21年二级建造师考试答案9辑.docx

《21年二级建造师考试答案9辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师考试答案9辑.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级建造师考试答案9辑21年二级建造师考试答案9辑 第1辑木材干缩会导致的现象有（ ） 。 A 表面鼓凸 B 开裂C 接榫松动 D 翘曲E 拼缝不严答案：B,C,D,E解析：参见教材 P36。 湿胀干缩变形会影响木材的使用特性， 干缩会使木材翘曲、 开裂， 接榫松动， 拼缝不严。 湿胀可造成表面鼓凸， 所以木材在加工或使用前应预先进行干燥， 使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。某生产矿井计划新建一风井井筒，该井筒净直径5. 5m，井深850m，其中表土段深度 320m,需要采用冻结法施工，工程造价约8000万元。建设单位采用公开招标确定施工单 位，所编制的招标文件包含有下面

2、几个方面：(1)招标内容为风井井筒及其相关硐室工程的掘砲施工，工期12个月；(2)对施工单位的资质要求是本地资质为二级以上，外地资质为一级以上;(3)对工程承包要求是包工、包料、包工期、包安全、包质量，合同总价一次包死， 且表土冻结工程不能分包；(4)施工场地巳完成平整，进场道路已通车，不再安排现场及周围环境的踏勘；(5)要求投标保证金200万元，可采用银行汇票或银行保函；(6)投标文件递交后，一律不能进行修改和补充。问题(1)建设单位所编制的招标文件存在哪些不合理之处？(2)该井筒表土段哪些工程内容能够进行分包？分包条件是什么？(3)投标文件递交后，能否进行修改？说明原因。答案：解析：(1)

3、建设单位所编制的招标文件存在多处不合理的地方，具体包括：招标内容不 清，风井井筒由于要采用冻结法施工，除井筒掘砲外，还有井筒冻结，没有明确冻结 工程的招标；对资质的要求不能采用2个标准，违反国家招标投标法规定；表土工程不 能分包与资质要求相互矛盾，不合理；不安排现场踏勘不合理，违反招标投标相关规 定；投标保证金金额要求不合理，规定应不超过80万元；投标文件后不允许修改和补 充不合理。(2)该井筒表土段采用冻结法施工，冻结法施工包括井筒冻结和井筒掘硇两方面的内 容，考虑井筒冻结和掘砌工作内容的差异，通常可以由不伺的施工单位承担，因此，实际 工程可进行分别招标。当然，如果施工单位具有冻结和掘砌资质

4、，可以由一个施工单位承 担，可以作为一个工程招标，这样对施工单位的资质要求较高，会使一些潜在的投标人不 能投标。在实际工程中，也可由一家施工单位中标，然后进行分包，通常将井筒冻结进行 分包，分包条件是建设单位许可。(3)投标文件递交后，可以修改。根据招标投标的有关规定，投标文件递交应在开标 以前，如果投标人有补充或修改，可在开标以前递交书面材料。正因为有此规定，在实际 招投标中，投标人往往可以利用这一点制定相关策略，确保其中标。围堰一般可以按( )进行分类。A.材料B.围堰与水流方向的相对位置C.导流期间基坑淹没条件D.工程量大小E.使用时期答案：A,B,C解析：2022版教材P63页 围堰按

5、材料分土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、木笼围堰、竹笼围堰、钢板粧格形围堰等。按围堰与水流方向的相对位置分横向围堰、纵向围堰。按导流期间基坑淹没条件分过水围堰、不过水围堰。（2022年）某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（?）A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工B.不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工C.如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作D.如暂停施工影响到整个工程，可视

6、为发包人违约 E.要求发包人延长工期，支付合理利润答案：A,C,D,E解析：暂停施工持续56天以上：监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款（即由于承包人暂停施工的责任）的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项（即变更）的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定（即发包人违约）办理。由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后5

7、6天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定（即承包人违约）办理。发电机转子安装技术要点包括（ ）。A.转子穿装后进行单独气密性试验B.气密性试验消除泄漏后，应再经漏气量试验C.在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后穿转子D.对定子和转子进行最后清扫检查E.转子穿装方法按设计要求进行答案：B,C,D解析：2022版教材P90本题考查的是发电机的安装技术要求。选项A，在转子穿装前要进行气密性试验；选项E，转子穿装方法按制造厂说明书的要求。下列属于建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责的有（ ）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情

8、况B.发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C.组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D.对作业人员违规行为予以纠正或查处E.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录答案：A,B,D,E解析：21年二级建造师考试答案9辑 第2辑根据建设工程工程量清单计价规范，关于计日工的说法正确的有（）A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.采用计日工计价的任何一项工作，承包人都应每天提交报表和有关凭证报送监理人审查C.计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款D.计日工是承包人完成合同范围内的零星项

9、目按合同约定的单价计价的一种方式E.已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人确定计日工的单价答案：A,B,C,E解析：建设工程工程量清单计价规范(GB50500)规定，计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定提交相关报表和有关凭证送发包人复核。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2d内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和

10、支付的依据。每个支付期末，承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。A、工程质量保修制度B、施工许可制度C、竣工验收备案制度D、工程质量事故报告制度答案：A解析：本题考查建设行政主管部门的建设工程质量监督管理制度是找出不属于质量监督管理制度的选项。建设行政主管部门对建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量，主要依据是法律、法规和强制性标准，主要方式是政府认可的第三方强制监督，主要内容是地基基础、主体结构、环境质量

11、和与此相关的工程建设各方主体的质量行为，主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。建筑法第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求；建设工程质量管理条例第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。建设工程质量管理条例第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由

12、此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。 横道图进度计划的缺点有：（ ）。A工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B不能确定计划的关键丁作，关键路线勺时差C无法分析工作之间相互制约的数量关系D不能在进度偏离原订计划时迅速简单地进行调整与控制E应用起来简单、方便、直观正确答案：ABCD建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予()的处罚。A.罚款B.暂扣或吊销安全生产许可证C.停业整顿D.降低资质等级或吊销资质证书答案：B解析：2022新版教材P212页 （2）建设主管部

13、门的施工处理：建设主管部门应当按照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚；对事故负有责任的相关单位给予罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书的处罚。(2022年)下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（ ）。 A.目标分解 B.目标实际值搜集 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施纠偏答案：A解析：A 选项属于项目目标动态控制的准备工作。#（2022年）施工详图提交施工单位前，应由（）签发。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构答案：B解析：施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。21年二级建造师考试答

14、案9辑 第3辑信息设施系统电话交换设备和通信接入设备安装要求包括（ ）。A.交换机机柜，上下两端垂直偏差不应大于2mmB.机柜应排列成直线，误差不应大于5mmC.各种配线架底座水平误差每米不大于2mmD.直流电源线应测试正负线间和负线对地面的绝缘电阻E.交流电源线线芯间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1M答案：C,D,E解析：2022版教材P158本题考查的是建筑智能化系统设备安装技术规定。按工程设计平面图安装交换机机柜，上下两端垂直偏差不应大于3mm。机柜应排列成直线，每5m误差不应大于5mm。各种配线架各直列上下两端垂直偏差不应大于3mm，底座水平误差每米不大于2mm。直流电源线连同所接的列

15、内电源线，应测试正负线间和负线对地面的绝缘电阻，绝缘电阻均不得小于1M。交换系统使用的交流电源线线芯间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1M。骨料的含水状态可分为( )。A.干燥状态B.气干状态C.饱和面干状态D.浸润状态E.湿润状态答案：A,B,C,E解析：2022版教材P42页 (6)骨料的含水状态。骨料的含水状态可分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种。计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。箱涵顶进设备安装的紧后工序是（）。A.箱涵制作B.监控量测C.既有线加固D.吃土顶进答案：C解析：P68-70现场调查工程降水工作坑

16、开挖后背制作滑板制作铺设润滑隔离层箱涵制作顶进设备安装既有线加固箱涵试顶进吃土顶进监控量测箱体就位拆除加固设施拆除后背及顶进设备工作坑恢复。 城市道路石灰土基层R7强度要求（ ）。A0.5MPaB0.6MPaC0.7MPaD0.8MPa正确答案：D 场景（十八） 2022年10月21日，某建筑工地发生了一起安全生产事故：有5名工人正在3米深的管沟中施工，现场没有安全生产管理人员，一台混凝土运输汽车在沟边经过，管沟壁塌方致使汽车侧翻在管沟中，造成1名工人当场死亡、4人受伤。事发后，建设行政主管部门到施工现场进行检查，发现施工现场安全保证体系不健全，临时用电设备、安全设施不符合规定，现场存在焚烧废

17、弃模板现象，存在重大安全隐患，当即下达了整改通知单。根据场景（十八），回答下列问题：第88题：对建设行政主管部门检查中发现存在安全隐患的设施设备，施工单位要进行整改处置，并且要做到（ ）的要求。A定整改责任人B定整改措施C定整改监督人D定整改完成时间E定整改验收人正确答案：ABDE涂饰工程的基层说法是正确的( )。A.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%B.木材基层的含水率不得大于10%C.厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子D.旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层E.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆答案：A,C,E

18、解析：2022版教材P114页1）新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆；2）旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂；3）厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子；4）混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%；木材基层的含水率不得大于12%；21年二级建造师考试答案9辑 第4辑关于工作坑的布置位置的确定的说法，错误的是（）A、单向顶进时，应选在管道下游端以利排水B、根据管线设计情况确定，如排水管线可选在检查井处C、便于清运挖掘出来的泥土和有堆放管材、工具设备的场所D、设置于工厂企业门口出口处答案：D解析：工作坑（井）是

19、顶管施工的工作场所，其位置可根据以下条件确定：（1）根据管线设计情况确定，如排水管线可选在检查井处；（2）单向顶进时，应选在管道下游端，以利排水；（3）考虑地形和土质情况，有无可利用的原土后背等；（4）工作坑要与被穿越的建筑物有一定的安全距离；（5）便于清运挖掘出来的泥土和有堆放管材、工具设备的场所；（6）距水电源较近；（7）不宜设置于工厂企业、里弄出口处及高压线下方。工程建设档案应该由( )单位移交城建档案馆。A.工程管理B.建设C.监理D.总承包答案：B解析：2022版教材P270页建设单位应当自工程工验收合格日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门

20、以下简称备机关）备案。关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A、 两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B、 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C、 投标保证金有效期应当与投标有效期一致D、 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E、 未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还答案：B,C,E解析：本题考查的是投标保证金。选项A，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项D、E，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。#关于施工项目经理的任职资格，下列说

21、法正确的是（ ）。A大、中型工程项目施工的项目经理必须由相应资质的注册建造师担任B施工项目经理的权限不因所在企业不同而不同C注册建造师是否担任施工项目经理由地方政府决定D实行建造师执业资格制度后，施工项目经理仍是一种专业执业资格答案：A解析：施工项目经理是施工企业中的项目负责人，是一个工作岗位，在这个岗位的权限应由企业法定代表人授权。因此，企业不同，授权也不可能完全相同。由于项目经理只是一种工作岗位的名称，因此注册建造师是否担任施工项目经理应由企业决定。项目经理已不再是一种专业执业资格。本题A 选项正确。背景：某施工总承包企业承担北京某综合楼工程。建筑面积43457，筏板基础，框架剪力墙结构。

22、地下两层，地上10层。2022年10月1日开工，2022年6月1日竣工。北京地区2022年、2022年冬期施工期限是11月15日至3月15日。2022年6月15日至9月15日属于雨期施工。2022年7月15日至8月5日连续日平均气温超过30。钢筋采用HRB335、HRB400钢筋，连接采用电弧焊和电渣压力焊。施工过程中发生了如下事件：事件一：项目经理部安排2022年12月25日至2022年1月24日进行底板钢筋加工，2022年1月1日2022年1月5日日平均气温-21。2022年1月25日进行底板钢筋安装，工期20日历天。事件二：项目经理部安排2022年2月15日2022年2月25日进行底板混

23、凝土浇筑，底板厚度1.5m。项目部根据环境温度经试验确定了混凝土配合比。混凝土养护采用综合蓄热法。事件三：2022年6月15日，结构施工至地上十层最后一段墙体，开始二次砌筑的交叉作业；垂直运输工具为塔吊和外用电梯；外架采用了落地式钢管脚手架；零星混凝土现场搅拌。事件四：2022年8月1日，项目安排屋面防水卷材施工开始。材料采用高聚物改性沥青防水卷材；密封材料采用改性石油沥青密封材料。问题：1事件一中，项目采取的钢筋加工、安装措施有哪些？2事件二中，确定底板混凝土配合比的依据还应有哪些？养护期间温度测量的规定有哪些？养护方法还有哪些？混凝土温度控制要求有哪些？3事件三中，项目部应采取的雨期施工准

24、备措施有哪些？（至少列出六项）4施工现场应采取的雨期混凝土施工措施有哪些？（至少列出六项）5.事件四中，项目部应采取的防水工程施工措施有哪些？答案：解析：1项目采取的钢筋加工、安装措施有：(1)2022年1月1日至5日停止钢筋调直冷拉、施焊、冷弯加工。(2)电弧焊采取分层控温施焊；帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的30%,焊缝宽度不应小于钢筋直径的70%。(3)电渣压力焊焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式作业；焊接完毕,应停歇20S以上方可卸下夹具回收焊剂,回收的焊剂内不得混入冰雪,接头渣壳应待冷却后清理。2(1)确定底板混凝土配合比的依据还应有：

25、原材料、养护方法、混凝土性能要求。(2)混凝土养护期间温度测量的规定有：1)在达到受冻临界强度之前应每隔46h测量一次；2)混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温。(3)养护方法还应有：蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂法。(4)混凝土温度控制要求有：1)混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于25；2)表面温度与大气温度的差值不应大于20；3)温降梯度不得大于2/d;4)养护时间不应少于14d。3雨期施工准备措施有：(1)编制雨期施工专项方案,方案中包含汛期应急救援预案；(2)施工现场及生产、生活基地的排水设施畅通,雨水可从排水口顺利排除；(3)现场道路路基碾压密实,路面硬化处理。道路要起拱,两旁

26、设排水沟,不滑、不陷、不积水；(4)塔吊、电梯要做好附墙,安装防雷装置；(5)外架有防风加固措施；(6)施工现场木工、钢筋、混凝土、卷扬机械、空气压缩机有防砸、防雨的操作棚；(7)水泥存入仓库。仓库要求不漏、不潮,水泥架空通风,四周有排水沟；(8)砂石堆放场地四周有排水出路（保证一定的排水坡度）,防止淤泥渗入；(9)楼层露天的预留洞口均做防漏水处理；(10)雨期所需材料要提前准备。4施工现场应采取的雨期混凝土施工措施有：(1)对水泥和掺合料采取防水和防潮措施,对粗、细骨料含水率实时监测,及时调整混凝土配合比；(2)选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂；(3)对混凝土搅拌、运输设备和浇筑作业面采取

27、防雨措施,并加强施工机械检查维修及接地接零检测工作；(4)小雨、中雨天气不开始大面积作业面的混凝土露天浇筑；大雨、暴雨天气不进行混凝土露天浇筑；(5)雨后检查地基面的沉降,并对模板及支架进行检查；(6)采取防止基槽或模板内积水的措施；(7)对因雨水冲刷致使水泥浆流失严重的部位,采取补救措施后再继续施工；(8)浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度；(9)梁板同时浇筑时沿次梁方向浇筑,遇雨而停止施工,可将施工缝留在弯矩、剪力较少处的次梁和板上；(10)浇筑完毕后,及时采取覆盖塑料薄膜等防雨措施。5项目部应采取的防水工程施工措施有：(1)防水材料贮运避免日晒,并远离火源,仓库内有消防设施；(2)

28、高聚物改性沥青防水卷材贮存环境最高气温45；(3)改性石油沥青密封材料施工环境最高气温不高于35；(4)屋面如有露水潮湿,应待其干燥后方可进行防水施工；(5)防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。 混凝土立模面积应根据（ ）的类型计算。A混凝土强度等级B建筑物结构体形C施工分缝要求D使用模板的类型E设计尺寸正确答案：BCD21年二级建造师考试答案9辑 第5辑某实施监理的工程项目，建设单位通过公开招标选定了一家施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：施工总承包单位可以将部分工程分包。因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续，为了不影响按期开工，建设单位要求将施工总承包单位按照

29、设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件： 事件1：开工后，总监理工程师在未经建设单位允许的情况下又担任了另一个工程的总监理工程师，于是安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。 事件2：施工总承包单位按照分包单位的选择原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。 问题 1施工总承包单位开工是否妥当 说明理由。 2指出事件1中的不妥之处，并说明理由。 3指出事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处，并说明理由。

30、答案：解析：1施工总承包单位开工不妥。理由：根据建设质量管理条例规定，施二图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了建设工程质量管理条例的规定。2事件1中的不妥之处及理由。(1)不妥之处：总监理工程师在开工后又担任了另一个工程的总监理工程师。理由：一名注册监理工程师可担任一项建设T程监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位同意，且最多不得超过3项。(2)不妥之处：安排一名总监理工程师代表负责根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。理由：根据工程项目的进展情况

31、进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员是总监理工程师的权利，不能委托总监理工程师代表实施。3事件2中施工总承包单位和分包单位的不妥之处及理由。(1)不妥之处：选择了裙房结构工程的分包单位。理由：根据中华人民共和国建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。(2)不妥之处：工程技术资料由分包单位整理、保管。理由：建设工程实行总承包的，由施工总承包单位整理、保管技术资料。(3)不妥之处：分包单位直接向建设单位申请支付分包工程款。理由：分包单位应向施工总承包单位申请支付分包工程款。某施工单位制定了施工生

32、产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是()。A.半年B.1年C.2年D.3年答案：D解析：2022新版教材P242页生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()。A、债务人先履行合同B、债权人先履行合同C、双方同时履行合同D、无先后关系答案：A解析：考查不安抗辩权的合同履行顺序根据合同法第68条规定：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，

33、以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。此类题目考查抗辩权的履行顺序及权利行使的主体。在此一并介绍三种抗辩权：首先，只有双务合同中才能适用抗辩权；单务合同中，一方享有权利，一方承担义务，不存在抗辩的问题。同时履行抗辩权：合同中未约定双方先后的履行顺序，任何一方在对方没有对待给付前，均有权行使。先履行抗辩权：合同中约定了先后履行顺序，后履行人因先履行人未适当履行义务，后履行人可行使先履行抗辩权。不安抗辩权：合同中约定了先后履行顺序，先履行人因担心后履行一方欠缺履行能力，由先履行人可以行使不安抗辩权。A项正确。

34、下列关于砌筑砂浆的叙述，正确的有（）。A.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm，确保砂浆具有良好的保水性B.砂浆应采用机械搅拌，水泥砂浆不得少于100sC.施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，应将水泥砂浆提高一个强度等级D.在砌筑材料为粗糙多孔且吸水性较大的块料或在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆E. 砂浆强度每检验一批不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽验一次答案：A,C,D,E解析：2022版教材P72（2） 砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为： 1） 水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s； 2） 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得

35、少于180s；. 3） 掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌混合均匀后，将混有增塑剂的拌合水 倒人干混砂浆中继续搅拌； 掺固体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂和增塑剂干拌混合均匀 后， 将拌合水倒人其中继续搅拌。从加水开始，搅拌时间不应少于210S;北方建筑公司是某省的施工企业，2022年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。

36、根据行政复议法和行政诉讼法的规定，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。适用任何场合和层次、各个等级的路面沥青是（）。A.改性沥青B.阳离子乳化沥青C.A级道路石油沥青D.B级道路石油沥青答案：C解析：本题考查的是沥青路面面层原材料要求。21年二级建造师考试答案9辑 第6辑路面表面防排水设施由（ ）等组成。A.路拱横坡B.盲沟C.路肩坡度D.拦水带E.止水带答案：A,C,D解析：2022版教材P93路面表面防排水设施由路拱横坡、路肩坡度和拦水带等组成，关于项目管理规划的说法，正确的有（ ）。A项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件B项目管理规划包括

37、项目管理规划大纲和项目管理实施规划C项目管理规划大纲应由项目经理组织编制D项目管理实施规划应由项目经理组织编制E项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整答案：A,B,D,E解析：适用于各类土（包括强风化岩）的深水基坑围堰是( )。A.套箱围堰B.土围堰C.钢板桩围堰D.钢筋混凝土板桩围堰答案：C解析：2022版教材P54页 表2K312022钢板桩围堰适用于深水或深基坑，流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好。整体刚度较强边坡蠕动变形可分为( )。A.表层蠕动B.浅层蠕动C.中层蠕动D.深层蠕动E.底层蠕动答案：A,D解析：2022版教材P31页 蠕动变形是指边坡岩体

38、主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是( )。A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线正确答案：A钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 甲乙协商延期还款后若仍要求丙承担保证义务，则（ ）。 A.口头通知丙即可 B.必须书面通知丙 C.取得丙的口头同意即可 D.必须取得丙的书面同意正确答案：D21年二级建造师考试答案9辑 第7辑（2022年）根据建设工程项目管

39、理规范，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（?）。A.施工组织设计B.施工总体规划C.工程承包合同D.项目管理目标责任书答案：D解析：项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。设备安装标高基准点一般埋设在（）且便于观测的位置。2022A.基础中心B.基础边缘C.基础表面D.基础外面答案：B解析：考查内容：机电工程测量的方法。标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种：一种是简单的标高基准点；另一种是预埋标高基准点。简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点；预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备

40、在安装时使用。某项目设计费用为100万元，合同约定违约金为设计费用的15%。发包方支付了15万元定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.24B.27C.30D.42答案：C解析：施工安全管理控制必须坚持的方针是()。A.控制成本，确保安全B.安全第一，预防为主C.质量与安全并重D.以人为本，预防为主答案：B解析：2022新版教材P194页 贯彻“安全第一，预防为主。”的方针，企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度，确保工程施工劳动者的人身和财产安全。检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（）。A.双方共同认可的检测机构 B.原

41、检测机构C.上级检测机构 D.建设行政主管部门答案：A解析：参见教材P263。甴双方共同认可的检测机构复检，复检结果甴提出复检方报当地建设主管部门备案。民事诉讼法规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是( ）。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.被执行人隐匿可执行财产的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的答案：C解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继

42、承权利或承担义务的；作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。21年二级建造师考试答案9辑 第8辑关于民用爆炸物品，其销售应当（ ）。A.遵守民用爆炸物品安全管理条例的规定B.具备专用的运输工具和管理人员C.向当地县级人民政府提交申请D.凭民用爆炸物品销售许可证进行E.凭民用爆炸物品生产许可证进行答案：A,D解析：P269-271爆炸器材生产企业、销售企业使用单位以及进出口单位分别提供的民用爆炸物品生产许可证民用爆炸物品销售许可证民用爆炸物品购买许可证或者进出口批准证明。施工项目负

43、责人的安全生产责任主要包括()。A.及时、如实报告生产安全事故B.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患C.确保安全生产费用的有效使用D.对安全设施的设计质量负责E.对安全设施的竣工验收负责答案：A,B,C解析：2022新版教材P209页项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目

44、实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。刑法规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，但尚未达到后果特别严重程度，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.5年以下D.5年以上答案：C解析：2022新版教材P216页刑法第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或 者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。钢筋接头设置应符合下列(

45、)的规定。A.钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 20mmB.钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大负弯矩处C.接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 5倍D.施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，接受压办理答案：B解析：钢筋接头设置应符合下列规定：(1)在同一根钢筋上宜少设接头。(2)钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。(3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，在该区段内的受力钢筋，其接头的截面面积占总截面积的百分率应符合规范规定。(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 10倍。(5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的

46、，按受拉办理。(6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 25mm。合同工程实施期间，如果出现招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照（）的规定调整合同价款。A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单答案：B解析：2022新版教材P78页（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照计价规范的规定调整合同价款。#（2022年） 关于效力待定合同的说法，正确的是（ ）。A.善意相对人对合同有追认权 B.权利人有撤销的权利 C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认 D.撤销应当

47、向人民法院或仲裁机构申请答案：C解析：本题考查的是效力待定合同。A 错误，善意相对人只有撤销的权利没有追认的权利，权利人才有 追认的权利；B 错误，效力待定合同在被追认前，善意相对人有撤销的权利而非权利人。D 错误，效力待 定合同的撤销应当以通知的方式作出。21年二级建造师考试答案9辑 第9辑箱涵顶进作业应在地下水位降至基底以下( )进行，并宜避开雨期施工。A.0.5mB.0.4mC.0.3mD.0.2m答案：A解析：2022版教材P68页 箱涵顶进作业面包括路基下地下水位已降至底下0.5m进行，并宜避开雨期施工。（2022年）某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合

48、同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。A.经济与管理B.组织C.技术D.工程环境答案：A解析：经济与管理风险，包括： (1)工程资金供应条件; (2)合同风险; (3)现场与公用防火设施的可用性及其数量； (4)故防范措施和计划; (5)人身安全控制计划; (6)信息安全控制计划等。正确答案：A根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（ ）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件答案：A,C,D,E解析：2022版教材P70页 ，一共6条：1、投标报价由投标人自主确定2、不得低于工程成本3、投标人必须按招标工程量清单填报价格4、投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设