21年二级建造师每日一练6章.docx

《21年二级建造师每日一练6章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师每日一练6章.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级建造师每日一练6章21年二级建造师每日一练6章 第1章建筑业企业资质分为（）。A.施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列B.地基基础工程等60个类别C.房屋建筑工程等12个类别D.特级、一级、二级、三级四个等级答案：A解析：2022版教材P52页建筑业企业资质管理规定中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列。#目前城市改扩建给水排水管道工程多数采用的不开槽管道施工方法是（ ）。A顶管法B盾构法C夯管法D浅埋暗挖法答案：A解析：某招标工程在投标截止时，投标人少于3个，正确的做法是（）。A.正常开标B.重新招标C.进行议标D.进行评标答案：B解析：2022版教

2、材P78页招标投标法实施条例规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（ )A.招标投标法实施条例高于招标公告发布暂行办法B.建设工程质量管理条例高于建筑法C.建筑业企业资质管理规定高于外商投资建筑业企业管理规定D.建设工程勘察设计管理条例高于城市房地产开发经营管理条例答案：A解析：在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于

3、本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。下列静置设备设计压力值（P）的范围中，正确的是（）。2022A.常压设备：P0.12MPaB.低压设备：0.12MPaP1.6MPaC.中压设备：1.6MPaP10MPaD.高压设备：10MPaP160MPa答案：C解析：本题考查的是静置设备的分类。中压设备的范围：1

4、.6MPaPGB/T24001-2022由()五大要素构成。A、 方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B、 范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审C、 引用文件，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施D、 术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审答案：A解析：(1)标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，即标准由“职业健康安全方针一策划一实施与运行一检査和纠正措施一管理评审”五大要素构成项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有（）。（2022年）A.桩基的设计持力层变更B.工期目标重大调整C.现场增设三台塔吊D.预制管桩改为钻孔灌注桩E.更换劳

5、务分包单位答案：A,B,C,D解析：考查内容：单位工程施工组织设计的管理。项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；（4）主要施工资源配置有重大调整；（5）施工环境有重大改变。A属于设计有重大修改；B工期调整过大会导致资源配置有重大调整；C属于施工方法和资源配置有重大调整；D属于工程设计有重大修改，相应的施工方法也随之改变。 下面属于建筑工程一切险承保的范围的是（ ）A临时工程B搅拌站C运输机械D储油罐E水电供应设施正确答案：BCE下列影响中施工单位可以提出索

6、赔的有()。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期B.甲供材料延迟影响施工工期C.建设单位承担的地面预注浆工程，在预注浆段施工中，井筒掘进漏水量26m3hD.国家重大活动，要求项目短暂停工E.施工扬尘引起地方群众矛盾，造成工期延误答案：B,C,D解析：通常施工单位可以提出索赔的事件包括不可抗力和建设单位的原因引起的事件。夏季暴雨属于正常天气现象，是一个有经验的承包商应该可以预见的因素，如果是特大暴雨则属于不可抗力，可列入可索赔事件中；甲供材料延迟是建设单位的原因导致了施工工期的影响，属于可索赔事件；地面预注浆质量标准是井筒掘进漏水量6m3h，实际涌水量大大超过质量标准，属于建设单位承担的工程不符

7、合质量要求给施工单位造成的工期和费用损失，可以索赔；国家重大活动属于不可抗力，施工单位可以提出索赔；施工扬尘引起地方群众矛盾造成工期延误，属于施工单位环保工作没有达标，不可索赔。故本题答案为BCD。根据建设工程质量管理条例，最低保修期限大于2年的工程有（ ）。A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程答案：A,D解析：2022版教材P296页建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

8、；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。（详见2022版教材P295）因此AD为正确选项21年二级建造师每日一练6章 第3章下列情况中应浇洒透层沥青的是（）。A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层B.旧沥青路面层上加铺沥青层C.水泥混凝土路面上铺筑沥青面层D.有裂缝或已修补的旧沥青路面答案：A解析：本题考查的是透层施工技术。为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务，双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔

9、，A、B双方各承担索赔额的50。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元的索赔。则关于建设单位的索赔的表述中，不正确的是()。A.建设单位只能向A公司索赔10万元B.建设单位可以仅要求B公司赔偿10万元损失C.建设单位可以仅要求A公司赔偿10万元损失D.建设单位可以要求A、B公司各赔偿5万元的损失答案：A解析：2022版教材P81页联合体投标。 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 #锅炉钢架组件就位找正时，一般用水准仪检查大梁的()。A.中心位置B.垂直度C.水平度D.挠度答案：C解析： 目前我国主要的建筑业专

10、业技术人员执业资格种类包括（ ）。A注册土木（岩土）工程师B注册房地产估价师C注册土地估价师D注册资产评估师正确答案：AB下列属于承担民事责任的方式是（ ）。A.赔偿损失B.返还财产C.支付利息D.支付违约金E.支付定金答案：A,B,D解析：2022版教材P39页民法总则规定，第一百七十九条承担民事责任的方式主要有：? ? （一）停止侵害；? ? （二）排除妨碍；? ? （三）消除危险；? ? （四）返还财产；? ? （五）恢复原状；? ? （六）修理、重作、更换；? ? （七）继续履行；? ? （八）赔偿损失；? ? （九）支付违约金；? ? （十）消除影响、恢复名誉；? ? （十一）赔礼道

11、歉。 国家信息化的总体思路中，信息技术的应用是（ ）。A中心B导向C动力D基础正确答案：B下列容器中，属于类压力容器的是（）。A、容积等于50m3的球形容器 B、容积等于5m3的低温液体储存容器 C、低压管壳式余热锅炉 D、中压搪玻璃容器答案：C解析：考点:锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于类压力容器的有：中压容器；低压容器：极度和高度毒性介质的低压容器；易燃或中度毒性介质的低压反应容器和低压储存容器；低压管壳式余热锅炉；低压搪玻璃容器。甲公司承接了某一级公路K10+100K18+230段的路基路面施工任务，施工前编制了如下双代号网络计划，并通过监理审批。根据与业主所签的施工合同，甲公司将

12、K13+280K15+400段的路基及防护工程分包给乙公司，乙公司在将部分劳务工作交由丙公司承担，并签订了合同。该项目实施过程中发生了如下事件：事件1：K11+430K11+685段为软土地基，原设计方案为换填处理，由于当地材料缺乏，经监理、业主同意，决定变更为采用砂井处理。事件2：为便于统一进行安全管理，乙公司现场安全管理人员由就甲公司安全管理人员兼任。事件3：因为业主原因，导致F工作停工35天，甲公司为此向业主提出工期索赔。事件4：完工后丙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明。1该网络工期计划为多少天，计算D工作的最迟结束时间，并指出网络计划的关键路线。2按照公路工程设计变更管理办法

13、，事件 1中的变更属于那类变更，其变更应有哪一级交通主管部门负责审批？3事件2中甲、乙公司的做法是否正确，简述理由。4事件3中F工作的总时差为多少天，甲公司可以向业主提出多少天的索赔工期？5事件4中，丙公司的做法是否正确？简述理由。答案：解析：1计划工期190天。工作D的最迟结束时间是第100天，关键线路ABEHJ。2变更属于较大变更，变更应由省部级交通主管部门负责审批。3甲乙两公司做法不正确。乙公司对其分包工程设计专门的安全管理人员，不应由甲公司安全管理人员兼任。4F总时差30天，可索赔5天的工期索赔。5丙公司只是分包劳务，乙公司才是分包方，应该是乙公司以分包人名义向甲公司和业主申请业绩证明

14、。(2022年)分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A.编制施工成本比价报表 B.编制工作任务分工表 C.编制施工组织设计 D.编制施工成本规划答案：D解析：本题考查的是使用动态控制原理控制施工成本。施工成本目标的分解指的是通过编制施工成本规 划，分析和论证成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解。21年二级建造师每日一练6章 第4章根据招标投标法，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。A.招标人不得修改已发出的招标文件B.招标人采用邀请招标方式，应当向两个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.招标分

15、为公开招标、邀请招标和议标三种方式D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应答案：D解析：本题考核的是招标投标的相关规定。招标投标法规定，招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标人采用邀请招标方式，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（）。2022.A.提高测量精度B.便于吹洗管路C.减小管道噪音D

16、.缓冲对表的压力冲击答案：B解析：本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。压力表应垂直安装，压力表与表管之间应装设三通旋塞阀，以便吹洗管路和更换压力表，温度计的标尺应朝便于观察的方向安装。注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力解除施工合同答案：A解析：2022版教材P66如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的

17、；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是（）。A.建设单位B.施工企业总经理C.施工企业总工程师D.施工企业主管副总经理答案：A解析：2022版教材P209页建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向工程

18、项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（ ）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担答案：C解析：压缩机按照压缩机的排气最终压力划分为（ ）A.负压B.低压C.中压D.高压E.超高压答案：B,C,D,E解析：2022版教材

19、P18按照压缩机的排气最终压力划分，可分为：低压压缩机、中压压缩机、高压压缩机和超高压压缩机。根据劳动合同法的规定，劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，用人单位支付经济补偿的年限最高不超过（）年。A.5B.7C.10D.12答案：D解析：2022新版教材P135页劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。千斤顶的使用要求包括（ ）。A.必须安放于稳固平整结实的基础上B.应在座下垫以木板或钢板C

20、.在头部与被顶物之间垫以硬钢板D.随着工件的升降及时调整保险垫块的高度E.当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步答案：A,B,D,E解析：2022版教材P29本题考查的是轻小型起重设备的使用要求。千斤顶的使用要求包括：（1）千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上，通常应在座下垫以木板或钢板，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜；（2）千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料，使其头部与被顶物全面接触，用以增加摩擦，防止千斤顶受力后滑脱；（3）使用千斤顶时，应在其旁边设置保险垫块，随着工件的升降及时调整保险垫块的高度；（4）当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使到每台千斤顶所承受

21、的载荷均小于其额定荷载；（5）千斤顶应在允许的顶升高度内工作，当顶出至红色警示线时，应停止顶升操作。跨度大于8m的混凝土现浇梁，当混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）时，方可拆除底模及其支架。A.50%B.70%C.80%D.100%答案：D解析：2022版教材P62（2） 当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合表2A312031 底模拆除时的混凝土强度要求 的规定。 其中跨度超过8m混凝土现浇梁同条件养护试件的混凝土抗压强度值必须达到100%方可拆模。21年二级建造师每日一练6章 第5章华东机电安装公司通过招

22、投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。问题：1工程量清单计价应包括哪些组成部分？2该

23、工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理？3施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用？4指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些？5智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测？答案：解析：1工程量清单计价应包括招标文件规定完成工程量所需的全部费用。由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费组成。2由于本工程因设计变更引起工程量的增幅是18%,即大于原工程量的15%,所以施工单位可将调幅部分的综合单价提交建设单位审查确定。3施工单位采用综合单价法,应按照实际发生的人工、材料、机械的数量,依据工程造价管理机构发布的市场价格计算费用。4该工程是建筑机电安装工程项目

24、,按现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准GB50300,本工程的分部工程有：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、电梯工程等五个分部工程；消防工程不是分部工程。5对建筑设备自动监控系统检测的有：(1)空调与通风系统检测；(2)变配电系统检测；(3)公共照明控制系统检测；(4)给水排水系统检测；(5)锅炉机组检测；(6)冷冻和冷却水系统检测。可以组织基坑验槽的人员有（）。A、设计单位负责人 B、总监理工程师 C、施工单位负责人 D、建设单位项目负责人 E、勘察单位负责人答案：B,D解析：2022版教材P 53本题考查的是验槽的程序。验槽由总监理工程师或建设单位项自

25、负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人共同按设计要求和有关规定进行。主管施工现场综合考评的部门是( )。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门答案：D解析：2022版教材P175(1)对于施工现场综合考评发现的问题，由主管考评工作的建设行政主管部门根据责任情况，向建筑业企业、建设单位或监理单位提出警告。甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2万元B.3.5万元C.5万元D.8.5万元答案：C解析：2022新版教材P117页 约定赔偿损失是指一旦发

26、生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，因此赔偿金应为5万元。以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款答案：B解析：2022版教材P69页以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，有注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。 定金担保的作用体现在（ ）。A交付定金一方违约，需再

27、支付与定金相同数额的款项给对方B交付定金一方违约，定金不可收回C接受定金一方违约，应双倍返还定金D接受定金一方违约，应将定金全部退回E不论谁违约，定金均可收回，并依法承担违约责任正确答案：BC定金具有双向担保性。给付定金一方不履行合同的，无权请求返还定金；接受定金一方不履行合同的，应当双倍返还定金。定金是一种预先给付，具有预付款的性质。江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始警戒并准备防汛工作时的水位称为( )。A.危险水位B.警戒水位C.防汛水位D.保护水位答案：B解析：2022版教材P322页 江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始警戒并准备防汛工作时的水位称为警

28、戒水位。大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性，其中总进度纲要的主要内容包括（ ）。A.总进度规划B.项目实施的总体部署C.项目月施工进度计划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施答案：A,B,D,E解析： 配电箱、开关箱的导线进口和出口应设在箱体的（ ）。A下底面B上顶面C侧面D背面正确答案：A15、A。本题考查的知识点是公路工程施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要点。其中，配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。故选项A为正确选项。21年二级建造师每日

29、一练6章 第6章 采用坡度板控制槽底高程和坡度时，坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作，应设置牢固，间距不宜大于（ ），距槽底的高度不宜大于（ ）。A30m；4mB25m；3.5mC20m；3mD15m；2.5m正确答案：C单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括（）等。A.图纸会审、设计变更和协商记录B.材料合格证及检验试验报告C.隐蔽工程记录、试运转记录D.质量事故处理记录E.安全事故隐患处理记录答案：A,B,C,D解析：本题考查的是工业安装工程施工质量验收的组织与合格规定。单位工程质量控制资料检查记录填写的主要内容有图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记录

30、、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运转记录、质量事故处理记录、中间交接记录、竣工图、分部分项工程质量验收记录等。政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（ ）。A各参与方主体的质量行为B建设工程的招标结果C工程建设的地址D建设工程的实体质量答案：A解析：本题考核政府质量监督，第一次监督检查的重点是各方的质量行为。关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（ ）。A.招标信息公开B.评标标准公开C.开标程序公开D.评标委员会组成人员公开E.中标结果公开答案：A,B,C,E解析：2022版教材P78页评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。D错。排除法也能选ABCE。招标投

31、标活动遵循公开原则，保证其广泛性、竞争性和透明性。公开原则，首先要求招标信息公开，A、B、E选项均正确。其次，公开原则还要求招标投标过程公开，C选项正确。正断层的上盘相对错动的方向是（）。A.上升B.下降C.左移D.右移答案：B解析：断层。是指岩体受力断裂后，在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。上盘下降，下盘上升的断层，称正断层；上盘上升，下盘下降的断层称逆断层；如两断块水平互错，则称为平移断层。在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人扎死，这种行为应当属于（）。A.意外事件B.交通事故C.重大责任事故罪D.过失致人死亡答案：C解析：2022版教材P41页刑法（刑法修正案（六)）第134

32、条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。关于投标保证金规定的说法，正确的有（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.招标人可以口头要求投标人提交投标保证金C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过50万元人民币D.投标保证金有效期与投标有效期相同E.投标保证金有效期可超出投标有效期30d答案：A,C,D解析：本题考

33、查的是招标投标管理。招标人可以在招标文件中要求投标人提交保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过50万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起（）日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。A.5B.10C.15D.30答案：C解析：2022新版教材P328页当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。 从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属于（ ）。A基本工作时间B准备结束工作时间C不可避免的中断时间D辅助工作时间正确答案：B