监理工程师考试历年真题精选8篇.docx

《监理工程师考试历年真题精选8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试历年真题精选8篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试历年真题精选8篇监理工程师考试历年真题精选8篇 第1篇工程质量控制中，采用控制图法的目的有()。A.找出薄弱环节B.进行过程控制C.评价过程能力D.进行过程分析E.掌握质量分布规律答案：B,D解析：以上是分析用控制图判断生产过程是否正常的准则。如果生产过程处于稳定状态，则把分析用控制图转为管理用控制图。分析用控制图是静态的，而管理用控制图是动态的。本题考查的是工程质量统计分析方法。控制图的用途主要有两个：（1）过程分析；（2）过程控制。选项A属于排列图的作用；选项CE属于直方图的作用。 从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。A.内容全面B.可操作性强C.内容

2、力求统一D.针对性强 答案：C解析：考点:监理实施细则编写依据和要求。从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足以下三方面要求：内容全面、针对性强、可操作性强。某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，其办公楼的综合概算包括该楼的( )。A.建筑工程概算B.建设用地费C.勘察设计费D.机械设备及安装工程概算E.器具、工具及生产家具购置费概算答案：A,D,E解析：2022教材P111-113建筑工程一切险的保险人对（ ）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡答案：A,

3、B,C,D解析：保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。 在FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）。A是否申承包商选定B是否与承包商订立合同C是否可能由业主直接付款D承包商是否收取管理费E是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作正确答案：ACE下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费

4、B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息答案：A解析：考点:“建设工程投资”。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费和建设期利息。所以，选项A符合题意。选项B、C、D均属于建设工程动态投资。因此，本题的正确答案为A。下列关于监理人进行工程量复核的说法中，

5、不正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量答案：D解析：总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。A.6052.56 B.7320.50 C.7551.65 D.8052.55答案：D解析：本题考查的是资金的时间价值。F

6、=P（F/P，10%，5）=5000（1+10%）5=8052.55（万元）。监理工程师考试历年真题精选8篇 第2篇某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如下图所示，假定各项工作均匀速施工。 1如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排这三项工作最合理 此时该专业施工队的工作间断时间为多少 2由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿

7、。指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出正确做法。 3推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。 该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见下表。 施工段及流水节拍 G、H、L三项工作流水施工的工期为多少 此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求 为什么答案：解析：1(1)如果不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系，工作B在第2月初开始，第3月底结束；工作C在第4月初开始，第6月底结柬(或安排在46、57、68、79、810、911月均可)；工作H开始时间

8、不变。这样安排B、C、H三项_T-作最合理。 (2)此时B、C、H三项工作的专业施工队最少的工作间断时间为5个月。 2(1)由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟不妥。正确做法：总监理工程师应以书面形式通知承包单位，推迟开工日期并相应顺延工期。 (2)由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，工期顺延后，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿不妥。正确做法：应补偿承包单位因延期开工造成的损失。 3计算流水步距。错位相减求得差数列。 G与H之间： G与H间的流水步距KG，H=max(2，3，-4)=3(月)。 H与L之间：

9、H与L间的流水步距KH,L=max(2，2，-5)=2(月)。 G、H、L三项工作的流水施工工期为：(3+2)+(2+3)=10(月)。 此时工程总工期为4+6+10=20(月)，可以满足原竣工日期要求。 本案例第1题主要考查流水施工的概念以及工期的计算方法。 流水施工方式是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业。工程施工中，可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对

10、象，当采用不同的作业组织方法时，其效果也各不相同。 流水施工方式具有以下特点： (1)尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短。 (2)各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率。 (3)专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接。 (4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织。 (5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。 本案例第2题主要考查工程延期的相关内容。 在建设工程施工过程中，其工期的延长分为工程延误和工程延期两种。虽然它们都是使工程拖期，但由于性质不同，因而业主与承包单位所承担的责任也就不同。对于工

11、程延误，由此造成的一切损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。而如果是属于工程延期，则承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。本案例由业主未及时提供施工场地造成的致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。发包人应赔偿费用以弥补由此造成承包人的额外损失。 本案例第3题主要考查非节奏流水施工流水步距和流水施工工期的确定。 在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下： (1)对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，

12、求得各施工过程流水节拍的累加数列； (2)将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列； (3)在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。 流水施工工期可按下列公式计算： 式中 T流水施工工期；K各施工过程(或专业工作队)之间流水步距之和；tn最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和；Z组织间歇时间之和；G工艺间歇时间之和；C提前插入时间之和。根据建设工程监理合同(示范文本)，监理人需完成的基本工作有()。A.主持图纸会审和设计交底会议B.检查施工承包人的实验室C.编写工程质量评估报告D.查验施工承包人的施工测量放线成果E.审核施工承包人提交的

13、工程款支付申请答案：B,C,D,E解析：选项A错误，正确表述应该是：参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。项目总工期允许拖延的时间有限，则以（ ）作为规定工期进行网络计划调整。A. 总工期B. 总工期加上拖延的时间C. 总工期的限制时间D. 总工期减拖延时间答案：C解析：2022版教材P107本题考查的是进度计划的调整方法。如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限。则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求。具体的调整方法是以总工期的限制时间作为规定工期，对检查日期之后尚未实施的网络计划进行工期优化，即通过缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来使总工期满

14、足规定工期的要求。施工准备工作计划中施工准备的工作内容通常包括( )。A.技术准备B.物资准备C.劳动组织准备D.生产准备E.施工现场准备和施工场外准备答案：A,B,C,E解析：本题考核的是施工准备工作计划中施工准备的工作内容。施工准备的工作内容通常包括：技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 某工程承包合同金额为4000万元，则该工程一般情况下应预留（）万元作为保留金。A.1 80B.90C.200D.150 答案：C解析：保留金是指为了确保在施工阶段或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主(或工程师)指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。保留金的

15、限额一般为合同总价的5%，从第一次付款证书开始，按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当月末已实施的工程价值加上工程变更、法律改变和成本改变增加的任何款额，直到累计扣留达到保留金的限额。 某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18 答案：C解析：C工作的最早开始时间max=8，10=10(天)，C工作的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=10+6=16(天)。建筑工程一切险的保险人对（ ）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火

16、灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡答案：A,B,C,D解析：保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。 （替换）在建筑工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程，室外工程的子单位工程包括( )。A.附属建筑工程B.智能工程C.道路工程D.给水排水与供热工程E.电气工程 答案：A,C

17、解析：2022版教材P155-157室外工程的子单位工程包括：附属建筑、道路工程、边坡、室外环境。监理工程师考试历年真题精选8篇 第3篇下列关于定金的说法正确的有（）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款答案：A,B,C,E解析：2022版教材P33当事人可以依照担保法约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务

18、后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。 A. 1 B. 2C. 3 D. 4答案：D解析：采用建设工程施工合同（示范文本）订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：本题考查的是建设工程一切险的投保人。建设工程施工合同（示范文本）规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设

19、工程施工合同（示范文本）签订合同，应当由发包人投保建筑工程一切险。某工程分3 个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5d、4d、1d 和3d、2d、3d，则甲距、为乙（两）个d施。工过程的流水步A.3B.4C.5D.6答案：D解析：本题考核的是流水步距的计算。本题的计算工程为：(1)各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程甲：5，9，10；施工过程乙：3，5，8。(2)错位相减求得差数列：流水步距K=max5，6，5，-8=6d。下列各项中，属于监理机构对施工进度计划审查内容的有()。A.施工进度计划应符合施工合同中工期的约定B.施工顺序的安排应符合流水施工要求C.施

20、工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要D.阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求 E.施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件答案：A,C,D,E解析：2022教材P129-130施工进度计划审查应包括下列基本内容：(1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；(2)施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；(3)施工顺序的安排应符合施工工艺要求；黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 (4)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划

21、的需要；(5)施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。 对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是()。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计 答案：A解析： 本题考查的是工程设计招标概述。为了保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标。某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时间，下列表述正确的是（）。A、第3天内计划完成的任务量为15% B、第5天末实际进度比计划进度拖后3% C、该工作实际开始时间比计划开始时间晚1天

22、D、第7天内实际进度比计划进度拖后5%答案：A解析：本题考查的是横道图比较法。该工作实际开始时间比计划开始时间晚1.5天，第5天末实际进度比计划进度超前3%，第7天末实际进度比计划进度拖后5%。参见教材P93。某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()A、甲方案B、乙方案C、丙方案D、丁方案答案：C解析：价值系数Vi=功能评价系数Fi/成本系数Ci，求解可知丙方案的价值系数=0.263/0.221=1.19，最高。监理工程师考试历年真题精选8篇 第4篇 监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题有()。A.工作面交接和阶段成品保护责任问题B.场地与公用设施利

23、用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水、断电、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题E.改善工作条件 答案：A,B,C,D解析：2022教材P120-124监理工程师应每月、每周定期组织召开不同层级的现场协调会，以解决工程施工过程中相互协调配合问题。通常包括：各承包单位之间的进度协调问题；工作面交接和阶段成品保护责任问题；场地与公用设施利用中的矛盾问题；某一方面断水、断电、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障、外协条件配合问题等。某工程建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的

24、施工总进度计划如下图所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月完成投资如下表所示。单位：万元（关键线路：AEGHKN；BCEGHKN；）施工过程中发生如下事件。事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人员窝工损失。事件2：4月份因材料价格上涨，使C工作增加造价10万元，施工单位如期完成了C工作。事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，67月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间

25、最终延长1个月。事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，质量不合格，施工单位进行了整改。以上事件14发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。17月份投资情况 单位：万元1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立？说明理由。2.事件4中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立？说明理由。3

26、.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月？该工程实际工期为多少个月？5.在表中填写空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。答案：解析：1.顺延工期和补偿费用的要求成立。A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。2.顺延工期要求成立。因该事件为不可抗力事件且G工作在关键线路上。补偿费用要求不成立。因属施工单位自行赶工行为。3.（1）施工单位的做法不妥。施工单位不得拒绝剥离复验。（2）项目监理机构的做法妥当。对隐蔽工程质量产生质疑时有权进行剥离复验。4.（

27、1）事件1发生后应批准工程延期1个月。（2）事件4发生后应批准工程延期0.5个月。其他事件未造成工期延误，故该工程实际工期为（2010.5）月21.5月。5.17月投资情况表 单位：万元7月末投资偏差（12541300）万元46万元0，投资超支。7月末进度偏差（12541400）万元186万元0，进度拖延。辅助表格：下列关于设计概算的编制说法中，正确的有（ ）。A.当初步设计深度不够时，可以采用扩大单价法编制建筑工程概算B.当初步设计有详细的设备清单时，可以采用概算指标法编制安装工程概算C.住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用扩大单价法D.建筑工程概算的编制方法包括扩大单价法和概算

28、指标法答案：D解析：下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的有()。A.董事会成员不得兼任经理B.上市公司需要设立独立董事会和董事会秘书C.公司设立的条件之一是股份发行、筹办事项符合法律规定D.股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式E.股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额答案：B,C,D,E解析：2022版教材P58-59公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。A选项错。上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。B选项正确。设立股份有限公司，应当具备下列条件:(1) 发起人符合法定人数;(2) 有符合公司章程规定的全体发起人

29、认购的股本总额或者募集的实收股本总额;(3) 股份发行、筹办事项符合法律规定;C选项正确。(4) 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过;(5) 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构;(6) 有公司住所。股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。D选项正确。股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题C.检验结果免除卖方应当负有的

30、义务D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间答案：B,D,E解析：考核开箱检验、安装、调试、考核、验收。选项A，在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。选项C，检验结果不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。参见教材P148。根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（ ）。A.核准制或登记备案制B.公示制或登记备案制C.听证制或公示制D.听证制或核准制答案：A解析：本题考查的是策划决策阶段的工作内

31、容。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。在合同履行过程中，委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过（）天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。A.7B.14C.28D.30答案：C解析：考点:建设工程监理合同履行。委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。A本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B设计变更调整的合同价款C因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D本

32、期应扣回的工程预付款E承包人的索赔款答案：A,B,D,E解析：进度付款申请单的内容（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）变更金额；（3）索赔金额；（4）本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）本次扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。监理工程师考试历年真题精选8篇 第5篇关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：2022版教材P45本题考查的是招标程序。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的

33、中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同。根据生产安全事故报告和调查处理条例，发生重大生产安全事故后，负责调查的是（ ）。A.省级人民政府B.设区的市级人民政府C.县级人民政府D.国务院答案：A解析：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有( )。A.承包人修订进度计划B.发包

34、人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法答案：A,B,C,D解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。提前竣工协议应包括以下方面的内容：(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；(2)发包人应提供的条件；(3)所需追加的合同价款；(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等 。砌体结构的变形可分为倾斜和基础不均匀沉降。砌筑构件或砌体结构的倾斜可采用()的方法检测。A.吊坠B.全站仪C.水准仪D.经纬仪E.激光定位仪答案：A,D,E解析：根据建设工程监理规范，专业监理工程师应履行的职责包括

35、（ ）A.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则B.处置发现的质量问题和安全事故隐患C.参与审核分包单位资格D.组织工程竣工预验收和竣工验收E.签发工程开工令答案：A,B,C解析：根据建设工程监理规范(GBT503192022)规定的专业监理工程师的职责，A、B、C项正确。D项，应为参与工程竣工预验收和竣工验收。E选项为总监理工程师职责。流水施工作业中，造成专业队窝工是由于出现（）。A.施工段数等于专业队数B.施工段数等于施工过程数C.施工段数小于施工过程数D.施工段数大于施工过程数答案：C解析：本题考查的是流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度

36、，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。下列关于招标文件中分部分项工程量清单的说法中，正确的是( )。A.清单为可调整的开口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改答案：D解析：2022教材P129-130分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。在投标阶段，投标人对招标文件提供的分部分项工程项目清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许进行任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正。清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标

37、人。(2022年真题)在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是(）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表答案：A解析：分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，专业监理工程师进行审 核并提出审查意见，符合要求后，应由总监理工程师审批并签署意见。分包单位资格审核应包括的基本内容：营业执 照、企业资质等级证书；安全生产许可文件；类似工程业绩；专职管理人员和特种作业人员的资格。监理工程师考试历年真题精选8篇 第6篇分包人收到竣工结算价款之日起（

38、），将竣工工程交付承包人。A.7日内B.14日内C.28日内D.36日内答案：A解析：考点:施工分包合同履行管理。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。总体工程竣工验收后，再由承包人移交给发包人。沥青贯入式路面施工顺序是（）。A.撒料碾压浇洒第一层沥青撒布第一层嵌缝料再碾压B.撒料碾压浇洒第一层嵌缝料撒布第一层沥青再碾压C.碾压撒料浇洒第一层嵌缝料撒布第一层沥青再碾压D.撒料浇洒第一层嵌缝料碾压撒布第一层沥青再碾压答案：A解析：本题考查的是沥青面层施工质量监理。沥青贯入式路面施工顺序：（1）施工准备；（2）撒料；（3）碾压；（4）浇洒第一层沥青；（5）撒布第一层嵌缝料；（6

39、）再碾压；（7）浇洒第二层沥青撒布第二层嵌缝料碾压浇洒第三层沥青撒布封层料最后碾压（宜采用68t压路机碾压24遍）；（8）交通控制及初期养护单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、施工单位答案：B解析：单位工程质量施工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量。在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（ ）。A.实行包干奖励B.增加劳

40、动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿答案：A,C,E解析：本题考查重点是“施工进度计划的经济措施”。在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有；实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。所以，选项A、C、E符合题意。选项B属于组织措施。选项D属于其他配套措施。因此，本题的正确答案为ACE。依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的有（）。A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任C.合同关系主体为业

41、主和指定分包商D.由监理人负责协调管理E.承包商有拒绝指定分包商的权利答案：B,C,D解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：(1)招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；(2)承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；(3)给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊人应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出；(4)承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；(5)承包商对指定分包商的违约不承担责任。 根据标准施工合同，施工合同文件包括（ ）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委

42、托监理协议书D.投标函及投标函附录 答案：D解析：2022版教材P92-93标准施工合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( ) 。A.仲裁申请书 B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项 D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会答案：B,C,E解析：监理机构对施工单位报送的工程开工报审表签署审查意见后，应报（）批准后，签发工程开工令。A.建设行政主管部门B.

43、总监理工程师C.监理机构负责人D.建设单位答案：D解析：考点: “工程项目质量控制系统建立和运行的主要工作”。当工程项目的主要施工准备工作已完成时，施工单位可填报工程开工报审表，总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：设计交底和图纸会审已完成；施工组织设计已由总监理工程师签认，施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实，进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。否则，施工单位应进一步做好施工准备，待条件具备

44、时，再次填报开工申请。因此，本题的正确答案为D。监理工程师考试历年真题精选8篇 第7篇某项目设计费用为150万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方()费用。A.15万元B.30万元C.45万元D.依据发包方损失而定答案：C解析：#按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。A.直接工程费B.施工机具使用费C.企业管理费D.总承包服务费E.措施项目费答案：B,C解析：考核按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成，包括人工费、材料费、施工机具使用费（B）、企业管理费（

45、C）、利润以及规费和税金。至于直接工程费（A），是原“206号文”的分类；隶属于其他项目费的总承包服务费（D）和措施项目费（E），均属于按照工程造价形成划分。参见教材P14、17。当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的()。A、系统控制B、动态控制C、全过程控制D、全方位控制答案：A解析：本题考查的是建设工程投资控制的含义。目标规划时对投资、进度、质量三大目标进行了反复协调和平衡，力求实现整个目标系统最优。系统控制思想就是要实现目标规划与目标控制之间统一，实现三大目标控制统一。（本知识点新教材已经删除）施工过

46、程控制指在施工过程中对（）进行的控制。A.实际投入的资金和生产要素质量B.实际投入的生产要素质量及人员状态和结果C.实际投入的机械设备和资金D.实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果答案：D解析：施工过程控制是指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发( )。 A监理通知 B工程暂停令 C整改通知 D工程变更单答案：B解析：根据工程质量问题的处理程序，当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度，对可以通过返修或返工弥

47、补的质量问题签发监理通知;对需要加固补强或质量问题的存在影响下道工序和分项工程质量的质量问题应签发工程暂停令。某段路基,按设计文件提供的取土场的填料为山皮土,承包商进入现场后发现,在路基附近的河中有大量的符合路基填筑的砂砾,且具开采容易、运距较指定土场近,价格也较山皮土便宜,故在征得监理工程师同意后,即用此砂砾进行本段路基的填筑,但在路基填筑完成后,承包商以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由,提出了变更申请,要求以合同的工程量清单中的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。（1）监理工程师可否批准此变更,理由如何?答案：解析：（1）监理工程师不能批准此变更。理由如下：设计文件中提

48、供的取土场可以使用。承包人在投标报价时是以设计文件中提供的土场考虑的。使用山皮土能满足设计的路基强度的要求,业主没有提出在此基础上再提高强度的要求。砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别,其使用功能不同,技术要求、施工工艺、质量验收标准均不同,单价相差较大,故不能套用砂砾垫层单价。下列选项中不属于设计施工总承包合同文件组成的是()。A.合同协议书 B.中标通知书C.承包人建议书D.技术标准答案：D解析：2022版教材P121-123设计施工总承包合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用合同条款；发包人要求；承包人建议书；价格清单；经合同当事人双方确认的其它文件。选项D，技术标准属于施工合同文件的组成内容。以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。A.纵向接缝应是热接缝B.初压温度不应低于120