2022监理工程师考试真题及详解7辑.docx

《2022监理工程师考试真题及详解7辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试真题及详解7辑.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试真题及详解7辑2022监理工程师考试真题及详解7辑 第1辑下列关于双代号时标网络计划的表述中，错误的有()。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.工作箭线中存在波形线时，波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔答案：B,D,E解析：2022教材P59-62本题考查的是时标网络计划的编制方法。工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。在时标网络计划中，以实箭线表

2、示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差)。某工程设计合同约定的合同价为 100 万元，定金为合同价的 20%。设计工作完成 40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为（ ）万元。A、20B、40C、50D、100答案：C解析：考点:设计合同履行管理。在合同履行期间，

3、发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材 P73。某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要

4、求，可进行桩基施工。事件2：桩基施工过程中出现断桩事故。经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将该文件转发给

5、乙施工单位。事件5：竣工验收时，甲施工单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。问题：1.事件1中，按照建设工程监理规范（GB 50319-2022），项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和基本内容是什么？2.项目监理机构应如何处理事件2的断桩事故？3.事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。4.指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：1.（1）分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审

6、表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。（2）分包单位资格审核应包括下列基本内容：1）营业执照、企业资质等级证书。2）安全生产许可文件。3）类似工程业绩。4）专职管理人员和特种作业人员的资格。2.工程质量事故发生后，项目监理机构可按以下程序进行处理。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。（2）项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调

7、查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。（3）根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。（4）技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行鉴定。（5）质量事故处理完毕后，具备工程复

8、工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。（6）项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。3.（1）指派专业监理工程师修改监理实施细则做法正确。总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责。（2）审批监理实施细则的做法不妥。应由总监理工程师审批。4.要求监理单位和甲施工单位各自对工程档案进行验收并移交的做法不妥。应由建设单位组织建设工程档案的验收，并在工程竣工验收后统一向城市档案管理部门办理工程档案移交。某分部工程双代号时标网络

9、计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（）天。 A.4和11B.4和9C.3和11D.3和9答案：B解析：本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。首先找出关键工作A、D、H、M。工作C和I的总时差分别为2和1，所以它们的最迟完成时间分别为4和9。(2022年)承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告，则可能受到的处罚（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资质D.被追回工程预付款答案：C解析：本题考查的是工程延误的处理。取消承包资格：监理工程师对承包单位的严重违约情况作出的严厉制裁。2022监理工程师考试真题及详解7辑

10、 第2辑建设工程材料设备采购合同具有（）的一般特点。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同答案：A解析：2022版教材P140本题考查重点是“材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。因此，本题的正确答案为A。(2022年真题)根据招标投标法,招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10B.15C.20D.30答案：B解析：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监管提交招标投标情况的书面报告。下列选项中可以重新招标的情形有（）。A.投标截止时间止，投标人

11、少于3个的B.投标截止时间后招标人不同意开标的C.经评标委员会评审后否决所有投标的D.招标人对评标评审结果有异议的E.评标委员会不能达成一致意见的答案：A,C解析：考点:评标、决标阶段的工作。有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。施工总进度计划编制过程中， 确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多， 以免人力物力过于分散B.尽量建设可供工程施工使用的永久性工程， 以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响， 以保证工期

12、和质量D.尽重减少单位工程施工的机械化程度， 以降低工程成本E.尽量做到劳动力、 施工机械和主要材料的供应在工期内均衡答案：A,C,E解析：采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()A、按评标价确定中标人，按评标价订立合同B、按评标价确定中标人，按投标价订立合同C、按投标价确定中标人，按投标价订立合同D、按投标价确定中标人，按评标价订立合同答案：B解析：评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。以投标价作为中标的合同价。2022监理工程师考试真题及详解7辑 第3辑在网络图中，严禁出现（）。A.循环回路B.双箭头连线C

13、.没有箭头节点的箭线D.没有箭尾节点的箭线E.交叉箭线答案：A,B,C,D解析：考点: “双代号网络圈的绘制”。在绘制双代号网络图时，一般应遵循以下基本规则：网络图必须按照已定的逻辑关系绘制；网络图中严禁。现从一个节点出发，顺箭头方向又回到原出发点的循环回路；网络图中的箭线（包括虚箭线）应保持自左向右的方向，不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜向箭线；网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线；网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线，严禁在箭线上引入或引出箭线。当网络图的起点节点有多条箭线引出（外向箭线）或终点节点有多条箭线引入（内向箭线）时，为使图形简洁，可用母线法绘

14、图；应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法处理；网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外）。根据第点可知，选项E不符合题意。因此，本题的正确答案为ABCD。在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括()。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业队伍C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度答案：B,D解析：2022教材P132-133加快施工进度的组织措施包括：(1)增加工作面，组织更多的施工队伍；(2)增加每天的施工时间(如采

15、用三班制等)；(3)增加劳动力和施工机械的数量。建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指( )。A措施费B规费C企业管理费D其他直建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指（ ）。措施费规费企业管理费其他直接费正确答案：C根据建设工程监理合同（示范文本）通用条件2.2.1规定，下列属于监理依据的是（）。A.工程设计及有关文件B.补充条款的说明C.施工分包单位编制的施工组织设计D.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同答案：A解析：本题考查的是建设工程监理合同订立。通用条件2.2.1规定，监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有

16、关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同，双方根据建设工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。参见教材P87。某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：(1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：1)乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织

17、施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。(2)B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为1 8个月，第二期为1 2个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第1 1天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预

18、付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。2)工程进行到第1 0个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。(3)

19、C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为5 50天。但在施工合同中，开工日期为2022年1 2月1 5日，竣工日期为200 7年7月20日，日历天数为5 8 1天。1A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当？合同条款中有哪些不妥之处？2B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？3C单项工程合同的合同工期应为多少天？4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容？合同争议如何解决？答案：解析：1A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(1)条中乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）施工不妥，应改为按总监理工程

20、师批准的施工组织设计（施工方案）施工。第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计A利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第1 5天（即1 4天后）起计算，而不应是承包商所提出的第1 1天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合

21、同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的经济和工期延误责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为5 8 1天。4(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理

22、工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：变更发生后的1 4天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；若变更发生后1 4天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；监理工程师收到变更价款报告之日起1 4天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起1 4天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：协商和解；有关部门调解；按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；向有管辖权的法院起诉。2022监理工程师考试真题及详解7辑 第4辑根据英国NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是()。A.合同争议首先提交给当事人共

23、同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理答案：A解析：本题考查的是英国NEC合同文本。英国NEC工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。虽然合同涉及的相关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。某工程施工中，由于施工组织不善，发生

24、了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位答案：D解析：本题考查的是工程质量事故处理。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计 单位同意盤认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固等情况的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人的主要义务包括()A、依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B、推荐选择工程的施工单位C、选派合格的监理人员及总监理工程师D、不得泄露与

25、工程有关的保密资料E、代表委托人与承包人解决合同争议答案：A,C,D解析：B项，选择施工单位是委托人的权利而非监理的义务。E项，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立身份判断，公正地进行调解，而不是完全代表委托人。在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A、表明其履行施工合同的能力 B、听取监理工程师的建设性意见 C、请求监理工程师优化施工进度计划 D、解除其对施工进度计划的责任和义务答案：B解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。编制和实施施工进度计划是承包单位的责任，承包单位之所以要将施工进度计划提交给监理工程师审

26、查，是为了听取监理工程师的建设性意见。参见教材P121。实施公路工程施工安全监理和环境保护监理对于完善项目管理内容，提高项目管理水平，实现公路工程建设科学和可持续发展具有重要意义。试根据公路工程施工监理规范（JTGG10-2022）的规定，回答以下问题。1.工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。请问监理工程师对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案应重点审查的内容包括哪些？答案：解析：1.工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合

27、格后方可同意工程开工，应重点审查的内容如下：（1）安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。（2）是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。（3）施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。（4）是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。（5）施工场地布置是否符合有关安全要求。（6）生产安全事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。（7）施工人员安全教育计划、安全交底安排。（8）安全技术措施费用的使用计划。202

28、2监理工程师考试真题及详解7辑 第5辑下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有()A、暂列金额B、材料购置费C、专业工程暂估价D、财产保险费E、计日工()答案：A,C,E解析：工程量清单计价构成中的其他项目费包括：暂列金额、暂估价（包括材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。而材料购置费和财产保险费属于分部分项工程费的构成内容。在工程项目建设中，参与工程建设的各方，应根据建设工程质量管理条例以及合同、协议及有关文件的规定承担相应的质量责任。下列对于责任的承担叙述不正确的是（）。A.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标B.建设单位对其自行选择的设计、施工单位发生的质量

29、问题承担相应责任C.工程监理单位应按其资质等级许可的范围承担工程监理业务D.工程监理单位与承包单位串通，应当承担主要法律责任答案：D解析：考点:工程监理单位的质量责任。如果工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。如果监理单位在责任期内，不按照监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，属违约责任，应当按监理合同约定向建设单位赔偿。下列情况应进行试验段施工，监理工程师要做好审查，并严格审批试验段开工报告，描述错误的是（）A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路答案

30、：A解析：下列情况应进行试验段施工，监理工程师要做好审查，并严格审批试验段开工报告。二级及二级以上公路路堤。填石路堤、土石路堤。特殊填料路堤。特殊路基。拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。其他监理工程师指示需要试验段的路基。对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作()。A.正常B.可提前4天完成C.影响总工期2天D.影响总工期4天答案：D解析：考点:列表比较法。如果某工作尚需作业天数超过其最迟完成时间尚需的天数，那么就会影响总工期，其值为二者之差。工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，说明该工作拖后超过

31、了总时差4天，影响总工期4天。描述数据离散趋势的特征值不包括（）。A.算术平均数B.样本中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数答案：A,B解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据离散趋势的特征值包括极差、标准偏差和变异系数。选项AB属于描述数据集中趋势的特征值。2022监理工程师考试真题及详解7辑 第6辑公路工程费用支付的基本原则（）。A.必须以合同为依据B.必须遵循规定的程序C.必须以工程计量为基础D.必须准确、及时E.必须按建设单位的要求答案：A,B,C,D解析：本题考查的是费用支付的依据与基本原则。基本原则：（1）必须以合同为依据； （2）必须遵循规定的程序； （3）

32、必须以工程计量为基础；（4）必须准确、及时。 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受B可以接受C应当拒绝D可以拒绝正确答案：C工程监理企业有下列（）情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质。A.超越法定职权作出准予工程监理企业资质许可的B.违反资质审批程序作出准予工程监理企业资质许可的C.资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程监理企业资质许可的D.收受他人财物或其他好处的E.对不符合许可条件的申请人作出准予工程监理企业资质许可的答案：A,B,

33、C,E解析：考点:“工程监理企业监督管理”。工程监理企业有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质：资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程监理企业资质许可的；超越法定职权作出准予工程监理企业资质许可的；违反资质审批程序作出准予工程监理企业资质许可的；对不符合许可条件的申请人作出准予工程监理企业资质许可的；依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，应当予以撤销。所以，选项A、B、C、E符合题意，选项D不符合题意。因此，本题的正确答案为ABCE。某公路工程项目通过公开招标的方式，确定

34、了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了桥梁施工合同；与B公司签订了道路施工合同；与C公司签订了设备安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件：事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和分包人D公司签订了分包合同，在分包合同中约定分包人D按照建设单位与承包人A约定的合同金额的10%向承包人A支付管理费，分包合同履行中的一切责任均由分包人D承担。事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。

35、事件3：桥梁构件吊装安装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运送工程材料，C公司原计划由建设单位协调使用塔式起重机吊装某设备的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案；C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理？理由是什么？答案：解析：3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是合理的。理由：在施工合同中约定，建设单位应协调现场其他施工单位为承包单位创造可利用条件。建设工程物资储备计划的编制依据是()。A.物资供应方式B.物资市场价格C.工程承发包模

36、式D.生产组织方式答案：A解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。物资储备计划的编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。2022监理工程师考试真题及详解7辑 第7辑在工程量清单计价模式下，下列说法正确的是（）。A.若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价B.专业工程暂估价一般是包括除规费、税金以外的管理费、利润的综合暂估价C.综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用D.暂列金金额由招标人支列，结算时余额归承包人所有答案：B解析：考点:工程量清单编制。若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按工程量清单项

37、目特征的描述确定综合单价；对专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等；综合单价中需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用；暂列金额的余额仍归招标人所有。 建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位 答案：D解析：考点:法律。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求（）予以增加。A.监理单位B.人民法院C.人民检察院D.建设行政主管部门答案：

38、B解析：2022版教材P33约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全较大事故的事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款（ ）A.处上一年年收人百分之三十的罚款B.处上一年年收入百分之四十的罚款C.处上一年年收人百分之六十的罚款D.处上一年年收人百分之八十的罚款答案：B解析：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收人百分之三十的罚款；发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；发生重大事故的，处上一年年收人百分之六十的罚款；发生特别重大事故的，处上一年年收人百分之八十的罚款。某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元，年有效施工天数为240天，人工单价为300元/天，人工费占分部分项费的比例为75%，则该企业的企业管理费费率应为（ ）。A.12.15%B.12.50%C.16.67%D.22.22%答案：C解析：企业管理费率（%）