个月。F工作：拖后2个月，其自

7、由时差为2个月，总时差为3个月，因此对于总工期和后续工作没有影响。问题4：应批准延期2个月理由：建设单位提出工程变更，属于非施工单位原因引起的拖延，使E工作拖延2个月，且其为关键工作。问题5：I压缩1个月，E压缩一个月。相应增加费用14+18=32（万元）。监理工程师考试题免费下载9篇 第2篇下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是( )。A.总体平均数B.算术平均数C.中位数D.变异系数答案：D解析：本题考核的是质量数据的特征值。描述数据离散趋势的特征值包括极差、标准偏差、变异系数。变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较。在项目

8、施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。 A同类工程施工经历 B财务状况 C企业信誉 D项目经理资质要求 E环境管理体系答案：A,D,E解析：根据招标投标法实施条例，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（）日前提出。A.2B.3C.5D.10答案：A解析：2022版教材P37-51本题考查的是行政法规。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。下列

9、文件中，由总监理工程师负责组织编制的是()A、监理细则B、监理规划C、监理大纲D、监理投标书答案：C解析：为使监理大纲的内容和监理实施过程紧密结合，监理大纲的编制人员应当是监理单位经营部门或技术管理部门人员，也应包括拟定的总监理工程师。总监理工程师参与编制监理大纲有利于监理规划的编制。#下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程

10、暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令答案：A,B,C解析：考核监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。对于建设单位要求停工的，总监理工程师经过独立判断，认为有必要暂停施工的，可签发工程暂停令；认为没有必要暂停施工的，不应签发工程暂停令。施工单位拒绝执

11、行项目监理机构的要求和指令时，总监理工程师应视情况签发工程暂停令。对于施工单位未经批准擅自施工或分别出现上述（3）、（4）、（5）三种情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围。参见教材P141。根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有( )。A.签约合同价B.合同工期C.争议的解决D.质量标准E.项目经理人选答案：A,B,D,E解析：2022版教材P89-90本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对

12、当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。选项C，在通用条款中约定，不需要写在合同协议书中 。监理工程师考试题免费下载9篇 第3篇(2022年)下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间答案：A,B,

13、E解析：本题考查的是工程延期的申报与审批。项目监理机构批准延期必须符合的前提条件：（1）施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；（2）因非施工单位原因造成施工进度滞后；（3）施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。某承包单位通过投标承接了一大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中，该承包单位提出工程延期的条件允许的有（ ）。A. 租赁的施工机械未按时到场B. 发现地下文物C. 业主未及时付款D. 分包商返工E. 施工场地未按时提供答案：B,C,E解析：2022版教材P133本题考查的是工程延期的审批条件。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准

14、工程延期时间：监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；异常恶劣的气候条件；由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；除承包单位自身以外的其他任何原因。选项A和D都是承包单位自己的责任范围。下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

15、E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日答案：A,C,E解析：建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括 工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时； 工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时； 保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。工程开工前，项目监理机构现场施工准备质量控制的工作包括（）。A.施工现场质量管理检查B.分包单位资质的审核确认C.施工试验室的检查D.巡视与旁站E.查验施工控制测量成果答案：A,B,C,E解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。选项D属于工程施工过程质量控制。当实际施工进度发生拖延时，为

16、加快施工进度而采取的组织措施可以是()。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间答案：A解析：2022教材P132-133组织措施：(1)增加工作面，组织更多的施工队伍；(2)增加每天的施工时间(如采用三班制等)；(3)增加劳动力和施工机械的数量。下列选项中，符合承包单位分解目标的是（）。A.基础工程完工日期B.结构工程完工日期C.装修工程完成日期D.土建工程完成日期答案：D解析：本题考查的是施工进度控制目标体系。建设工程施工进度控制目标体系如下图所示：监理工程师考试题免费下载9篇 第4篇建设投资

17、组成中的设备及工器具购置费由（）组成。A.设备原价B.工器具原价C.运杂费D.基本预备费E.涨价预备费答案：A,B,C解析：本题考查重点是“建设工程项目投资的概念”。建设投资由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)和建设期利息组成。设备及工器具购置费是指按照建设工程设计文件要求，建设单位(或其委托单位)购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费(包括设备成套公司服务费)组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转

18、移但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。因此，本题的正确答案为ABC。（）是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性答案：C解析：2022版教材P3本题考查的是建设工程监理的性质。独立性是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。关于承包人暂停施工的责任，暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担的条款有（）。A.承包人违约引起的暂停施工 B.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工 C.承包人应监理工程师要求暂停施工 D.承包人应建设单位要求暂停施工 E.项目专用合同条

19、款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工答案：A,B,E解析：本题考查的是进度监理与进度检查。选项C，承包人擅自暂停施工；选项D，承包人其他原因引起的暂停施工。（2022年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实D.合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：本题考查的是法律事实的内涵。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件；选项C，发生法律效力的法院判决是法律事实。下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在

20、债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任答案：B解析：考点:担保方式。选项A，当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其

21、保证范围内承担保证责任。双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时问间隔为零D.时距最小答案：A解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。监理工程师考试题免费下载9篇 第5篇某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。A、17B、20C、23D、24答案：C解析：在非节奏流水施工中，可采用“累加数列、错位相减、取大差法”计算流水步距。流水施工工期可按下式计算：T=K+Tn+Z+G-C。本题中按步骤计算可得，各施工过程之间流水步距

22、分别为6、4、2：工期=6+4+2+4+4+3=23。FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。A.施工合同条件(1999年版)B.生产设备和设计一施工合同条件(1999年版)C.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年版)D.简明合同格式(1999年版)答案：D解析：考点:“FIDIC合同文本简介”。简明合同格式(1999年版)，适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业龛包，相对简单或重复性的工程项目施工。因此，本题的正确答案为D。根据FIDIC合同条件，一般可按照凭据法进行计量的有（?）。A.建筑工程险

23、保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.第三方责任险保险费答案：A,E解析：本题考查重点是“工程计量的方法凭据法”。所谓凭据法，就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。所以，选项A、E符合题意。均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。这些项目都有一个共同的特点，即每月均有发生。所以可以采用均摊法进行计量支付。选项B、C、L应采用均摊法进行计量。因此，本题的正确答案为A

24、E。GBT190002000族标准中对质量的定义是：“一组固有特性满足要求的程度”。其中满足要求应包括( )的需要和期望。 A图纸中明确规定 B组织惯例 C质量管理方面 D行业规则 E其它相关方利益答案：A,B,D,E解析：根据生产连续性和生产控制稳定性情况，检验批抽样方案可采用（）。A.多次抽样B.计数抽样C.分层抽样D.调整型抽样答案：D解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。检验批的质量检验，应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择：(1)计量、计数或计量一计数的抽样方案；(2)一次、二次或多次抽样方案；(3)对重要的检验项目，当有简易快速的检验方法时，选用全数检验方案；(4)根

25、据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用调整型抽样方案；(5)经实践检验有效的抽样方案。关于委托人的主要义务，下列说法正确的是（ ）。A.委托人要求监理人进行外出考察的费用包含在合同价格之中B.监理人提出的降低工程投资的合理化建议，委托人应按通用合同条款约定给予奖励C.监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算D.符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前14天向监理人发出开始监理通知答案：C解析：考核建设工程监理合同履行。选项A错误，委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付；选项B错误，监理人提出的合理化建议降

26、低工程投资、缩短施工期限或者提高工程经济效益的，委托人应按专用合同条款约定给予奖励；选项D错误，符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7天向监理人发出开始监理通知。参见教材P84。监理工程师考试题免费下载9篇 第6篇 监理工程师对施工过程的质量控制是指对( )的控制。A. 实际投入的生产要素质量 B. 作业技术活动实施状态C. 作业技术活动实施结果 D. 竣工验收E. 最终产品的质量正确答案：ABC某钢筋工程每周计划完成工程量和第1-4周实际完成工程量见表，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（）。A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计

27、划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t答案：D解析：本题考查的是S曲线比较法。在S曲线图中，如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进度点落在S计划曲线右侧，表明实际进度拖后；工程项目实际超额或拖欠的任务量在S曲线比较法中也可直接读出实际进度比计划进度超额或拖欠的任务量。同一时刻实际进度与计划进度在纵轴方向的差距表示任务量的差距。在生产过程中，由系统性原因引起的，质量特征值的变化超越了质量允许的范围波动，此时生产过程处于（）。A.正常波动B.异常波动C.系统波动D.偶然波动答案：B解

28、析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。(2022年真题)根据建设工程监理规范GB/T 503192022，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括(）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施答案：C解析：施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；施 工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩

29、的保护措施。下列选项中，不属于项目监理机构现场监理工作制度的是()。A.监理人员考勤制度B.工程开工、复工审批制度C.监理工作报告制度D.平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度答案：A解析：考点:监理规划主要内容。项目监理机构现场监理工作制度有：图纸会审及设计交底制度；施工组织设计审核制度；工程开工、复工审批制度；整改制度，包括签发监理通知单和工程暂停令等；平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度；工程材料、半成品质量检验制度；隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度；单位工程验收、单项工程验收制度；监理工作报告制度；安全生产监督检查制度；质量安全事故报告和处理制度；技术经济签证制度；工程变更处

30、理制度；现场协调会及会议纪要签发制度；施工备忘录签发制度；工程款支付审核、签认制度；工程索赔审核、签认制度等。方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是（）。A.德尔菲法B.直接评分法C.加权评分法D.环比评分法答案：A解析：2022教材P98-100对设计方案进行综合评价时，可以在定性评价定量化的基础上进行综合评价，也可以在对定性评价结果和定量评价指标综合权衡的基础上，由决策者确定各设计方案的优劣。用于方案综合评价的方法有很多，常用的定性方法有德尔菲法、优缺点列举法等；常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等

31、。监理工程师考试题免费下载9篇 第7篇 施工中遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于 ( )A.不可原谅的延期B.承包人应承担的风险责任C.可原谅并给予补偿利润的延期D.可原谅但不给予补偿利润的延期 答案：D解析：一般的气候条件属于承包人的风险责任，但异常不利的气候条件属于业主应承担相应风险的范围，不能按期竣工的，应合理延长工期，但发包人不补偿利润。某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有()。A.工作AB.工作BC.工作CD.工作DE.工作E答案：A,C,E解析：某实行监理的工程，施工合同采用建设工程施工合同(示范文本)，合同约定，吊装机械闲置补偿费600 元/台班，单独计算

32、，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件： 事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E 的持续时间延长2 个月，吊装机械闲置30 台班。 事件2：工作G 开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1 个月，吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。 事件3：工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月，发生费用1.6 万元。对此，建设单位要求施工单

33、位承担部件损坏的责任。 事件4：工作K 开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2 个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月，项目监理机构认为不妥。 问题： 事件2 发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。答案：解析：（1）补偿费用为零（1分）；（2）工程延期1个月（1分）；（3）理由：不可抗力原因，费用不补偿（1分）；工期可顺延（1分）；工作G为关键工作（1分），影响工期1个月（1分）。关于抵押的说法，正确的有（）。A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但

34、受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押答案：A,C解析：2022版教材P14本题考查的是抵押。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。故A正确抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。故B错误第一百九十一条抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。

35、C选项正确，E选项错误。关于计划性风险自留的说法，正确的有()。A.计划性风险自留是有计划的选择B.风险自留一般单独运用效果较好C.应保证重大风险已有对策后才使用D.在风险管理人员正确识别和评价风险后使用E.通常采用外部控制措施来化解风险答案：A,D解析：风险自留风险自留是指将建设工程风险保留在风险管理主体内部，通过采取内部控制措施等来化解风险。严格监理、热情服务的原则是指( )。A对承建单位既要严格监理又要热情服务 B对业主既要热情严格监理、热情服务的原则是指（ ）。对承建单位既要严格监理又要热情服务对业主既要热情服务又要严格监理对承建单位严格监理，对业主热情服务对业主严格监理，对承建单位热

36、情服务正确答案：C监理工程师考试题免费下载9篇 第8篇下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的E.中标人未按规定提交履约担保金的答案：A,D,E解析：2022版教材P16-18下列任何情况发生时，投标保证金将被没收: 一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正; 三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

37、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价答案：B解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立合同文件”。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。因此，本题的正确答案为B。见证取样通常涉及三方行为，下列选项中，这三方指的是()。A.施工方、监理方和建设方B.监理方、设计方和建设方C.监理方、施工方和设计方D.施工方、见证方和试验方答案：D解析：2022教材P148-149见证取

38、样涉及三方行为：施工方、见证方、试验方。根据施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（ ）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人答案：C解析：本题考查的是违约责任。选项C错误，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。根据标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。A.

39、只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价答案：D解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( ) 。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E. 可以质押的权利包括商标专用权、专利权、着作权中的财产权答案：B,D,E解析：监理工

40、程师考试题免费下载9篇 第9篇设计信息分发制度时，一般不考虑的因素是（ ）。A.信息分发的内容.数量.范围.数据来源B.提供信息的介质C.分发信息的数据结构.类型.精度和格式D.信息的输出形式，能否根据关键词实现智能检索等答案：D解析：考核信息管理。设计信息分发制度时需要考虑：（1）了解信息使用部门和人员的使用目的、使用周期、使用频率、获得时间及信息的安全要求；（2）决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源；（3）决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式；（4）决定提供信息的介质。当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作()

41、。A.实际早开工的时间B.实际晚开工的时间C.超额完成的工作量D.拖欠的工作量答案：B解析：考点:横道图比较法。通过比较同一时刻实际完成任务量累计百分比和计划完成任务量累计百分比，判断工作实际进度与计划进度之间的关系：(1)如果同一时刻横道线上方累计百分比大于横道线下方累计百分比，表明实际进度拖后，拖欠的任务量为二者之差；(2)如果同一时刻横道线上方累计百分比小于横道线下方累计百分比，表明实际进度超前，超前的任务量为二者之差；(3)如果同一时刻横道线上下方两个累计百分比相等，表明实际进度与计划进度一致。某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未

42、获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付()A、合同约定设计费的60%B、双倍定金作为赔偿C、合同约定设计费的一半D、合同约定的全部设计费答案：D解析：工作未完成一半按照一半支付设计费，工作完成一半以上的就要支付全部设计费。下列事件发生后不能够既索赔费用又索赔利润的是（）。A.提供图纸延误B.法规变化引起的价格调整C.发包人原因试运行失败，承包人修复D.发包人提前占用工程导致承包人费用增加答案：B解析：考点:索赔管理。法规变化引起的价格调整只能索赔费用。某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不

43、同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案：B解析：考点:行政法规。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。首先，该质量问题发生在保修范围和保修期内；其次，由于质量缺陷是由于施工单位原因造成的，应当由施工单位承担维修费用。关于两阶段招标的表述中，符合招标投标法实施条例规定的有（ ）。A.对技术复杂或者无法精确拟定

44、技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.两阶段招标只能采用公开招标，不得采用邀请招标C.第一阶段的技术标内应当附带报价，否则视为废标D.第一阶段招标，招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人自己讲解各自递交的投标方案E.第一阶段便涉及报价问题，是进行价格竞争的预备阶段答案：A,D解析：（1）第一阶段招标 第一阶段属于项目实施方案选择阶段，投标人按照招标人文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案 和实施计划；第一阶段技术标内不允许带报价，否则视为废标。 招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的

45、内容，也可以请投标人 自己讲解各自递交的投标方案。 在对各投标书评审的基础上，招标人和评标委员会将单独约请各投标人举行澄清问题会，请他阐述投标书中主 要指导思想、最终建筑产品预计达到的技术和经济指标、方案的实施计划细节等有关内容，并提出对其方案的具体 改进要求。与每一个可接受方案投标人分别会谈后，招标人将各投标书中存在的共性问题再发出招标文件的补充文 件，请第一阶段合格的投标人修改投标方案后进行第二阶段投标。 第一阶段不涉及报价问题，因此称为非价格竞争，第二阶段才进行价格竞争。 （2）第二阶段招标 投标人在投标须知规定的投标截止日期以前要报送分别包封的“修改技术标” 和“商务标”。在招标的第二

46、阶 段将选定中标人。1）召开第二次开标会 在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标， 但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标；凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投 标。技术标与商务标不同时启封的目的，是为了避免评标委员因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术 方案的客观选择。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。 2）第二阶段评标 评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改，未达到要求的标书将被淘汰；评 标委员分别对各标书进行详细评审，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面 文件作为投标书的组成部分。 选出几个较好的技术标，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开开标；技术标未通过者，商 务标原封不动退还给投标人。 确定投标书的排序，推荐中标人，最终定标签订合同。