2022二级建造师考试历年真题精选8辑.docx

《2022二级建造师考试历年真题精选8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师考试历年真题精选8辑.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师考试历年真题精选8辑2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第1辑关于模板安装施工的做法， 错误的是（ ） 。 A 操作架子上长期堆放大量模板 B 高耸结构的模板作业设有避雷措施C 遇到六级大风， 停止模板安装作业 D 高压电线旁进行模板施工时， 按规定采取隔离防护措施答案：A解析：参考教材 P177。 保证模板安装施工安全的基本要求：1 操作架子上、 平台上不宜堆放模板， 必须短时间堆放时， 一定要码放平稳， 数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。2 雨期施工， 高耸结构的模板作业， 要安装避雷装置， 沿海地区要考虑抗风和加固措施。3 在架空输电线路下方进行模板施工，

2、如果不能停电作业， 应采取隔离防护措施。4 级及六级以上强风和雷电、 暴雨、 大雾等恶劣气候条件下， 不得进行露天高处作业。调解混凝土凝结硬化性能的外加剂有( )。A.缓凝剂B.早强剂C.速凝剂D.引气剂E.泵送剂答案：A,B,C解析：2022版教材P31页混凝土外加剂按其功能可主要分为4类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。(2)调节混凝土凝结硬化性能的外加剂。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。(4)改善混凝土其他特殊性能的外加剂。其中改善混凝土凝结硬化性能的外加剂主要包括：混凝剂、早强剂和速凝剂。可作为二级公路路床填料的是()。A、 湿粘土B、 重粉质粘土C、 红粘土D、 弱膨胀土答案

3、：B解析：(6)用湿粘土、红粘土和中、弱膨胀土作为填料直接填筑时，应符合：不得作为二级及二级以上公路路床、零填及挖方路基00.80m范围内的填料；不得作为三、四级公路上路床、零填及挖方路基00.30m范围内的填料。排除法选B拱顶下沉的量测可以用( )。A.水平仪B.水准仪C.钢尺D.测杆E.罗盘答案：B,C解析：2022版教材P163页隧道现场监控量测必测项目表2B314022-1水准测量的方法，水准仪，钢尺等。下列指标中，不属于沥青路面使用指标的是( )。A.透水性B.平整度C.变形量D.承载能力答案：C解析：2022版教材P34页路面使用指标有：承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水

4、性、噪声量。 #对各专业分包工程，总承包商负有（ ）的责任，并承担由此造成的损失。 A.管理和控制 B.管理和协调C.管理和监督 D.管理和指挥答案：B解析：本题主要考查对2Z101012施工方项目管理的目标和任务”的掌握。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第2辑施工安全的技术保证体系由()等类别构成。A、专项工程B、专项制度C、专项技术D、专项管理E、专项治理答案：A,C,D,E解析：施工安全技术保证。施工安全是为了达到工程施工的作业环境和条件安全、施工技术安全、施工状态安全、施工行为安全以及安全生产管理到位的安全目的。施工安全的技术保证，就是为上述五个方面的安全要求提供安全技术的保证

5、，确保在施工中准确判断其安全的可靠性，对避免出现危险状况、事态作出限制和控制规定，对施工安全保险与排险措施给予规定以及对一切施工生产给予安全保证。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。题目中B专项制度可以列为制度保证，是与技术保证并列的内容，需要说明的是，专项管理属于管理技术。可见，正确选项是ACDE。2022年4月20日，某施工单位承建一项工程，在工程建设中，施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，并造成重大安全事故。根据相关法律规定，该行为属于()。

6、A.重大责任事故罪B.特别重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪答案：D解析：2022版教材P41页 刑法第137条规定，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。我国城市燃气管道按输气压力来分，高压B燃气管道压力为( )。A.0.4MPaP0.8MPaB.0.8MPaP1.6MPaC.1.6MPaP2.5MPaD.2.5MPaP4.0MPa答案：C解析：2022版教材P166页 城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。表2K315031 高压B燃气管道的压力为1.6P2.5。采用防渗帷幕时，必须具备的水文地质基础条件有

7、(）。A.区域地下水进入矿坑的通道在平面和剖面上都比较窄B.专为探测溶洞或特殊施工需要的检查钻孔C.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、含水层等相通的断层D.含水层必须具备良好的灌注条件，其灌注深度不宜大于400mE.进水通道两侧和底部应有稳定、可靠和连续分布的隔水层或相对隔水层答案：A,D,E解析：本题考核的是施工防渗帷幕的规定。采用防渗帷幕时，必须具备下列水文地质基础条件：(1）区域地下水进入矿坑的通道在平面和剖面上都比较窄；(2）进水通道两侧和底部应有稳定、可靠和连续分布的隔水层或相对隔水层；(3）含水层必须具备良好的灌注条件，其灌注深度不宜大于400m。 分包人因过失给发包人造成损失的

8、，承包人（ ）A . 承担连带责任 B .不承担相关损失 C. 承担分包费用 D.不承担连带责任正确答案：A某工程项目在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故，按质量事故产生的原因，此事故属于（ ）事故。A.技术原因引发的质量事故B.管理原因引发的质量事故C.社会、经济原因引发的质量事故D.其他原因引发的质量事故答案：C解析：社会、经济原因引发的质量事故：是指由于经济因素及社会上存在的弊端和不正之风导致建设中的错误行为，而发生质量事故。例如，某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量；在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违

9、法手段而导致发生的质量事故。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第3辑 因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。合同解除后，双方约定的（ ）条款仍然有效。A担保B投资C质量D结算正确答案：D根据合同法第98条的规定。合同的权利义务终止不影响合同中结算和清理条款的效力。（2022年）某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按建筑施工组织设计规范（GB/T50502-2209）规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图（时间单位：月）形式表示。在第

10、8 个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序 E 的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序 F 的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序 D 的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。（1）写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况；如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月？（2）针对工序 E、工序 F、工序 D，

11、分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。答案：解析：（1）（P181）1）工序 E：拖后 1 个月；工序 F：拖后 2 个月（1 分）；工序 D：拖后 1 个月。2）后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是 13 个月。（2）（P181、151）1）工序 E 工期索赔成立（1 分）。理由：建设单位供应材料原因所导致，属于非承包方原因（0.5 分），且工序 E 是关键工作（或总时差为 0），所以 E 延误 1 个月影响工期 1 个月（0.5 分），所以索赔成立，可以索赔 1 个月。2）工序 F 工期索赔成立（1 分）。理由：因为当地政令性停工导致，属于非承包方原

12、因（0.5 分），另外 F 属于非关键工作，有 1 个月的总时差，所以延误的 2 个月对工期产生了 2-1=1 个月的延误（0.5 分），所以索赔成立，可以索赔 1 个月。3）工序 D 工期索赔不成立（1 分）。理由：因为工人返乡农忙属于承包方自身原因（0.5 分），且工序 D 属于非关键工作，有 1 个月的总时差，所以延误的 1 个月对工期没有影响（0.5 分），所以索赔不成立。（2022年）关于施工许可的说法，正确的是（ ）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案 B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请领取施工许

13、可证 D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证答案：A解析：本题考查的是施工许可证的适用范围。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。轻质隔墙特点是( )。A.自重轻B.墙身薄C.拆装方便D.节能环保E.防开裂答案：A,B,C,D解析：2022版教材P101页“轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工”。 建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目（ ）确定的。A设计准备阶段B设计阶段C决策阶段D施工阶段正确答案：C（2022年）根据标准施工招标文件通用合同条款，承

14、包人应该在收到变更指示最多不超过( )天内，向监理人提交变更报价书。A.14B.7C.28D.30答案：A解析：根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定：除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第4辑下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()A . 组织结构图B . 工作流程图C . 工作任务分工表D . 项目结构图答案：D解析：组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各

15、种组织关系，它包括：(1)项目结构图；(2)组织结构图（管理组织结构图）；(3)工作任务分工表；(4)管理职能分工表；(5)工作流程图等。其中，项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。请教:2022年二级建造师法规与相关知识最后冲刺试卷(9)第1大题第44小题如何解答?2022年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2022年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”则下列说法正确的是（）。A该广告属

16、于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任B该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任C该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任D该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任： A：正确答案：B答案分析：要约成立条件：1.要约人应是具有缔约能力的特定人2.要约的内容须具体、确定3.要约具有缔结合同的目的，并表示要约人受其约束4.要约人必须发给要约人希望与其订立合同的受要约人5.要约应以明示方式发出对照要约成立条件，甲公司发出的是要约行为，应当承担违约责任。 地铁车站结构的施工方法不包括( )。A.明挖法B.喷锚暗挖法C.盾构法D.盖挖法答案：C解析：2022版教材P70 (一）明挖法施工，（二）盖

17、挖法，（三）喷锚暗挖法。 工程建设标准强制性条文是设计或施工时（ ）。A重要的参考指标B必须绝对遵守的技术法规C必须绝对遵守的管理标准D必须绝对遵守的工作标准正确答案：B按照我国验收规范的规定，分部工程验收合格的条件不包括（ ）。A.分部工程所包含分项工程的质量均应验收合格B.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验结果应符合相应规定D.观感验收应符合要求答案：B解析：（2022年）下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理的资料有（?）A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告C.设计委托合同D.施工记录E.现场准备材料的质量证明资

18、料答案：A,C,D,E解析：?施工质量事故处理的依据：1.质量事故的实况资料；2.有关的合同文件；3.有关的技术文件和档案；4.相关的建设法规2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第5辑某项目部承建一项城市道路工程，道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层。项目部按要求配置了专职安全员，并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组，成员由安全员、项目经理及工长组成。项目部根据建设工程安全检查标准要求在大门口设置了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图公示标牌。项目部制定的施工方案中，对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定：要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺，下层厚度

19、为200mm,上层厚度为150mm，采用15t压路机碾压。为保证基层厚度和高程准确无误，要求在面层施工前进行测量复核，如出现局部少量偏差则采用薄层贴补法进行找平。在工程施工前，项目部将施工组织设计分发给相关各方人员，以此作为技术交底并开始施工。问题：1.指出安全领导小组的不妥之处，改正并补充小组成员。2.根据背景材料，项目部还需设置哪些标牌？3.指出施工方案中错误之处并给出正确做法。4.说明把施工组织设计直接作为技术交底做法的不妥之处并改正。答案：解析：1.不妥之处：安全员为第一责任人,应该以项目经理（项目负责人）为第一责任人。小组成员还应补充：项目技术负责人（技术负责人）、班组长。2.消防保

20、卫牌（防火责任牌）、安全生产牌、文明施工牌、项目机构及主要人员名单牌。3.错误之处：下层200mm水泥稳定碎石层采用15吨压路机碾压；出现少量偏差采用薄层贴补法进行找平。正确做法：应采用18吨以上压路机；应按照“宁高勿低、宁刨勿补”原则控制,如有偏差应采用适当挖补法。4.不妥之处：施工组织设计不能直接作为技术交底。改正：应针对各工序进行专门的技术交底,并由双方在交底记录上签字确认。1.安全领导小组应该以项目经理（项目负责人）为第一责任人；安全领导小组成员应包括项目经理、技术负责人、安全员、班组长和工长。解答分析这是一道改错题。根据背景故意表述了一些错误信息。2.项目经理部应在门口公示以下标牌：

21、(1)工程概况牌：工程概况、性质、用途、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等。（背景资料中已经给出）(2)安全纪律牌。(3)防火须知牌。（答案）(4)安全无重大事故计时牌。(5)安全生产、文明施工牌。（答案）(6)施工总平面图。（背景资料中已经给出）(7)施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。（答案）解答分析本题考核的是现场项目经理部施工标牌的知识，要求考生根据背景材料的缺项进行补充。3.基层施工应按照“宁高勿低、宁刨勿补”原则控制，如有偏差应采用适当挖补法，严禁用薄层贴补法进行找平。解答分析本题是一道改错题，考核的是水泥稳定碎石基层的压实施工的技术。考核内容为基层压实的压

22、路机选择及常识性的压实原则。4.施工组织设计主要用来确定施工方案，必须经上一级企业（具有法人资格）的技术负责人审批，与技术交底功能不同。技术交底应针对各工序进行，并由双方在交底记录上签字确认。解答分析本题考核现场技术交底知识。月、旬（或周）施工进度计划是( )性计划。A.控制B.支撑C.实施D.阶段答案：C解析：2022版教材P254页 月、旬施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应在每月、旬、周末，由项目部提出目标和作业项目，通过工地例会协调之后编制。某机电安装公司承担了某钢厂冷轧薄板连续退火炉工程中机电部分的安装施工任务，工程内容包括：厂内附属设备、工艺管道安装和厂外燃气、原料系统管道安

23、装施工。按设计要求，工艺管道焊缝进行射线无损探伤检查。该公司项目部明确各级各类人员的安全生产责任制，以加强项目的安全管理，组织编制管道焊接施工方案。为了加强施工作业的安全，项目部组织进行了安全技术交底。施工过程中安装公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查，以保障施工过程安全。施工过程中，发生了下列事件：1在系统管道安装施工中，由于厂外暂无电源供给。为加快施工进度，该公司自行采用自备电源组织了施工。2厂内工艺管道焊接后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析。经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要

24、求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。问题：1安全技术交底制度应包括哪几个方面的内容？2安装公司组织的与工程对应的安全检查中，除背景指出的检查外还应有哪些？安全检查的重点是什么？3项目部擅自采用自备电源施工为什么是错误的？正确的做法是什么？4针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。答案：解析：1安全技术交底制度包括以下几个方面的内容：(1)工程开工前,工程技术人员将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底。(2)分项、分部工程施工前,工长（施工员）向所管辖的班组进行安全技术措施交底。(3)两个以上施工队或工

25、种配合施工时,工长（施工员）按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。(4)班组长要认真落实安全技术交底,每天对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。(5)安全技术交底按施工工种安全技术交底；分项、分部工程施工安全技术交底；采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的安全技术交底。2安全检查可以定期性、经常性、季节性、专业性、综合性和不定期地进行。对照背景,还应有：定期性安全检查,经常性安全检查,不定期性安全检查。安全检查的重点是：违章指挥和违章作业。3按电力法第26条规定：“申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。”项目部擅自采用自备电源施工,违

26、反了电力法规定。正确的做法是：承包单位（机电安装公司项目部）要告知供电部门,并征得同意（许可）,采取安全技术措施后,例如防止自备电源误入市政电网等,方可施工。4根据背景分析,焊接记录中有部分焊材代用,部分焊机不符合要求,焊缝外观检查有漏检,属于材料、机具、工程管理环境因素,但其根源是人的因素。因而引起焊接合格率偏低的因素有人员、材料（焊材代用）、机具（部分焊机不符合要求）、工程管理环境（外观检查漏检）四个因素。关于焊后热处理的说法，正确的是（ ）。A.后热即焊后热处理B.20HIC任意壁厚均需要焊前预热和焊后热处理，以防止延迟裂纹的产生C.20HIC任意壁厚若不能及时热处理，则应在焊后立即后热

27、200350保温缓冷D.后热可防止氢致裂纹的产生E.后热可改善焊接接头的焊后组织和性能答案：B,C,D解析：2022版教材P40预热、后热及焊后热处理。从标题上看，二者是不一样的，A错误。20HIC任意壁厚均需要焊前预热和焊后热处理，以防止延迟裂纹的产生，B正确；若不能及时热处理，则应在焊后立即后热200350保温缓冷。C正确；后热即可减小焊缝中氢的影响，降低焊接残余应力，避免焊接接头中出现马氏体组织，从而防止氢致裂纹的产生。D正确；焊后热处理是为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。E错误。平行于坝轴线方向的缝称为( )。A.纵缝B.斜缝C.错缝D.横缝答案：A解析：20

28、22版教材P6页 纵缝是平行与坝轴线方向的缝。仲裁以不公开审理为原则，主要目的是（）。A.专业性过强他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要答案：C解析：2022版教材P303页仲裁的基本特点之一保密性中，指出仲裁以不公开审理为原则，可以有效的保护当事人的商业秘密和商业信誉等。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第6辑根据建造师执业工程规模标准（试行），某水库大坝工程级别为5 级，其注册建造师执业工程规模为（ ）。A大型B中型C小型D小（1）型答案：B解析：关于供热管网清（吹）洗规定的说法，正确的有（ ）。A.供热管网的清洗应在试运行前进行B.清洗前，应编制

29、清洗方案C.供热管道清洗应按主干线、支干线、支线分别进行D.供热管道二级管网可与一级管网一起清洗E.冲洗水流方向按现场注水管布置情况确定答案：A,B,C解析：供热管道冲洗应按主干线、支干线、支线分别进行，二级管网应单独进行冲洗。冲洗前应先满水浸泡管道。冲洗水流方向应与设计的流向一致。关于钢结构施工，下列说法正确的有（ ）。A.高强螺栓不得兼作安装螺栓B.高强螺栓孔，不得采用气割扩孔C.高强螺栓和焊接并用连接节点，宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序D.高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法E.高强螺栓连接副的初柠、复拧、终拧应在48 小时内完成答案：A,B,C,D解析：本题考查的是钢结构构

30、件的连接。高强螺栓连接副的初柠、复拧、终拧应在24 小时内完成。关于施工现场临时用电和临时用水的做法，正确的是（ ）A. 开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为 0. 2sB. 施工现场一台开关箱最多控制 2 台用电设备C. 自行设计消防干管直径不应小于 100mmD. 消防竖管可以作为施工用水管线答案：C解析：A 选项：在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 0. 1s。B 选项：施工现场一台开关箱最多控制 1 台用电设备；D 选项：严禁消防竖管作为施工用水管线。（2022年）根据水利工程施工监理规范(SL288-2

31、022)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的()。A.3%B.5%C.7%D.10%答案：B解析：监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%；重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是

32、（）。A.二审判决书未经甲方签收B.有新的证据足以推翻原判决C.二审判决适用法律有明显错误D.二审法官应当回避的没有回避答案：A解析：2022版教材P325页当事人申请再审：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，当事人应当自知道或者应当知道之日起6个月内提出申请再审。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第7辑描述施工放样工作正确的是（）。A.根据工程建筑物的设计尺寸B.建筑物特征点与地面控制点之间的几何关系C.建筑物特征点之间的几何关系D.由整体到

33、局部E.先细部、后控制答案：A,B,D解析：2022版教材P37页 将设计图纸上工程建筑物的位置和高程，用一定的仪器和方法测设到实地上的测量工作称为施工放样。根据工程建筑物的设计尺寸，找出工程建筑物各部分特征点与地面控制点之间的几何关系，计算出距离、角度、高程等放样数据，然后利用控制点在实地上定出工程建筑物的特征点，据此施工。施工放样的原则是“由整体到局部”“先控制、后细部”，即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线，用以控制工程建筑物的整个位置。根据主轴线来测设工程建筑物细部，保证各部分设计的相对位置。测设细部的精度比测设主轴线的精度高，各细部的精度要求也不一样，各控制点应为同一坐标体系。在城镇

34、交通要道区域采用盖挖法施工的地铁车站多采用( )结构。A.拱形B.双拱形C.三拱形D.矩形框架答案：D解析：2022版教材P75 在城镇交通要道区域采用盖挖法施工的地铁车站多采用矩形框架结构 ( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划A单代号时标B双代号时标C双代号搭接D单代号搭接正确答案：D防水效果差的浅埋暗挖施工方法包括( )。A.单侧壁导坑法B.双侧壁导坑法C.柱洞法D.侧洞法E.中洞法答案：B,C,D,E解析：2022版教材P111112页 表2K313031喷锚暗挖法开挖方式与选择条件的内容。某施工单位承担了一项矿井工程的地面土建施工任务。工程开工前，项目经理部编制了

35、项目管理实施规划并报监理单位审批，监理工程师审查后，建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法，将选矿厂的施工进度计划(如下图所示）工期控制在210d内。施工单位通过工序和成本分析，得出C、D、H三个工序的作业时间可通过增加投入的方法予以压缩，其余工序作业时间基本无压缩空间或赶工成本太高。其中C工序作业时间最多可缩短4d，每缩短1天增加施工成本6000元；D工序最多可缩短6d，每缩短1d增加施工成本4000元；H工序最多可缩短8d，每缩短1d，增加施工成本5000元。经调整，选矿厂房的施工进度计划满足了监理单位的工期要求。施工过程中，由于建设单位负责采购的设备不到位，使G工序比原计划推迟了25

36、d才开始施工。工程进行到第160d时，监理单位根据建设单位的要求下达了赶工指令，要求施工单位将后续工期缩短5d。施工单位改变了M工序的施工方案，使其作业时间压缩了5d，由此增加施工成本80000元。工程按监理单位要求工期完工。问题1指出选矿厂房的初始进度计划的关键工序并计算工期。2根据工期一成本优化原理，施工单位应如何调整进度计划使工期控制在210d内?调整工期所增加的最低成本为多少元?3对于G工序的延误，施工单位可提出多长时间的工期索赔?说明理由。4监理单位下达赶工指令后，施工单位应如何调整后序三个工序的作业时间?5针对监理单位的赶工指令，施工单位可提出多少费用索赔?答案：解析：1初始进度计

37、划的关键工序为：A、B、D、G、H、J(或工序、）。工期为：60+35+48+16+45+12=216d。2应当将H工序缩短2d，D工序缩短4d，C工序缩短1d。调整工期所增加的最低成本=25000+44000+16000=32000元。3施工单位可提出3d的工期索赔。理由：虽然G工序延误了25d，但G工序不是关键工序，有可利用的时差，时差为44+16-38=22d，故可索赔的工期应为25-22=3d。4后序工序M压缩5d，H压缩5d(H调整为38d），J作业时间不变(J调整为12d）。5施工单位可提出的费用索赔应为：80000+50005=105000元。高压和中压A燃气管道，应采用( )。

38、A.钢管B.机械接口铸铁管C.聚乙烯管D.硬质塑料管答案：A解析：2022版教材P167页 城镇燃气管道工程施工中燃气管道材料选用。 高压和中压A燃气管道，应采用钢管。2022二级建造师考试历年真题精选8辑 第8辑关于自粘法铺贴防水卷材的说法，正确的是（ ）。A.基层表面涂刷的处理剂干燥后及时铺贴卷材B.铺贴时不用排空卷材下面的空气，滚压粘贴牢固即可C.低温施工时，搭接部位应加热后再粘贴D.搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严E.搭接缝部位宜以溢出沥青为度答案：A,C,D解析：2022版教材P207A选项基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致，不露底，表面干燥后方可铺贴卷材。B选项见铺贴自粘聚合物改性

39、沥青防水材料，应排除卷材下面的空气，应辊压粘贴牢固， 卷材表面不得有扭曲、皱折和起泡现象。C选项见低温施工时，宜对卷材和基面采用热风适当加热，然后铺贴卷材。D选项见搭接缝口用密封材料封严。E选项见搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度。关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）A经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用答案：A,B,C解析：本题考查劳务派遣的规定。D用工单

40、位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。E培训不得收费。仪表设备由温度低于-5的环境移入保温库时，应在库内放置（ ）后再开箱。A.12hB.16hC.20hD.24h答案：D解析：2022版教材P107（3）设备由温度低于一5C的环境移入保温库时，应在库内放置24h后再开箱。王某的日工资为80元。政府规定2022年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（ ）元。A.560B.1360C.800D.1120答案：B解析：有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间

41、工资的工资报酬： (1)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；(2)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；(3)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬。本题王某的加班费为=8024+8033=1360元。影响梁的正截面破坏的最大因素是（）。A配筋率B混凝土强度等级C截面形式D截面尺寸答案：A解析：#关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（ ）。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物答案：D解析：2022版教材P 156本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限支付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。