21年监理工程师历年真题解析9篇.docx

《21年监理工程师历年真题解析9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师历年真题解析9篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师历年真题解析9篇21年监理工程师历年真题解析9篇 第1篇设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料答案：A,C,E解析： 考点:订立设计合同时应约定的内容。发包人应提供的设计依据文件和资料包括：(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书。(2)城市规划许可文件。(3)工程勘察资料。关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、

2、中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金答案：B解析：2022版教材P 34本题考核的是投标保证金的递交。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，故A选项错误。投标保证金有效期与投标有效期一致，故C选项错误。D选项错误较为明显。建设工程信息管理系统的功能有（）。A.实现监理信息的及时收集和可靠存储B.实现监理信息收集的标准化、结构化C.提供预测、决策所需要的信息及分析模型D.提供建设工程目标动态控制的分析报告E.提供解决建设工程监理问题的多个备选方案答案：C,D,E解析：建设工程信息管理系统的目标是实现

3、信息的系统管理和提供必要的决策支持建设工程信息管理系统可以为监理工程师提供标准化、结构化的数据；提供预测、决策所需要的信息及分析模型；提供建设工程目标动态控制的分析报告；提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元A.6000B.6600C.11500D.59900答案：A解析：2022版教材P1-2固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态

4、投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的固定资产投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。该项目的动态投资额=9500-4900+1400=6000(万元) 国际工程项目建筑安装工程费用中，暂列金额是（）的备用金。A.招标单位B.施工方C.业主方D.监理单位 答案：C解析：国际工程项目建筑安装工程费用中，暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备或服务，或提供不可预料事件之费用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金。这是由业主的咨询工

5、程师事先确定并填入招标文件中的金额。21年监理工程师历年真题解析9篇 第2篇下列选项中，流水施工参数表示正确的是()。A.施工队数、流水步距、流水节拍、施工段数B.施工过程数、施工段数、流水节拍、流水步距C.搭接时间、工作面、流水节拍、施工工期D.搭接时间、间歇时间、施工队数、流水节拍答案：B解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。选项A中施工队数不是施工参数的内容，选项C中搭接时间不是施工参数的内容，选项D中搭接时间、间歇时间、施工队数不是施工参数的内容。按项目投资形成资产的性质分类，项目投资可分为（ ）。A固定资产投资和流动资产投资B净投资和折旧再投资C积极投资和消极投资D

6、直接投资和间接投资答案：A解析：按项目投资形成资产的性质分类，项目投资可分为固定资产投资和流动资产投资构成合同法律关系内容指（ ）。A.标的 B.数量C.权利 D.质量E.义务答案：C,E解析：某工程项目的建设单位采用公路工程标准施工招标文件（2022年版）编制招标文件，通过公开招标与某承包人签订了施工合同。工程招标时，招标人提供的参考资料中标识的施工用砂料源地点距施工现场4km。但是工程开工后，经检查发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：事件1：5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；事件2：计

7、划于5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见特大暴雨；事件4：6月11日至6月14日该地区突然供电全面中断（合同规定，承包人不需自备发电机）。4.试计算承包人应得到的工期和费用索赔是多少（合同约定：若费用索赔成立，则发包人按2万元/天补偿给承包人）？答案：解析：4.事件2：5月27日至6月6日，工期索赔11天，费用索赔：11天2万元/天=22万元；事件3：6月7日至6月12日，工期索赔6天。事件4：6月13日至6月14日，工期索赔2天，费用索赔：2天2万元/天=4万元。合计：工期索赔19天，费用索赔26万元。以下必须建立应急救援组织

8、的是（ ）。A.小加油站B.化工用品零售商店C.小型纺织厂D.城市轨道交通运营单位答案：D解析：考核安全生产法主要内容。对于危险物品的生产、经营、储存单位及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。参见教材P37。21年监理工程师历年真题解析9篇 第3篇根据建设工程监理规范，工程质量评估报告包括的内容有()。A.工程参建单位情况B.工程质量验收情况C.专项施工方案评审情况D.竣工资料审查情况 E.工程质量安全事故处理情况答案：A,B,D,E解析：工程质量评估报告的主要内容包括：工程概况；工程参

9、建单位；工程质量验收情况；考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 工程质量事故及其处理情况；竣工资料审查情况；工程质量评估结论。某工程，合同工期15 个月，工程师批准的施工进度计划如图5-1 所示。工程实施过程中发生下列事件：事件1：项目中针对三个基础、项目部拟组织下面的流水施工，各段流水节拍见下表：事件2：在第5 个月初到第8 个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截止第8 个月末，未完工作尚需作业时间见表51。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件3：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进

10、度。经分析得到的各工作有关数据见表51。工作有关数据表51：1该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C 和F 工作的总时差和自由时差分别为多少？2事件1 中，三个基础应组织何种流水方式？请列式计算三个基础的工期是多少？3事件2 中，逐项分析第8 个月末C、E、F 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。4针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由.5针对事件3，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？答案：解析：问题1：该工程施工进度计划中关键工作：A、D、B、E、G、I；非关键工作：C、F、H。C 工作的总时差为3

11、 个月，自由时差为3 个月F 工作的总时差为3 个月，自由时差为2 个月问题2：（1）本项目应组织无节奏流水1）计算步距：累加数列错位相减取大差法：挖土和模板步距：工期=30+30+（10+20+30）=120 天问题3：（1）第8 个月末时，C 工作拖后时间3 个月，对工期和后续工作G、I 工作最早开始时间无影响。理由：C 工作的总时差和时差都为3 个月。（2）第8 个月末时，E 工作拖后2 个月，工期和工作后续G、H、I 工作最早开始时间均延期2 个月。理由：E 工作为关键线路上的工作。（3）第8 个月末时，F 工作拖后2 个月，对总工期和后续工作H、I 最开始时间均无影响。理由：F 工作

12、总时差为3 个月，拖后2 天不会影响总工期，自由时差为2 个月，拖后2 天不影响紧后工作H、I 工作最早开始时间。问题4：批准工期延期时间为2 个月。理由:因建设单位原因导致第8 个月末时，处于关键线路上的E 工作拖后2 个月，影响总工期2 个月。问题5：最佳调整方案为：E 工作缩短一个月，增加费用18 万元。I 工作缩短一个月，增加费用14 万元。增加费用合计：32 万成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400t B.600t C.800t D.1000t答案：B解析：本题考查的是质量控制实例。成品骨料出厂品质检测：细骨料应按同料源每600t为一批。建设工程监理文件资料

13、管理的主要内容包括（）。A.监理文件档案资料收文与登记B.监理文件档案资料加工与整理C.监理文件档案资料发文与登记D.监理文件档案资料分类存放E.监理文件档案资料传阅答案：A,C,D,E解析：考点:“建设工程监理文件资料管理”。建设工程监理文件资料的管理要求体现在建设工程监理文件资料管理全过程，包括：监理文件资料收发文与登记、传阅、分类存放、组卷归档、验收与移交等。因此，本题的正确答案为ACDE。双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了()。A.表达不需要消耗时间的工作B.表达不需要消耗资源的工作C.表达工作间的逻辑关系D.节省箭线和节点答案：C解析：考点:双代号网络图的绘制。虚工作主要用来

14、表示相邻两项工作之间的逻辑关系。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。21年监理工程师历年真题解析9篇 第4篇(2022年真题)编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施工招标资格预 审文件和标准施工招标文件中的（ ）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告答案：B解析：一、工程施工招标方式 施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。 对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占 项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。 （一）公开招

15、标 招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申 请投标。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可 靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长，费用高。 （二）邀请招标 招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，邀请他们参加投标竞争。邀 请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家。 邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往

16、的业 绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力 最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通 常称为资格后审）。 邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标 人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。下列选项中叙述正确的是()。A.确定里程碑事件的计划进度目标属于总进度纲要的主要内容B.建设项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务C.在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性D.建设项目总进度目标指的是整个项目

17、的进度目标，它是在项目实施阶段确定的E.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性答案：A,B,C,E解析：2022教材P4-5本题考查的是建设项目总进度目标的论证。选项D，应在项目决策阶段确定。我国建设工程监理的特点为()A、服务对象具有单一性B、市场准入采用双重控制C、只提供施工阶段的服务D、不具有监督功能E、属强制推行的制度答案：A,B,E解析：我国现阶段建设工程监理的特点有：建设工程监理的服务对象具有单一性；建设工程监理属于强制推行的制度；建设工程监理具有监督功能；市场准入采用双重控制。下列选项中，属于建设工程进度控制经济措施的是()。A.监理工

18、程师分析影响进度的风险因素B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用答案：D解析：考点:进度控制的措施和主要任务。只有选项D属于经济措施，选项ABC属于合同措施。根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案答案：A,C,E解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随着发包人要求的调整，承包人建议书也应对一些

19、技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。2022版教材P123。21年监理工程师历年真题解析9篇 第5篇 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程说法的错误的是 ( )A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件说明的分包，分包工作仍需经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查 答案：D解析：分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，监理人仍需履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料，施工工艺，工程质量进行监督等。项目监理机构对工程施工质量实施

20、控制的主要依据有()。A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试验的技术标准E.工程施工质量验收标准答案：A,B,D,E解析：采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。A.实行强有力的调度B.改善外部配合条件C.增加每天的工作班次D.采用更先进的施工机械答案：D解析：考点:施工进度计划的调整。选项AB属于其他配套措施；选项C属于组织措施。只有选项D属于技术措施。根据建设工程监理规范GBT 503192022，属于监理员职责的有（ ）。A.复核工程计量有关数据B.检查工序施工结果C.检查进场工程材料质量D.进行见证取样E.进行工程计量答案：

21、A,B,D解析：2022版教材P 106监理员的职责有：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。 设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度 答案：D解析：2022版教材P127-128本题考查

22、的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议21年监理工程师历年真题解析9篇 第6篇关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是（）。A.工程网络计划中至少有一条关键线路B.关键线路指总持续时间最短的线路C.关键线路在网络计划执行过程中不会转

23、移D.关键线路上工作的总时差必然为零答案：A解析：考点:“工程网络计划中关键线路”。在关键线路法中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。在网络计划中，关键线路可能不止一条。而且在网络计划执行过程中，关键线路还会发生转移。所以，选项A的叙述是正确的，选项B、C的叙述均是不正确的。关键线路上的工作称为关键工作。在工程网络计划中，计划工期有时不等于计算工期，关键线路上的工作的总时差不等于0。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为A。根据建设工程监理合同(示范文本)，附加工作是指监理合同()。A.通用条

24、件中约定的监理工作B.专用条件中约定的监理工作C.相关服务中约定的监理工作D.约定的正常工作以外的监理工作答案：D解析：通用条件6.2.2款规定，“除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。FIDIC.施工合同条件中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是( )。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的

25、“签约合同价”)的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%答案：D解析：2022版教材P153-1571)此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过 10%; 2) 工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的 0.01%; 3) 工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 1%; 4) 合同中没有规定此项工作为固定费率。工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程答案：D,E解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（

26、1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。背景资料：某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：?事件1：A公

27、司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。?事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。?1事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?2事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?若不正确，说明正确的做法。?3根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?答案：解析：1事件1中，A公司的做法不符合国家有关法律的规定。 A公司的行为属于非法转包行为

28、，这是中华人民共和国招标投标法中禁止的行为。?2事件2中，B公司向A公司提出的索赔不正确。?正确做法：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。?3根据建设工程质量管理条例的规定，违法分包行为主要有以下几个方面：?(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；?(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；?(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；?(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。21年监理工程师历年真题解析9篇 第7篇根据下表给定的逻辑关系绘制某分部工程双

29、代号网络计划如下图所示，其作图错误的是( )。A.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个起点节点D.有多个终点节点答案：D解析：本题考核的是双代号网络图的绘制规则。图中存在和两个终点节点。下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有()。A.总承包模式 B.EPC模式C.CM模式D.Partnering模式E.Project Controlling模式答案：D,E解析：考点:Partnering模式。Partnering和Proj ect Controlling模式并不能作为一种独立存在的模式。施工阶段建设工程造价控制的主要任务是通过( )来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A.控制工程付

30、款B.协调各有关单位关系C.控制工程变更费用D.预防及处理费用索赔E.挖掘节约工程造价潜力答案：A,C,D,E解析：按照建筑安装工程费用项目组成（建标202244号）的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有（ ）。A. 大型机械设备进出场费B. 安全文明施工费C. 工程排污费D. 已完工程及设备保护费E. 二次搬运费答案：A,B,D,E解析：2022版教材P17本题考查的是建筑安装工程费用项目组成中措施费的内容。措施项目费包括安全文明施工费，夜间施工增加费，二次搬运费，冬雨期施工增加费，已完工程及设备保护费，工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆，脚手架工程费。(2022年

31、真题)根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的是（）。A.定期进行专项安全检查B.现场监督施工机械安装过程C.配备专职安全生产管理人员D.编制工程概算时确定安全施工措施所需费用答案：D解析：A、C属于施工单位安全责任，B属于施工机械设施安装单位安全责任；D属于建设单位安全责任。21年监理工程师历年真题解析9篇 第8篇能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于行为的是（）。A.罢工B.法院判决C.合同当事人违约D.仲裁机构裁决E.行政行为答案：B,C,D,E解析：（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为

32、和不作为两种表现形式。（2）行为还可分为合法行为和违法行为。（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。根据建设工程价款结算暂行办法（财建369号），发承包双方应在合同条款中约定的合同价款事项有（）。A.投标保证金的数额、支付方式及时间B.工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间C.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法D.工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间E.违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间答案：B,C,D,E解析：投标保证金是在招投标阶段的事情。在工程质量验收过程中，发现质

33、量不符合要求时，下列情况中可以进行验收的有（）。A.返工重做或更换器具设备的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求的检验批E.建设单位检查认可的检验批答案：A,B,C,D解析：本题考查的是工程施工质量不符合要求时的处理。工程施工质量不符合要求时的处理：(1)经返工或返修检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修

34、或加固的分项、分部工程，满足安全及使用要求的功能，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收；(6)工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测单位按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。某混凝土工程计划进度与实际进度如下图所示，以总量的百分比计，该图表明本工程（）。A.第1周内实际进度超前5%B.第3周内实际进度超前2%C.第4周内实际进度拖后1%D.第5周内实际进度拖后2%答案：B解析：暂无解析双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A、总时差最小B、自由时差为零C、时间间隔为零D、时距最小答案：

35、A解析：总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。21年监理工程师历年真题解析9篇 第9篇项目监理机构应签发监理通知单的情形有（ ）。A.未按审查通过的工程设计文件施工的B.未经批准擅自组织施工的C.在工程质量方面存在违规行为的D.在工程进度方面存在违规行为的E.使用不合格的工程材料的答案：C,D,E解析：本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。施工单位发生下列情况时，项目监理机构应发出监理通知：（1）在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；（2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；（3）在工程质量、

36、造价、进度等方面存在违规等行为。以下关于对中标通知书的说法，正确的是 ( )A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同答案：A,E解析：招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合

37、同。 #用于工程的进口设备进场后，应有()组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位答案：B解析：工程材料、构配件、设备质量控制的要点对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者，一律不准用于工程。专业监理工程师应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。对于进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同建设单位、施工单位、供

38、货单位等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。对于工程采用新设备、新材料，还应核查相关部门鉴定证书或工程应用的证明材料、实地考察报告或专题论证材料。原材料、(半)成品、构配件进场时，专业监理工程师应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合设计、规范、合同等要求。工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。对进场的设备，专业监理工程师应会同设备安装单位、供货单位等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的

39、厂家、型号、规格、数量、技术参数等，检查设备图纸、说明书、配件是否齐全。由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查。并由三方在开箱检查记录上签字。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。 建设工程总投资包括（）A.固定资产投资和流动资产投资B.工程造价和建设期利息C.流动资产投资和建筑安装工程费用D.建设投资和流动资产投资 答案：D解析：建设工程总投资包括建设投资和流动资产投资。业主对分包合同的管理主要表现为（）。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质答案：B解析：考点:“施工分包合同概述”。发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。但作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。因此，本题的正确答案为B。