2022监理工程师考试真题及详解7卷.docx

《2022监理工程师考试真题及详解7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试真题及详解7卷.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试真题及详解7卷2022监理工程师考试真题及详解7卷 第1卷根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（ ）。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期答案：B解析：下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险B.可调总价合同较适于1年以上的工程C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确答案：C解析：本题考查的是合同价格分类。可调总价合同与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中的风险进行了分摊，发包方承担了通货膨胀的风险，而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和

2、工期因素等的其他风险。可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于这种合同计价方式。#在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为答案：D解析：知识点:合同法律关系。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。2022版教材P8。根据建设工程工程量清单计价规范GB505002022的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由

3、具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价答案：A,B,D解析：考核招标控制价及确定方法。国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调。参见教材P142。按照费用构成要

4、素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费答案：C解析：考点: “按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成”。按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格；运杂费是指材料、工程设备自来源地运至工地仓

5、库或指定堆放地点所发生的全部费用；运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。因此，本题的正确答案为C。某工程的复杂程度等级评定如下表所示，该工程复杂程度等级的评分值是（）分，复杂程度为（）。A.60，一般复杂工程B.73，复杂工程C.75，复杂工程D.95，很复杂工程答案：B解析：考点:“建设工程复杂程度”。根据上述各项因素的具体情况，可将工程分为若干工程复杂程度等级

6、。不同等级的工程需要配备的项目监理人员数量有所不同。例如，可将工程复杂程度按五级划分：简单、一般、一般复杂、复杂、很复杂。工程复杂程度定级可采用定量办法：对构成工程复杂程度的每一因素通过专家评估，根据工程实际情况给出相应权重，将各影响因素的评分加权平均后根据其值的大小确定该工程的复杂程度等级。例如，将工程复杂程度按10分制计评，则平均分值13分、345分、57分、79分者依次为简单工程、一般工程、一般复杂工程和复杂工程，9分以上为很复杂工程。本题中，工程复杂程度等级评分=(权重评分)。因此，工程复杂程度的等级评分=046+039+027+018=73。属于复杂工程。因此，本题的正确答案为B。#

7、2022监理工程师考试真题及详解7卷 第2卷 建筑安装工程费用组成中，（）不属于规费。A.养老保险费B.失业保险费C.工伤保险费D.劳动保护费 答案：D解析：规费包括社会保险费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费)，住房公积金，工程排污费。劳动保护费属于企业管理费的内容。根据标准施工合同，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已

8、覆盖的部位进行揭开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：考点施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付

9、承包人合理利润。 按照建设工程施工合同的规定，“合同工期”包括()。A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间C.承包商原因导致的工期顺延D.不可抗力导致的工期顺延E.发包商原因导致的工期顺延 答案：A,B,D,E解析： 本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。下列选项中，属于审查施工图设计文件主要内容的有()。A.专项施工方案B.是否符合工程建设强制性标准C.开工报告D.地基基础

10、和主体结构的安全性E.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字答案：B,D,E解析：考点:工程建设程序。施工图设计文件审查的主要内容包括：是否符合工程建设强制性标准；地基基础和主体结构的安全性；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；其他法律、法规、规章必须审查的内容。专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（ ）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时答案：C解析：专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于40学时。下列选项中，属于缔约过失责任的有()。A.有违背诚实信用原则

11、的行为B.提供虚假情况C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实D.假借订立合同，恶意进行磋商E.无权代理人代订的合同答案：A,B,C,D解析：考点:合同法主要内容。缔约过失责任，当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；有其他违背诚实信用原则的行为。2022监理工程师考试真题及详解7卷 第3卷根据建设工程文件归档整理规范，下列监理文件资料中，需要城建档案管理部门保存的有（）。A.监理实施细则B.工程竣工决算审核意见书C.费用索赔报告及审批D.合同争议.违约报告及处理意见E.质量评价意见

12、报告答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项C，费用索赔报告及审批不需要城建档案管理部门保存，其余选项均需要城建档案管理部门保存。对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构技术负责人D.质量监督机构负责人答案：A解析：考点:检验批质量验收。对验收不合格的检验批，专业监理工程师应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验；对验收合格的检验批，专业监理工程师应签认检验批报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工。当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线

13、右端与检查日期重合，则表明()。A.实际进度超前B.实际进度拖后C.实际进度与计划进度一致D.无法说明实际进度与计划进度的关系答案：C解析：2022版教材P92-95本题考查的是横道图比较法。采用匀速进展横道图时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明实际进度与计划进度一致。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标示，其中（）是分部工程顺序码。A、三至四位 B、五至六位 C、七、八、九位 D、十至十二位答案：B解析： 本题考查的是工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中，一至二位为专业工程码；三至四位为附录分类顺序码；五至六位为分部工程顺序

14、码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材P85。 下列属于监理实施细则主要审核内容的是()。A.工作计划的审核B.监理工作流程、监理工作要点的审核C.监理范围、工作内容及监理目标的审核D.安全生产管理监理工作内容的审核 答案：B解析：考点:监理实施细则报审。监理实施细则的审核内容包括：(1)编制依据、内容的审核；(2)项目监理人员的审核：组织方面、人员配备方面；(3)监理工作流程、监理工作要点的审核；(4)监理工作方法和措施的审核；(5)监理工作制度的审核。选项A、C、D属于监理规划的审核内容。竣工结算的程序包括（ ）。A.承包人提交竣工付款申请单B.

15、监理人审查C.签发竣工付款证书D.结清单生效E.支付答案：A,B,C,E解析：本题考核的是竣工结算的程序。竣工结算的程序：承包人提交竣工付款申请单监理人审查签发竣工付款证书支付。2022监理工程师考试真题及详解7卷 第4卷某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍(天)见表27，则流水施工工期为()天。 A.17天B.18天C.19天D.20天答案：C解析：2022教材P32-34本题考查的是流水施工工期的确定。 (1)求各施工过程流水节拍的累加数列： 施工过程A：2，5，7，8 施工过程B：3，5，9，12 施工过程C：4，6，10，12 施工过程D：3，6，8，10

16、(2)错位相减求得流水步距：作为估算工程量单价合同，结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中提供的工程量B.施工图中的图示工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量答案：D解析：本题考查合同价格分类。估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。但最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。采用这种合同时，要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。(2022年真题)依据建筑法

17、，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，工程监理人员应当（）。A.报告建设单位B.要求建筑施工企业改正C.报告建设单位要求建筑施工企业改正D.立即要求建筑施工企业暂时停止施工答案：B解析：本题考核工程监理人员的职责。下列属于建筑工程一切险中意外事故的是（ ）。A.风暴、暴雨B.山崩、雪崩C.台风、龙卷风D.火灾和爆炸答案：D解析：2022版教材P19-22本题考核的是建筑工程一切险的责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：(1)自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗

18、拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有（）。A.工作A B.工作B C.工作C D.工作D E.工作E答案：A,C,E解析：本题考查的是单代号网络计划与计算。关键线路为，关键工作为ACEH。某实行监理的工程，施工合同采用建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图2-19所示（时间单位：月）。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提

19、出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。问题

20、：1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少？应批准的工程延期为多少？说明理由。4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题？说明理由。5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少？项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确？说明理由。答案：解析：1.主要考核考生对工程网络计划总工期、关键线路及工作总时差判别方法的掌握程度。对双代号网络计划，可用标号法快速确定总工期及关键线路。2.考核考生是否掌握工程延

21、期及费用补偿审批的原则和计算方法。3.考核考生是否掌握不可抗力出现后费用索赔和工期索赔的处理原则和计算方法。4.考核考生是否掌握施工现场建设单位供应设备的移交和保管责任，以及由此造成费用索赔和工期索赔的处理原则及计算方法。5.考核考生对实际工期及工程进度计划调整方法的掌握程度。答题要点：1.（1）对于初始计划，总工期为20个月；（2）关键线路为ADFIKM（或 ）；（3）借助于关键工作D、F和I，即可分析得到工作E的总时差为2个月。2.事件1发生后，项目监理机构应批准：（1）吊装机械闲置补偿费：60030=18000（元）；（2）工程延期为零。理由：因建设单位原因造成承包商设备闲置和工程延期，

22、应给予施工单位费用和工期补偿，但由于工作E不是关键工作且持续时间延长不影响总工期，因此，工期延期审批为零。3.事件2发生后，项目监理机构应批准：（1）补偿费用为零；（2）工程延期1个月。理由：因不可抗力原因造成承包商损失时，损失费用不补偿；又由于工作G为关键工作，影响工期1个月，因此，工期可顺延1个月。4.事件3中：（1）建设单位未通知施工单位共同清点并移交设备不妥，要求施工单位承担部件损坏的责任不妥。因建设单位未将设备移交施工单位保管，由此造成的损失由建设单位负责。（2）项目监理机构应批复补偿费用1.6万元，工程不予延期，因损失是由于建设单位责任造成的，但工作I为非关键工作，且延长1个月不影

23、响总工期。5.由于：（1）事件1发生后，工作E延期2个月，因E工作总时差为2个月，不影响总工期；原非关键工作G变为关键工作；（2）事件2发生后，工作G延期1个月，造成总工期延长1个月；原关键工作I变为非关键工作，总时差1个月；（3）事件3发生后，工作I延期1个月，不影响总工期；（4）事件4发生后，K工作提前2个月，故总工期缩短1个月。因此：事件4发生后，预计工程实际工期为19个月；项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是正确的，因总工期仅比原合同工期缩短1个月。2022监理工程师考试真题及详解7卷 第5卷某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。事件1：监理规划中明确的部分工作如

24、下：(1)论证工程项目总投资目标。(2)制定施工阶段资金使用计划。(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划。(4)审查确认施工分包单位。(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明。(6)协助建设单位确定招标控制价。(7)计量已完工程。(8)验收隐蔽工程。(9)审核工程索赔费用。(10)审核施工单位提交的工程结算书。(11)参与工程竣工验收。(12)办理工程竣工备案。事件2：建设单位提出要求，即总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。事件3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了

25、施工单位报送的安全生产相关资料。事件4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出监理工程师通知单。1针对事件1中所列的工作，分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作，哪些属于施工阶段质量控制工作；对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。2指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。3事件3中，根据建设工程安全生产管理条例，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容?4事件4中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求?答案：解析：1施工阶段投资控制工作：第(2)、(7)、(9)、(10)项； 施工阶段质量控制工作：第(4)

26、、(5)、(8)项；第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作；第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作；第(6)项工作属于施工招标阶段的工作；第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。2事件2中建设单位所提要求的不妥之处及正确做法如下：(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(2)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。正确做法：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经总监理工程师批准实施。(3)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。3根据建设工程安全生产管理条例，项目监

27、理机构应审查施工单位报送资料中的内容如下：(1)审查施工单位编制的施工组织设计中安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。(4)审查特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。(6)检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。4“监理工程师通知单”应

28、对施工单位提出下列要求：(1)指令施工单位停止使用该起重机械。(2)必须由具有相应资质的单位承担起重机械的安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手续并签字。(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（）性质。A.最高裁定B.最终裁定C.一般裁定D.行政裁定答案：B解析：考点:工程质量管理主要制度。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收答案：B解析：本题考查重点是“

29、建设工程施工质量验收的概述”。工程施工质量验收是指工程施工质量在施工单位自行检查评定合格的基础上，由工程质量验收责任方组织工程建设相关单位参加，对检验批、分项，分部，单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。工程施工质量验收包括工程施工过程质量验收和竣工质量验收，是工程质量控制的重要环节。因此，本题的正确答案为B。关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。A.质量方针应由最高管理者制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由技术负责人发布答案：C解析：确定质量方针、质量目标质

30、量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向;质量目标是组织在质量方面的追求目的，组织应确立明确的质量方针和质量目标。在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工答案：A解析：知识点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书

31、面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。2022版教材P102。下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()A、职能制监理组织形式最适用于小型建设工程B、职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性C、直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾D、矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令答案：C解析：直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。职能制组织形式一般适用于大、中型建设工程；直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。2022监理工程师

32、考试真题及详解7卷 第6卷某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。A.工作12为关键工作B.工作13的总时差为1C.工作35为关键工作D.工作47的总时差为0E.工作57的总时差为0答案：A,B,E解析：考点:“根据节点的最早时间和最迟时间判定工作的时间参数”。工作的总时差（Tfi-j）可用以下公式计算：关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A、发包人必须是建设单位B、承包人必须是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D、发包人必须具有自行组织招标的能力答案：B解析：建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程

33、建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的( )编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要答案：D解析：招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。以下不属于施工单位的计划系统的是（）。A.施工准备工作计划B.工程项目建设总进度计划C.施工总进度计划D.单位工程施工进度计划答案：B解析：本题考查的是施工单位的计划系统。施工单位的进度计划包括：施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划计量双侧控制图包

34、括的内容有（）。A.平均值-极差双侧控制图 B.缺陷数双侧控制图 C.单位缺陷数双侧控制图 D.中位数-极差双侧控制图 E.单值-移动极差双侧控制答案：A,D,E解析：本题考查的是常用的质量分析方法。B、C错误，属于计数双侧控制图内容。在工程质量保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量问题，要由（）负责维修、更换，由责任单位负责赔偿损失。A.政府部门B.监理单位C.设计单位D.施工单位答案：D解析：考点:工程质量管理主要制度。在工程质量保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等方面的原因造成的质量问题，要由施工单位负责维修、更换，由责任单位负责赔偿损失。2022监理工程师考试真题及详解

35、7卷 第7卷高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和（）m高的护身栏杆。A.1.0 B.1.5 C.1.8 D.2.0答案：A解析：本题考查的是施工不安全因素分析。高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆。按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款答案：C解析：合同法规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报

36、酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。根据招标投标法实施条例，下列有关评标报告的表述中，正确的有（）。A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字B.所有的评委必须要达成一致意见后才能起草评标报告C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果D.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，但该不同意见和理由不应在评标报告中载明E.对评标结果有不同意见的评标委员会

37、成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见答案：A,C,E解析：本题考查的是招标投标法实施条例相关内容。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。 收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认

38、 答案：C解析：2022版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。工程事故处理的要求错误的是（）。A.安全可靠，不计代价 B.满足建筑功能和使用要求 C.技术可行 D.施工方便答案：A解析：本题考查的是工程质量事故处理方案的确定及鉴定验收。事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。双代号网络图中虚工作的特征是（ ）。A.不消耗时间，但消耗资源B.不消耗时间，也不消耗资源C.只消耗时间，不消耗资源D.既消耗时间，也消耗资源答案：B解析：虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。