2022工程款承诺书.docx

《2022工程款承诺书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程款承诺书.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程款承诺书工程款承诺书1云南宸业建筑工程有限公司：我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司慎重承诺：自即日起至20xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。如违反上述承诺，我公司自愿担当由此引起的法律责任。特此承诺昆明恒信房地产开发有限公司20xx-04-16同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。云南宸业建筑工程有限公司20xx-04-16工程款承诺书2致江苏坤龙建设工程有限公司：施工班组负责人：身份证号：我施工班组承接江苏坤龙上海中海紫

2、豪庭项目部分包作业，今在贵公司项目部所领取的工程款和相关劳务酬劳等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的工资，决不拖欠民工工资。假如发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并担当由此引起的一切法律和经济责任。对江苏坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。特此承诺!承诺人：XXX时间：XXXX年XX月XX日工程款承诺书3XXXXXXXXXXX：我单位负责建设的 工程进入招标阶段，我公司将严格根

3、据招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此慎重承诺：1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解状况或其他缘由为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资实力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格根据合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将根据中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违反上述承诺，我单位将自愿担当由此引起的法律责任。特此承诺。招标单位名称：（盖章）20xx年XX月XX日工程款承诺书4我公司已按合同约定，按期拨付在建项目或已全部结

4、清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。特此承诺。xxx20xx年xx月xx日工程款承诺书5致：XX（招标人）我公司XX对XX（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司慎重承诺如下：（一）、假如我公司中标，我们保证保质保量完成工程。（二）、施工中，我公司会严格根据投标文件及合同中的承诺履行。（三）、因我方缘由造成工地临时停

5、水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方担当。全权代表（签字）：XXXX年XX月XX日工程款承诺书6北海市住房和城乡建设局：本单位（建设单位名称）截止xx年xx月xx日全部建设工程项目均已按时支付工程款，均无拖欠工程款的情形。特此承诺。xx建设单位（公章）法定代表人：xxxxx年xx月xx日工程款承诺书7南xxxx程有限公司:我公司承诺在工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种缘由拖欠民工工资，不会发生民工上访事务。如有此类事务发生，我公司将担当一切经济、法律后果。承 诺 人：法定代表人：(企业盖章)：公司名称：(施工单位)承诺日期： 年 月 日工程款承诺书8我公司已按合同约定，按期拨付在建项目

6、或已全部结清完工项目的工程款项，至今未拖欠任何建设工程项目的工程款，若有隐瞒，我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的xx工程，我公司已备足建设资金，并承诺按合同约定支付工程款。特此承诺。xx公司（盖章）20xx年xx月xx日工程款承诺书9致： xxx电讯科技工程有限公司贵司承接的沪蓉西高速马路恩利段机电工程，经双方结算，截止20xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写： 元整 （￥： 元）未支付。经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款：一、 你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款，即￥ 元；二、 上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额

7、￥： 元；三、 本案已经发生的诉讼费用￥10600 元由我司担当，你司须供应缴纳诉讼费发票原件；四、 以上款项付清后，双方全部款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉；五、 如我司未能在承诺期间付款，自愿担当合同总金额30%的违约金。xxxx股份有限公司（盖章）年 月 日工程款承诺书10XXX住建局：由我公司开发建设的建设项目施工进入施工阶段，在施工过程中我单位承诺肯定根据施工合同和施工进度进行拨付该工程款，绝不拖欠和挪用该工程款，如有上诉违规现象，一切后果自行担当。特此承诺_（签章）20_年_月_日工程款承诺书11珠海市建设工程招标投标管理中心：我公司负责开发建设的xx工程进入招标阶段

8、，我公司将严格根据招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此慎重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解状况或其他缘由为由，与施工企业商谈是否具备垫资实力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格根据合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将根据中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违反上述承诺，我公司将自愿担当由此引起的法律责任。特此承诺。发单位名称(盖章)xxxxxxx年x月xx日工程款承诺书12珠海市建设工程招标投标管理中心：我

9、公司负责开发建设的工程进入招标阶段，我公司将严格根据招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此慎重承诺：1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解状况或其他缘由为由，与施工企业商谈是否具备垫资实力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格根据合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将根据中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违反上述承诺，我公司将自愿担当由此引起的法律责任。特此承诺。开发单位名称（盖章）年月日工程款承诺书13甲方：乙方：因乙方

10、承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公允、公正、同等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同托付第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：_（小写：_）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20_年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。四、如到期甲方不能按时付款，甲方除担当所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%日支付逾期金。五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装

11、修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，全部权归属甲方。六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东_国际大酒店有限公司乙方：济宁市_广告装修工程有限公司甲方代表签字：_20_年_月_日乙方代表签字：_20_年_月_日工程款承诺书14xxx：我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格根据招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此慎重承诺：1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解状况或其他缘由为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资实力、垫资工程部位、期限、额度等。2、在工程开工后至竣工验收之

12、前，我公司将严格根据合同约定的方式和期限支付工程款。3、我公司将根据中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。4、如违反上述承诺，我单位将自愿担当由此引起的法律责任。特此承诺。承诺人：时间：X年XX月XX日工程款承诺书15*公司:我方 所承包的 现已结算完毕，经与公司协商本次支付 元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠状况，并保证工人、材料供应商等不因任何缘由上访或闹事等有损贵公司利益事务发生。如发生上述事务均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中干脆扣除 元，并且我方担当由此产生的一切后果。承诺方（签字或盖章）：时 间：年 月 日