2022工程设计合同(集锦15篇).docx

《2022工程设计合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程设计合同(集锦15篇).docx（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程设计合同(集锦15篇)工程设计合同1建筑单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)一、工程项目及施工期限：二、工程总造价(大字)三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐藏工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行选购，甲供材料由甲方负责选购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及平安文明施工。五、其它事项：1、甲方在开工前应办好各项施工打算手续，做到施工现场路通、电通、水通。2、施工途中甲方提

2、出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。3、由甲方缘由造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程设计合同2甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方

3、达成如下协议，共同遵守。第一条建筑安装设施概况(一)建筑名称：(二)安装施工范围：(三)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日其次条本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书；(2)专用合同条款；(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款；(4)中标通知书；(5)投标函及投标函附录；(6)技术标准及要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其它合同文件。上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。第三条质量：优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方担当一切责任和损失。第四条材料设备：本工程所

4、采纳的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必需经甲方同意方可选购、运用；未经甲方同意乙方擅自运用的主要材料、设备，乙方自行担当费用和损失。第五条工程价款结算及调整1、本工程采纳可调价合同，调整方式为按实结算。2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，详细约定如下：(1)工程类别：执行山东省规定(2)措施费：按实结算(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。第六条工程款支付：1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收

5、完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%；工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必需经工程造价询问单位审计并出具审计报告；非甲方缘由造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中干脆支付给乙方。第七条保修(一)保修内容：见安装施工范围；(二)保修期限：自验收合格之日起保修贰年；(三)保修期满后，按国家有关的规定签订修理保养合同。第八条违约责任

6、(一)甲方责任：1、未按合同规定供应场地、图纸资料、用水用电便利等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3、工程未经主管部门验收，提前运用，发觉质量问题，自己担当责任；4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。(二)乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方缘由造成

7、的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第九条未尽事宜双方协商约定。第十条争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程设计合同3合同编号：工程名称：工程地点：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人托付设计人担当 工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

8、。3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件第五条 本合同设计费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任1发包人责任：（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文

9、件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限在 天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资

10、料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作、生活及交通等便利条件。（5）发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。2设计人责任：（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。（2）设计人采纳的

11、主要技术标准是：（3）设计合理运用年限为 年。（4）设计人按本合同其次条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费。收费额由双方商定。（6）设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造

12、成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应担当支付金额 %。的逾期违约金。逾期超过 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修

13、改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的，依据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 %。9合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人付费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计

14、人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人协作加工订货时，所需费由发包人担当。4发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，由发包人支付。5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。6由于不行抗力致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，

15、按下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向 人民法院起诉。8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。10本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。12其他约定事项：发包人名称： （签章） 设计人名称： （签章）法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）托付代理人：

16、（签章） 托付代理人： （签章）居处： 居处：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：建设行政主管部门备案： 签证看法：（盖章）备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 备案日期： 年 月 日工程设计合同4托付方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:10kV配电工程2、设计内容:新装变压器容量为6060kVA3。二、设计文件提交1、乙方按甲方供应的设计内容和有关基础资料进行设计工作。

17、2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。三、设计费经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(￥110000元)，如因电力部门及现场状况限制等缘由，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿协作。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。四、支付方式1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)。3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后

18、，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(￥22000元)。五、甲方责任1、应敬重乙方依据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。2、向乙方供应开展设计工作所需的有关基础资料，并对供应资料的时间和牢靠性负责。如甲方供应的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。3、乙方已起先设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(￥44000元)作为违约金。4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方运用。5、按合同规定支付设计费。六、乙方责任1、根据本合同规定的内容，依据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计

19、工作。甲方供应完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。4、乙方应采纳经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。6、按时提交施工图文件。七、未尽事宜双方协商解决。八、经双方协商一样，可签订本合同的补充协议。九、合同签署:本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。托付方:设计方:年 月 日工程设计合同5托付方(甲方):承包方(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法等有关规定，并结合甲

20、方配电建设工程的实际状况，乙方接受甲方托付承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任，经合同双方协商一样，订立本合同，以资共同遵守。一、设计名称:二、工程地点:三、设计内容和主要工作量10KV线路(电气)、10KV用户开闭所、7930KVA三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表供应给电力设计单位)四、托付事项本工程由甲方托付乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。五、设计打算甲方负责供应供电方案答复看法书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。六、工程期限1、乙方于

21、合同签订后，在 个工作日内完成设计出图工作，并具备送审条件。2、如遇下列状况，工期应作相应顺延:2.1甲方不能按时供应资料;2.2甲方未能按合同规定支付定金。收到定金作为设计人设计开工的标记。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延;2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;2.4非乙方缘由造成影响工程进度的;2.5人力不行抗拒的因素而耽搁工期的。2.6因接入系统和外网因素影响而耽搁工期的。七、合同价款、支付方式及调整1、合同价款:本合同工程设计费(含税价，人民币): 万元整;预付定金为 万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。2、价款调整1

22、.不采纳可调方式，乙方包干。2.符合第7条4款调整条件的可作相应调整。3、可调整的条件3.1额外增加或附加的工程量;4、调整的方式:乙方将合同价调整的缘由、金额以书面形式通知甲方，经甲方签字，以作为合同方结算的依据。八、双方权利与义务1、甲方1.1甲方是本设计工程的投资者，可对设计项目进行检查、监督;1.2履行完成本合同中所约定的事项;1.3乙方在设计过程中如有须要甲方协作、协调工作时，甲方应以予帮助;2、乙方2.1在合同约定期限内完成甲方所托付事项;2.2设计人设计完成后，按规定参与有关供电部门的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充;2.3工程设计通过供电公司审核

23、，且甲方付清设计费余款，3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。2.4由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。九、质量保证本合同所托付项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。十、违约和争议1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务，均是有悖协议的违约行为，应担当相应的违约责任。2、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先应友好协商解决;如协商未果，则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。十一、不行抗力因不行抗力事务导致本合同不能执行，则合同双方均不需对此负责。“不行抗力”

24、指地震、台风、火灾、斗争、政府干预、罢工、自然灾难和其他不行预见或避开的事故。由于不行抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并于十五天内供应不行抗力的具体状况，以及有效证明文件。十二、合同的生效与变更本合同生效后，任何一方无故解除合同，受损的一方有权向对方要求补偿所干脆发生的全部与执行本合同有关的损失。本合同生效后，合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议，都必需以书面形式向对方提出，在征得对方签署人会签同意后，方可生效实施。十三、本合同一式四份，双方各执两份，双方签章之日起生效。待工程竣工交付，费用结清一年后失效

25、。十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜，乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜，双方另作商定。甲方:乙方:签订时间:工程设计合同6托付方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因便利面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司便利面车间内及料包车间的布置、便利面车间增加局部四层、面粉仓工程托付乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。第一条 工程造价1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。2. 工程总价包含施工图设计、出

26、图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的干脆或间接费用。其次条 工程付款方式1. 工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。2. 甲方付款给乙方时,乙方必需提交给甲方同额之发票。第三条 本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。第四条 本协议与原合同具有同等法律效力第五条 本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。第六条 甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争吵,甲、乙双方应先进行协商,求得妥当解决。假如协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方

27、应接着执行。第七条 本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。甲方： 乙方：(盖公章) (盖公章)法人代表或授代表:(签章) 法人代表或授代表:(签章)签约地点:签约日期:工程设计合同7工程名称：工程地点:合同编号：设计证书等级：发包人：承包人：签订日期： 年 月 日发包人：承包人：发包人托付承包人担当XX道路建设工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1现行中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程设计市场管理规定等相关法律法规。1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现

28、行相关标准。其次条承包范围：2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的全部建筑设计（完成工程竣工验收所必需的全部建筑设计），包括但不限于以下内容：估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资（万元）估算设计费（元）1、承包人担当的设计任务和工作：XX道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计，协作发包人完成方案报建。附属建筑工程等全部设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场协作服务。 2、在工程建设过程中，因发包人缘由需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述

29、设计的修改、变更或削减设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，双方依据本合同另行签订补充协议。 3、依据成华府发6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需根据区评审中心出具的评审看法进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作肯定扣减。第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人依据项目要求设定）序号1 2 3 4资料及文件名称立项文件地形图、红线图勘察资料本地块规划条件份数1 1 1 1提交日期合同签订后3天内合同签订后3天内相应设计阶段起先前相应设计阶段起先前有关事宜第四条承包人应向发包

30、人交付的成果数量及进度要求：序号资料及文件名称份数1 2 3 4 方案设计文件初步设计文件8 8提交日期合同签订后10个工作日提交有关事宜1、本项目因实际状况的限制，在方案批准后2方案审查合格后10个工作日日内未提交地勘资料，提交工程工期顺延。自提交初步设计批准后10个工作日地勘资料的10个工作提交日，承包人供应全套初施工图设计文件提交后5个步设计文件。工作日提交2、如不进行初步设计，设计资料及概算资料的电子版文件1份施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。施工图设计文件12设计概算书6 5其他文件资料1若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元

31、。第五条合同价款与支付51设计费用本合同设计收费签约合同价：人民币：（￥元），大写：（）（本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准）。 52支付方式发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。 5. 3支付时间发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：付费次序第一次付费其次次付费占合同价设计费% 10% 20%付费基数付费时间（由交付设计文件所确定）（万元）（万元）签约合同价签约合同价1.9合同签订后30日内支付。 3.8 方案或初步设计审查合格后，并提交成果资料后30日内支付。施工图审查合格并提

32、交设计成果资付费额第三次付费30%签约合同价5.7料且项目施工招标限制价评审完成后30日内支付。第四次付费第五次付费30% 10%签约合同价审计审定金额5.7工程竣工验收合格后30日内支付。剩余款项项目结算审计完成30个日内支付。第六条双方责任6.1发包人责任6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不行抗力造成的变更外，发包人不担当在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。6.1.3发包人应爱护承包人的投标书、设

33、计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人协作。6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，依据甲方要求及有关主管部门看法进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复看法。甲方修改要求均以书面传真方式确认。6.1.6业主有权对承包人担当在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等缘由导致项目规

34、模、投资额减小，引发的设计修改、变更或削减设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，详细缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。6.2承包人责任：6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计采纳的主要技术标准是：依据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。6.2.3设计合理运用年限为50年。6.2.4承包人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5承包人应全力协作发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。 6.2.6承包人应按发包人要求的数量供应全部为

35、完成设计所必需的探讨试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人依据须要刚好到施工现场进行协作与解决有关问题：（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；（2）在发包人规定的时间内有实力刚好处理与解决施工中与设计有关的问题；（3）在发包人规定的时间内主动协作发包人对施工及设计方案进行优化设计；（4）参加工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；（5）参与本工程的交工、竣工验收，并协作质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发觉设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承

36、包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满足。6.2.7承包人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。6.2.8重大设计须要修变更更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，困难变更设计提交时间双方进行协商后确定。6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可依据承包范围外设计工作量的多少赐予

37、承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。6.4设计过程中承包人和发包人应紧密协作，发包人对承包人的合理看法承包人应予接受。6.5人员保证与变更：（1）承包人应支配比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。（2）假如承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应马上出具有同等资格的人员替换；若非因上述缘由，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资格要求，否则，发包人有权

38、拒绝。（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度安排时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应马上支配，其费用被认为已包含在合同价格之中。第七条违约责任7.1发包人违约责任（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或供应的资料不精确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期供应设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长肯定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人

39、。(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人缘由造成），应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（1万元以下范围内）增付和结清设计费，同时结束合同关系。7.2承包人违约责任（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%10%的违约金。（2）承包人未根据国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未依据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%10%的违约金。（3）承包人未能按期提交成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则

40、承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责接着完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。（5）承包人若未刚好选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内赐予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工协作阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费

41、用的5%作为违约金外，承包人还应无偿接着完善设计。（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失状况赐予其他惩罚。第八条其他8.1承包人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人须要承包人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.3发包人托付承包人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

42、 8.4由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组看法的，可依法向合同签订所在地（成都市成华区）法院起诉。8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。 8.7本合同经双方签章之日正式生效。8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.10其它约定事项：因设计

43、缘由造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。发包人名称：承包人名称：法定代表人：法定代表人：托付代理人：经办人：审核人：托付代理人：经办人：审核人：签订日期：工程设计合同8甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，确定由乙方为甲方完成甲方的_工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，详细内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：_建设工程二、工程地点：_三、承包范围：_四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准其次条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格根据审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可依据施工条件具备状况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列状况之一，双方协调方可支配工期顺延。1.建设单位不能按时供应施工条件影响工程正常进行。2.不属乙方缘由引起的重大设计变更，导致修改方案等缘由而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不行抗力因素而延误工期。第五条工程造价及