2022招标师考试真题及答案5章.docx

《2022招标师考试真题及答案5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师考试真题及答案5章.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师考试真题及答案5章2022招标师考试真题及答案5章 第1章()模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸。A、设计一施工B、交钥匙总承包C、设计一采购一施工一运行D、设计一采购一施工一维护答案：B解析：交钥匙总承包模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目产品。物流服务项目与其所服务的母项目之间的关系是（）A.承上启下 B.环环相扣C.相互依赖和相互制约 D.相互独立答案：C解析：物流服务项目是各类建设过程项目、体育比赛、会议、展览以及企业生产经营活动等的子项目。为这些更大的项目提供所需的物流服务，是其成功运作的保障。

2、其与所服务的母项目存在相互依赖、相互制约的关系。投融资服务项目咨询机构提供的合同管理服务主要在于前期管理，包括()。A、协助业主促使改制招商实施方案的批准B、协助业主设计合同体系方案C、协助业主与投资人进行合同谈判D、协助业主与投资人签订合同E、协助业主完成签订合同的工作答案：B,C,D解析：在投融资咨询服务合同中，有时会将协助业主进行投融资方面的合同管理作为一项任务交付给咨询机构。咨询机构提供的合同管理服务主要在于前期管理，包括：协助业主设计合同体系方案；协助业主与投资人进行合同谈判；协助业主与投资人签订合同。工程建设项目招标中，投标人递交投标文件时未按招标文件要求密封，招标人应当()。A、

3、不予受理B、移交评标委员会决定是否受理C、提请监督机构决定是否受理D、受理答案：A解析：参见第1题解析。假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。A.10%B.40%C.60%D.167%答案：C解析：本题考查标准离差率的计算。参加教材P203。根据法律规定，以下关于合同争议解决的说法，正确的有（ ）。A.在各类争议解决方式中，调解是成本最低、效率最高的方式B.合同当事人在仲裁裁决生效后，还可以通过诉讼的方式解决争议C.我国民事诉讼采用的是两审终审制D.仲裁一般不公开审理，当事人协议公开的，可以公开审理E.诉讼是由国家司法机关解决合同争

4、议的一种程序性制度答案：C,E解析：A项，在各类争议解决方式中，协商的成本最低、效率最高。B项，合同当事人在仲裁裁决生效后，就排除了使用诉讼方式的可能性。D项，根据仲裁法第40条规定，仲裁审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收，该项目需要立即实施，拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器，设备预算为220万元，该设备在国内外只有少数厂家生产。经该事业单位上级主管部门批准后，拟采用竞争性谈判的方式进行采购。问题1该采购项目是否属于政府采购项目？为什么？2政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括哪些？政府采购的

5、主要采购方式是什么？3该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当？说明理由。4批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否妥当？如不妥当，请指出应由哪个部门批准。答案：解析：该采购项目属于政府采购项目。理由：本项目采购单位为中央直属事业单位，采购资金是财政资金，采购标的超过了采购限额标准，依照政府采购法的规定属于政府采购项目。2（1）政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括公开招标、邀请招标、单一来源采购、询价及其他方式。（2）政府采购的主要采购方式是公开招标。3该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购妥当。理由：政府采购项目单项采购金额达到120万元以上的，必须采用公开招标方式

6、，但是公开招标一般需要的时间较长，不能满足项目立即实施的要求。根据政府采购法的规定，本项目采购可以适用竞争性谈判方式。4批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门不妥当。根据政府采购法的规定，该项目采购可以适用竞争性谈判方式，但应该按照政府采购法的规定，在开始采购前征得国务院政府采购监督部门的批准。某依法必须招标的大型商业中心工程，其装饰装修工程施工图设计完成后，由施工总承包单位作为招标人选择确定分包人，其招标文件规定的评标标准、评标方法和合同条款部分内容如下。(1)合同价款：投标报价高于其评标价时，以评标价为签约合同价；投标报价低于其评标价时，以投标报价为签约合同价。(2)合同类型：固

7、定总价合同。除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外，合同价格一次性包干。(3)分包范围：施工图标示的装饰装修施工。其中，首层大厅及名品购物区装饰施工，由分包人作为招标人与总承包人联合招标，另行选择专业单位施工。(4)工程进度款：按月结算工程进度款。总承包人收到总包工程发包人对应款项后7日内支付给分包人。总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，应当视为总承包人向分包人付款的条件尚未成熟，分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。(5)竣工结算：分包工程竣工后，分包人向总承包人提交分包工程竣工结算资料。双方就分包工程竣工结算达成一致后，总承包人将分包工程结算价款纳入总包工程竣工结算价款

8、中，按总包合同约定提交给总包工程发包人，但是，分包工程最终竣工结算价款以总承包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。竣工结算价款的支付原则同进度款。逐一指出上述评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处，简要说明理由并提出修改建议。答案：解析：对本案例中评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处、理由及修改建议，具体分析如下：(1)不妥之处：投标报价高于其评标价时，以评标价为签约合同价。理由：合同价只能是中标人的投标报价。评标价是指经过算术错误修正后，再进行招标文件规定量化因素量化核定后的价格。该价格是评标使用的，不是中标价，不能作为签约的合同价。修改建议：以中标

9、人的投标报价作为签约合同价。(2)不妥之处：除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外，合同价格一次性包干。理由：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，已包括在固定总价中。总价合同是指在合同中确定完成一个项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。总价合同的工程数量、单价及总价一般不变，除约定的合同范围调整或者设计变更可以调整总价之外，也可约定人工、材料和设备等部分要素价格波动依据约定的指数调整总价，除此之外的其他风险则由承包人承担。修改建议：除发生约定的合同范围调整或者设计变更进行调价外，合同价格一次性包干。(3)

10、不妥之处：由分包人作为招标人与总承包人联合招标，另行选择专业单位施工。理由：分包工程不能再次分包。建筑法第二十九条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包。”分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。即分包只能进行一次，禁止层层分包。修改建议：由总承包人作为招标人，另行选择专业单位施工。(4)不妥之处：总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，应当视为总承包人向分包人付款的条件尚未成熟，分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。理由：分包人与发包人不存在合同关系。修改建议：总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，总承包人仍应当向

11、分包人付款，否则要追究总承包人的逾期付款责任。(5)不妥之处：分包工程最终竣工结算价款以总承包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。理由：分包工程最终竣工结算价款与总包工程发包人竣工结算价款没有直接联系。修改建议：分包工程最终竣工结算价款以总承包人与分包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款为准。2022招标师考试真题及答案5章 第2章关于合同成立的时间和地点，下列说法正确的有()。A、合同于订立时起成立B、合同于承诺生效时成立C、采用合同书形式订立合同的，在双方当事人签字或盖章时合同成立D、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，在签订确认书时合同成立E、合同于接受时

12、成立答案：B,C,D,E解析：联合国国际货物销售合同公约和我国合同法均规定，合同于接受，即承诺生效时而成立。合同法还进一步规定，当事人采用合同书形式订立合同的，在双方当事人签字或盖章时合同成立；当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。行政机关作出()等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A、警告B、暂扣许可证或者执照C、责令停产停业D、吊销许可证或者执照E、较大数额罚款答案：C,D,E解析：根据行政处罚法第42条第1款的规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有

13、要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。企业在日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式是()。A、询价B、单一来源采购C、竞争性谈判D、比选答案：C解析：竞争性谈判是企业在日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式。与招标方式相比，竞争性谈判采购方式灵活性较强，采购人可以与供应商进行谈判，就采购标的的要求达成一致。投资决策服务在初步可行性研究阶段，研究的重点有()。A、投资环境分析B、项目建设方案构思C、市场需求分析D、项目建设方案初步论证E、可行性研究的真实可靠程度答案：B,C,D解析：投资决策服务的工作内容主要包括投资机会研

14、究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。它们均是对投资项目的可行性进行研究分析，只是研究重点、深度和角度有所不同。其中，初步可行性研究（项目建议书）的研究重点有：市场需求分析；规划选点；项目建设方案构思；项目建设方案初步论证。A项属于投资机会研究的研究重点；E项属于项目评估的研究重点。关于确定型决策、非确定型决策和风险型决策，下列说法错误的是()。A、风险型决策问题有两个或两个以上的自然状态B、非确定型决策问题不知道各个自然状态出现的概率C、确定型决策问题只有一个确定的自然状态D、三种决策问题中，确定型决策问题是最常见的一种答案：D解析：D项，三种决策问题中，风险型决策问题是最常见的

15、一种。根据仲裁法，当事人可以向人民法院申请撤销仲裁裁决的情形不包括()。A、双方当事人均不满意仲裁结果B、没有仲裁协议C、仲裁员隐瞒了应该回避的事由D、裁决事项超出仲裁委员会权限答案：A解析：本题的考点为申请撤销仲裁裁决的法定事由。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲

16、裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。招标投标法规定，招标投标基本程序中( )情况确定了竞争格局，是决定投标人能否中标、招标人能否取得预期效果的关键。A、招标B、评标C、开标D、投标答案：D解析：我国政府采购实行（ ）相结合的组织形式。A.集中采购和分散采购 B.公开招标和邀请招标C.中央采购和地方采购 D.自主招标和委托招标答案：A解析：政府采购的实施方式有集中采购和分散采购两种。集中采购适用于政府集中采购目录以内的集中采购项目，分散采购适用于采购政府集中采购目录及标准以外且政府采购限额标准以上的采购项目。政府采购的组织形式有委托采购和自行采购两种。2022招标师考试真题及答案5章

17、第3章关于项目生命周期特点的说法，正确的是 （）A.项目资源投入强度在项目开始时较低，以后逐渐提高B.项目资源投入强度在项目开始时较高，以后逐渐降低C.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐增大D.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低答案：D解析：般来说，项目生命周期和阶段划分具有以下特点：（1)各项目阶段按照顺序首尾衔接，以明确定义的可交付成果作为各阶段完成的标志。（2)项目资源投入强度在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降。（3)随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低。外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱。根据政府采购法的适用范围，下列说法中正

18、确的是（）。A.从地域方面，划定在中华人民共和国境内B.从主体方面，划定在各级国家机关、事业单位、团体组织及国有企业C.从资金方面，划定在政府性基金、国有企业基金、预算内资金和预算外资金D.从调整对象方面，划定在依法制定的集中采购目录以内的货物和服务答案：A解析：下列关于投资决策程序的说法错误的是()。A、通过分析评估可以了解项目所需资源消耗量，以及资源消耗的分布状况B、目标的表述应当明确，一般应包括一定的数量概念、时间概念和约束条件C、备选方案的拟定需要广开思路，探索和收集一切可能的途径和方法；并严密分析、精心设计D、试验实证是指将最佳方案在小范围实施，以验证其运行的可靠性答案：A解析：实施

19、计划是项目方案的具体化。通过实施计划的编制可以了解项目所需资源消耗量，以及资源消耗的分布状况。以此为依据，可以对项目的顺利实施提出合理化建议。按照合同的性质分类，保险合同可以分为()。A、定值保险合同、不定值保险合同B、单一风险合同、综合风险合同与一切险合同C、补偿性保险合同、给付性保险合同D、原保险合同、再保险合同答案：C解析：按照合同的性质分类，保险合同可以分为：补偿性保险合同，是指保险人给付保险金的目的在于补偿被保险人因保险事故所受实际损失的保险合同。给付性保险合同，是指保险人给付保险金不以补偿损失为目的的保险合同。工程货物招标项目的初步评审分为()。A、形式评审B、内容评审C、资格评审

20、D、响应性评审E、符合性评审答案：A,C,D解析：工程施工招标项目初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审。采用经评审的最低投标价法时，初步评审的内容还包括对施工组织设计和项目管理机构的评审。工程货物招标项目的初步评审内容与工程施工招标项目基本相同，初步评审也分为形式评审、资格评审和响应性评审。关于服务合同类型中总价合同的表述，不正确的是()。A、总价合同容易管理，因为只有在提交了明确规定的成果后才会付款B、总价合同有固定总价合同、可调总价合同和半固定总价合同三种C、总价合同的合同价款的支付通常随着项目可交付物的提交分批分次渐进支付或者一次性支付D、总价合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究

21、、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计、程序化的数据处理系统等答案：B解析：本题的考点为服务合同类型总价合同。总价合同主要适用于服务内容和期限以及要求服务方提交的成果能够明确规定的服务项目。这类合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计、程序化的数据处理系统等。总价合同的合同价款的支付通常随着项目可交付物（如报告、图表、工程量清单、招标文件、软件程序等）的提交分批分次渐进支付或者一次性支付。总价合同容易管理，因为只有在提交了明确规定的成果后才会付款。总价合同有固定总价合同和可调总价合同两种。关于招投标澄清阶段的内容，下列叙述错误的是()。A、申请人澄清可以采用

22、书面形式B、申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容C、招标人可接受申请入主动提出的澄清或说明D、资格审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明答案：C解析：申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。资格审查委员会不得暗示或者诱导申请人作出澄清、说明，不得接受申请人主动提出的澄清、说明。工程建设项目管理服务招标应当具备的条件和依据主要有 （）A.采用的项目管理服务模式B.开始委托项目管理单位实施项目管理服务的阶段C.项目管理服务的相应内容范围D.批准的项目可行性研究报告E.施工图设计文件和技术要求以及水

23、文、地质等勘察资料答案：A,B,C解析：解析 工程建设项与管理服务招标应当具备的条件和依据主要取决于采用的项目管理服务模式、开始委托项目管理单位实施项目管理服务的阶段、时间以及项目管理服务的相应内容范围。DE两项属于工程建设项目监理招标的条件和依据。2022招标师考试真题及答案5章 第4章关于货物招标文件中投标人须知部分，下列说法正确的有 （）A.已进行资格预审的招标项目，招标文件一般不再要求投标文件提供投标资格证明文件B.国内货物招标的投标报价一般为货物运到招标人指定地点交货价C.对于价格波动大、供货周期长的货物，招标文件可采用单价合同计价类型D.投标有效期过短，会加大投标人的风险E.招标文

24、件及其设计图纸、技术标准与要求、供参考的实物样品均应在投标人须知中载明答案：A,B,E解析：解析 C项，对于价格波动大、供货周期长的货物，招标文件可采用可调整价格的合同计价类型；D项，投标有效期设置应合理，如果投标有效期过短，则可能在有效期内不能够完成完整的招标程序并最终签署合同；如果投标有效期过长，则会加大投标人的风险，投标人则会将这部分风险以提高投标价的形式转嫁给招标人。一般标段较大的工程()。A、对投标人的资格条件要求较高B、涉及的各种不确定因素较少C、技术管理相对容易D、招标文件的系统性、严密性相对较差答案：A解析：标段较大工程，其标的金额相对较大，潜在的盈利规模较大，投标竞争激烈，招

25、投标双方得益的空间都比较大，对投标人的资质业绩条件要求相对较高；相反，标段较小工程，潜在的盈利规模较小，对投标人的资质业绩条件要求比较低，可能参与投标的单位数量较多，但受工程施工固定成本的影响，招标人和投标人从中得益的空间都比较小。某机电产品国际招标，有三家投标人投标，投标货币分别为人民币、欧元和日元。根据机电产品国际招标投标实施办法，该机电产品国际招标的评标货币应该是( )。A.美元 B.人民币 C.欧元 D.日元答案：A解析：为了便于评标和比较，投标价中的多种货币将以开标当日中国人民银行公布的投标货币对评标使用货币卖出价的中间价统一转换成评标货币。机电产品国际招标投标实施办法规定，机电产品

26、国际招标使用美元作为评标货币。工程招标资格预审公告适用于采用资格预审办法的招标项目，其中招标条件包括()。A、工程建设项目名称B、项目业主名称C、项目资金来源D、招标人名称E、招标资质要求答案：A,B,C,D解析：工程招标资格预审公告中的招标条件包括：工程建设项目名称、项目审批、核准或备案机关名称及批准文件编号；项目业主名称，即项目审批、核准或备案文件中载明的项目投资或项目业主；项目资金来源和出资比例，如国债资金20%、银行贷款30%、自筹资金50%等；招标人名称，即负责项目招标的招标人名称，可以是项目业主或其授权组织实施项目并独立承担民事责任的项目建设管理单位；阐明该项目已具备招标条件，招标

27、方式为公开招标。建设工程施工合同的合同文件组成部分不包括 （）A.协议书 B.通用条款C.专用条款 D.特别条款答案：D解析：施工合同主要由以下合同文件组成：（1）协议书；（2）通用条款；（3）专用条款；（4）组成合同的文件。根据法律规定，合同的诉讼时效为2年，若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有()个月。A、2B、6C、8D、12答案：B解析：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。本案中，从第18个月起才属诉讼时效的

28、最后6个月，诉讼时效应从第18个月开始中止，中止发生原因发生于第16个月，因此诉讼时效还剩6个月。.国际贸易术语中，E组与F组贸易术语的主要区别是 （）A.前者在出口国内陆交货，后者在进口国内陆交货B.前者适用于各种运输方式，后者仅适用于水上运输方式C.前者卖方不负责办理出口手续，后者卖方负责办理出口手续D.前者卖方不负责租船订舱，后者卖方负责租船订舱答案：C解析：E组：“工厂交货”指卖方在其所在地(即工厂或仓库等）将备妥的货物交付买方，履行其交货义务。卖方不承担将货物装上买方备妥的运输工具的义务；卖方不负责办理出口结关手续；卖方无订立运榆合同与保险合同的义务。风险转移以在指定的交货地点将货物

29、置于买方支配之下时为分界点；费用划分与风险转移的分界点相一致。买方承担自卖方的所在地将货物运至预期目的地的全部费用和风险。因此，这是卖方承担义务最小或者说买方承担义务最大的一种价格术语。在买方不能直接或间接地办理出口手续的情况下，不要使用该术语。F组：这一术语是指卖方在规定的时间、地点把货物交给买方指定的承运人，办理出口结关手续，履行其交货义务。卖方无订立运输合同与保险合同的义务。风险转移以在指定的交货地点将货物交由承运人照管时为分界点；费用划分与风险转移的分界点相一致。买方自负费用订立从指定地点装运货物的运输合同，并及时通知卖方。FCA适用于种运输方式。政府采购交易成本及控制的环节不包括()

30、。A、前期成本一筹备成本B、缔约一招标操作成本控制C、中期成本控制一实际采购成本控制D、履约一验收及使用成本控制答案：A解析：采购成本的控制主要包括招标操作成本、实际采购成本、验收及使用成本三个关键环节，即缔约一招标操作成本控制、中期成本控制一实际采购成本控制、履约一验收及使用成本控制。2022招标师考试真题及答案5章 第5章用益物权中的国有建设用地使用权，可以采取()方式设立。A、出租B、出让C、划拨D、抵押E、转让答案：B,C解析：建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设

31、立。新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。工程建设项目实施过程中设计准备阶段的完成标志和主要交付成果是( )。A、可行性研究报告获批复B、项目建议书获批复C、项目概算获批复D、项目设计方案获得确认答案：A解析：招标采购进度计划制订的依据包括()。A、项目采购时间要求B、项目采购的特点C、项目采购的技术经济条件D、招标采购各项工作的时间估计E、招标采购各项工作的人员组合答案：A,B,C,D解析：制订进度计划的依据主要包括：项目采购时间要求；项目采购的特点；项目采购的技术经济条件；招标采购各项工作的时间估计；限制和约束。某房地产公司计划在

32、北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F、G、H8家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定:2022年9月20日下午17:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2022年9月20日，A、B、C、D、F、G6家投标单位在下午17:30前将投标文件送达，E单位在次日上午8:00送达，招标人对其作废标处理。H公司在9月20日从邮局寄出投标文件，招标人于9月21日收到，招标方认为该投标文件为无效投标文件。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在9月20日上午10:25时，B公司向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。

33、在9月20日下午13:25时，G公司在投标截止日期之前报送的新报价方案在原方案报价的同时提出报价降低的新技术施工方案，经项目经理签字后递送投标书。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字，招标人对其作废标处理。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招.标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。1.在招标投标过程中有何不妥之

34、处？说明理由。2.招标人对E公司和H公司投标书的处理是否正确？理由是什么？3.B公司向招标人递交的书面说明是否有效？G公司的新报价方案是否有效？4.该项目在评标过程中的做法是否妥当？为什么？5.在哪些情形下可以否决其投标？答案：解析：1.对招标投标过程中的不妥之处及理由具体分析如下：（1）不妥之处：开标时，由招标人检查投标文件的密封情况；理由：招标投标法第36条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。（2）不妥之处：评标委员会由招标人确定；理由：该项目属一般招标项目，一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式。（3）不妥之处：评标委员

35、会共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人；理由：招标投标法第37条规定，依法必须进行评标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。2.对招标人对E公司和H公司投标书的处理是否正确及理由具体分析如下：（1）招标人对E公司的投标书作废标的处理不正确。理由：招标投标法28条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。E公司的投标文件于投标文件截止日期后送达，招标人应将其视为无

36、效投标文件拒收。（2）招标人认为H公司的投标文件为无效投标文件的做法正确。理由：邮寄方式送达应以招标人实际收到时间为准，而不是以“邮戳为准”。H公司的投标文件于投标截止日期的第二天送达，属于逾期送达的投标文件，招标人应将其视为无效投标文件拒收。注：无效投标文件与废标不一样。无效投标文件是指招标人不予受理的投标文件；废标是指招标人受理后经评标委员会初步评审不合格的投标文件。3.（1）B单位向招标人递交的书面说明有效；理由：招标投标法第29条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。（2）G公司的新报价方案无

37、效；理由：G公司递送的补充文件只经项目经理签字，缺少项目法人签字，不符合规定，应视为无效文件。4.对该项目在评标过程中的做法是否妥当及理由具体分析如下：（1）招标人对C单位的投标书作废标处理妥当；理由：C单位因投标书只有单位公章没有法定代表人印章或签字，不符合招标投标法的要求。（2）评标委员会由招标人直接确定不妥当；理由：评标委贾会的委员应从专家库中随机抽取确定。（3）评标委员会共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人不妥当；理由：招标投标法第37条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的人数应当是5人以上的单数，并且技术、经济专家不得少于评标委员会总数的2/3。5.招

38、标投标法实施条例第51条规定，有下列情形之一的，应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。关于默示规则，即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的()天内完成审核的，视为认可承包人报送的工程量。A、7B、6C、5D、3答案：A解析：关于

39、计量的具体程序和具体内容，总体上可以分为单价合同和总价合同两类分别规范，需要注意的是：计量约定的周期，应当考虑报送日期与截至日期的间距，否则无法实施。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人有协助义务，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未协助完成复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。注意默示规则，即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，视为认可承包人报送的工程量。总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照合同约定进行计量，也可以不计量，但是支付按约定执行即可。对于其他价格形式合同的计量，合同当事人可在专用合同条

40、款中约定相应的计量方式和程序。下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中，正确的有()。A、采用最低评标价法的，按投标报价由高到低顺序排列B、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列C、采用最低评标价法的，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列D、采用性价比法的，投标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列E、采用综合评分法的，按评审后得分由低到高顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列答案：B,C,

41、D解析：A项，采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。E项，采用综合评分法的，按评分从高到低排序，评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列。根据有关规定，下列关于招标人的表述，不正确的是 （ ）A.招标人是依法提出招标项目、进行招标的法人、其他组织或者个人B.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准C.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源巳经落实，并应当在招标文件中如实载明D.招标人只能按照法定程序进行招标答案：A解析：招标投标法第8条规定，

42、招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。根据该规定，招标人不包括自然人即个人。招标人提出的招标项目必须符合的条件不包括 （ ）A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实C.响应招标D.相应资金或者资金来源已经落实的情况在招标文件中如实载明答案：C解析：c 招标人提出的招标项目必须符合招标 投标法第9条规定的两个基本条件：（1）招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准；（2)招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。