一级造价工程师每日一练8篇.docx

《一级造价工程师每日一练8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价工程师每日一练8篇.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价工程师每日一练8篇一级造价工程师每日一练8篇 第1篇某工业项目主体工程，业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照建设工程施工合同(示范文本)签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。 工程项目开工前承包商编制了施工总进度计划，如图54所示(时间单位：天)，并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件： 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元台班，台

2、班折旧费为700元台班)；地基处理产生工料机费用6000元；基础工程量增加50m3(综合单价：420元m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元天)，其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为18万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，

3、作业时问均延长2天。 事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。 配套工程建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业与业主双方采用建设工程施工合同(示范文本)签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为105天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履行中出现了以下事件： 事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时。甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高430m变更为480m，当日乙方停工。25灭后甲方才提供正式变更图样，工程

4、恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。 事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。 事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时125天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。 问题： 1分别说明承包商能否就上述事件1事件4向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。2承包商在事件1事件4中得到的工期索赔各为多少天 工期索赔共

5、计多少天 该工程的实际工期为多少天 工期奖(罚)款为多少万元 3如果该工程人工工资标准为120元工日，窝工补偿标准为40元工日。工程的管理费和利润为工料机费用之和的15，规费费率和税金率分别为35、11。分别计算承包商在事件1事件4中得到的费用索赔各为多少元 费用索赔总额为多少元 (费用以元为单位，计算结果保留2位小数) 4配套工程施工过程中： 事件1，乙方的索赔是否生效 结合合同索赔条款说明理由。 事件2，乙方申报设计变更增加费是否符合约定 结合合同变更条款说明理由。 事件3，乙方是否逾期竣工 说明理由并计算奖罚金额。答案：解析：问题1： 事件1：能够提出工期和费用索赔因为厂房基础为关键工序

6、(或关键工作)，地基存在局部软弱土层属于业主应承担的风险。 事件2：不能就施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包商承担的风险，但能够就供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工序(或关键工作)，供电中断在8个小时以上，属于业主应承担的风险。 事件3：能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔，因为遭遇台风侵袭属于不可抗力，门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担，装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。 事件4：不能提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖(罚)处理。 问题2： 事件1：工期索赔6天 事件2：工期索赔2天 事件3：工期索赔2天 事件

7、4：工期索赔0天 总计工期索赔6+2+2=10(天) 该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125(天) 工期奖励款为：(120+10)-1251=5(万元) 问题3： 事件1： (1)人工窝工和机械闲置索赔款额为： (6040+4700)(135)(1+11)=597402(元) (2)地基处理索赔款额为： 6000(1+15)(1+35)(1+11%)=792707(元) (3)基础工程量增加索赔款额为： 50420(1+35)x(1+11)=2412585(元) 合计：597402+792707+2412585=3802694(元) 事件2：人工窝工和机械闲置索赔款额为： (30

8、240+21500)(1+35)(1+11)=620379(元) 事件3：承包商重新购置门窗费用索赔款额为： 7000(1+35)(1+11)=804195(元) 问题4： 事件1中，乙方的索赔是生效的。 理由：承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。 事件2中，乙方申报设计变更增加费不符合约定。 理由：承包人申报时间超过了规定的14天的期限。 事件3中，乙方没有逾期竣工。 理由：合同工期为405天，再加上顺延

9、工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430-425)5=25(TY元)。酸性焊条焊缝的金属()较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结构。A.力学性能B.抗裂性能C.抗冻性能D.抗热性能答案：A解析：酸性焊条药皮中含有多种氧化物，具有较强的氧化性，促使合金元素氧化；同时电弧气中的氧电离后形成负离子与氢离子有很强的亲和力，生成氢氧根离子，从而防止氢离子溶入液态金属里，所以这类焊条对铁锈、水分不敏感，焊缝很少产生由氢引起的气孔。但酸性熔渣脱氧不完全，也不能有效地清除焊缝的硫、磷等杂质，故焊缝的金属力学性能较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结构。跨度为6m 的梁，达到

10、设计强度的（ ）可以拆底模。A.50%B.75%C.80%D.100%答案：B解析：本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。底模拆除时的混凝土强度要求：确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工答案：B,D解析：2022版教材P78（2）其他用工。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。基本用工包括.1）完成定额计量单位的主要用工；2）按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。基本用工指完成一定计量单位

11、的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。根据现行公路隧道设计规范的规定，关于隧道通风的说法中，正确的有( )A.单向交通的隧道设计风速不宜大于10m/s,特殊情况下可取12m/sB.双向交通的隧道设计风速不应大于7m/sC.风机产生的噪声及隧道中废气的集中排放均应符合环保的有关规定D.确定的通风方式在交通条件发生变化时，应具有较高的稳定性，并能适应火灾情况下的通风要求答案：A,C,D解析：根据现行公路隧道设计规范的规定，隧道通风应符合以下要求: (1)单向交通的隧道设计风速不宜大于10m/s, 特殊情况下可取12m/s;双向交通的隧道设计风速不应大于8m/s;人车

12、混合通行的隧道设计风速不应大于7m/s;(2)风机产生的噪声及隧道中废气的集中排放均应符合环保的有关规定；(3) 确定的通风方式在交通条件发生变化时，应具有较高的稳定性，并能适应火灾情况下的通风要求; (4) 隧道内运营通风的主流方向不应频繁变化。某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（ ）。A.1.37B.1.39C.1.37D.1.39答案：A解析：2022版教材P238已标价工程量清单中没有适用也

13、没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价招标控制价）100不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值施工预算值）100(2022年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围有（ ）。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定答案：B,C,D解析：该题主要考察的是：注册造价工程师的执业范围注册造价工程

14、师的执业范围：（1）建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结（决）算的编制和审核；（2）工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；（3）建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；（4）工程经济纠纷的鉴定。（2022年）钢材CDW550主要用于( )。A.地铁钢轨B.预应力钢筋C.吊车梁主筋D.构造钢筋答案：D解析：冷拔低碳钢丝只有CDW550一个牌号，冷拔低碳钢丝宜作为构造钢筋使用，作为结构构件中纵向受力钢筋使用时应采用钢丝焊接

15、网。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），平整场地工程量计算规则是（）。A、按建筑物外围面积乘以平均挖土厚度计算B、按建筑物外边线外加2m以平面面积计算C、按建筑物首层面积乘以平均挖土厚度计算D、按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算答案：D解析：本题考查的是土石方工程。平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。一级造价工程师每日一练8篇 第2篇(2022年)下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有()。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E

16、.不可避免的中断时间答案：B,C,D解析：该题主要考察的是：预算定额及其基价编制，“机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：(1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；(2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；(3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；(4)检查工程质量影响机械操作的时间；(5)临时停机、停电影响机械操作的时间；(6)机械维修引起的停歇时间。”某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B 的总时差和自由时差A.均为2 周B.分别为2 周和3 周C.均为3 周D.分

17、别为3 周和2 周答案：A解析：考点:时标网络计划中时间参数的判定。工作的总时差：（1）以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；（2）其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。据此计算，工作 H 的总时差为 1 周，工作 I 的总时差为 3 周，工作 J 的总时差为 0，则工作 E 的总时差为 0，所以工作 B 的总时差为 022 周。B 工作的自由时差为该工作箭线中波形线的水平投影长度，即为 2 周。下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是()。A:资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大B:偿债备

18、付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低C:利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高D:借款偿还期越长，表明股东运用投入资本获得的利润越高答案：C解析：选项A，从股东的角度看，在全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越大越好，否则反之；选项B，偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高。选项D，借款偿还期越长，表明股东运用投入资本获得的利润越低。发动机额定功率为180kW的拖拉机属于( )A.小型B.中型C.大型D.特大型答案：C解析：根据发动机的额定功率大小，拖拉机可分为四类：(1)小型。额定功率为75kW。(2)中型。额定功率为75170kW(3)大型。额定功率为170

19、375kW。(4)特大型。额定功率375kW。(2022年)建设工程项目投资决策完成后，有效控制工程造价的关键在于()。A.审核施工图预算B.进行设计多方案比选C.编制工程量清单D.选择施工方案答案：B解析：工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。关于无形资产的计价，以下说法中正确的有（ ）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账答案：A

20、,B,D,E解析：本题考查的是新增资产价值的确定。选项C错误，如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、注册、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计入当期损益。只有当企业购入或转让商标时，才需要对商标权计价。商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。2022教材P308-309当电动机容量较大时，为了降低启动电流，常采用减压启动。完全满足平稳启动，可靠性高、维护量小、电动机保护良好的启动方法是（ ）。A.绕线转子异步电动机启动B.软启动C.星-三角启动D.自耦减压启动控制柜（箱）减压启动答案：B解析：软启动器可实现电动机平稳启动，平稳停机。改善电动机的保护，简化故障查找

21、。软启动器还具有很多优点，比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等。设计概算编制方法中，设备安装工程概算的编制方法包括（ ）。A.概算定额法B.预算单价法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法答案：B,D解析：2022版教材P156设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。AC错，为建筑工程概算的编制方法。建筑工程概算的编制方法有概算定额发、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（ ）。A.质量保证金

22、总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年答案：B解析：2022版教材P262页发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人

23、向发包人申请返还质量保证金一级造价工程师每日一练8篇 第3篇（2022年考题）利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（ ）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间答案：B解析：考查投资回收期，常规考查。能考的无非就是计算和缺点，缺点就常考的又是没有考虑整个计算期，最最基本的考查了。下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A:设备、工器具价格指数B:建筑安装工程造价指数C:单项工程造价指数D:建设项目造价指数答案：A解析：由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期

24、都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。选项B、C、D，建筑安装工程造价指数、单项工程造价指数、建设项目造价指数均采用平均数指数。适用于检验金属、陶瓷、塑料及玻璃制品，但仅限于检测开口于表面缺陷的无损探伤方法为（）。A.涡流检测B.磁粉检测C.液体渗透检测D.射线探伤答案：C解析：液体渗透检测可用于检验各种类型的裂纹、气孔、分层、缩孔、疏松、冷隔、折叠及其他开口于表面的缺陷；广泛用于检验有色金属和黑色金属的铸件、锻件、粉末冶金件、焊接件以及各种陶瓷、塑料及玻璃制品等根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），关于门窗工程量能计算，说法正确的是（

25、 ）。A.木质门带套工程量应按套外围面积计算B.门窗工程量计量单位与项目特征描述无关C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸D.门窗工程量以数量“樘”为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸答案：D解析：本题考查的是门窗工程。木质门带套计量按洞口尺寸以面积计算，不包括门套的面积，但门套应计算在综合单价中。木门项目特征描述时，当工程量是按图示数量以“樘 计量的，项目特征必须描述洞口尺寸，以“平方米计量的，项目特征可不描述洞口尺寸。木门框以“樘计量，按设计图示数量计算；以“米计量，按设计图示框的中心线以延长米计算。木门框项目特征除了描述门代号及洞口尺寸、防护材料的种类，还需描述框

26、截面尺寸。 实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式是（）。A.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用B.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加C.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销-流动资金占用的增加D.经营净现金流量=净利润+折旧+财务费用-流动资金占用的增加 答案：B解析：实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式如下： 经营净现金流量=经营净收益-流动资金占用的增加 经营净收益=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用 经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊

27、销+财务费用-流动资金占用的增加 2022教材P230-237(2022年)水压高、水量大并具有冷却、窒熄、乳化、稀释作用，不仅用于灭火还可控制火势，主要用于保护火灾危险性大、扑救难度大的专用设备或设施的灭火系统为()。A.水幕系统B.水喷雾灭火系统C.自动喷水雨淋系统D.重复启闭预作用灭火系统答案：B解析：该题主要考察的是：水喷雾灭火系统应用，水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设备或设施。由于水喷雾具有的冷却、窒熄、乳化、稀释作用，使该系统的用途广泛，不仅可用于灭火，还可用于控制火势及防护冷却等方面。根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2022规定，建筑

28、物大厅内的层高在2.20m及以上的回（走）廊，建筑面积计算正确的是（ ）。A.按回（走）廊水平投影面积并人大厅建筑面积B.不单独计算建筑面积C.按结构底板水平投影面积计算D.按结构底板水平面积的1/2计算答案：C解析：2022版教材P355建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权之一是( )。A.负责提出项目竣工验收申请报告B.组织编制项目初步设计文件C.组织实施项目年度投资计划D.负

29、责组织项目试生产和单项工程预验收答案：A解析：2022版教材P72建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。(2022年)最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）A.工程造价指数在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及

30、在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息答案：B解析：本题考查的是造价信息的内容。最能体现信息动态性变化特征并在市场机制中起到重要作用的工程造价信息包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息。一级造价工程师每日一练8篇 第4篇价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（ ）。PA环比评分法B替代评分法C强制评分法D逻辑评分法E循环评分法答案：A,C,D解析：2022版教材页码：P210。物位测量仪表的种类中，测量液位的仪表不包括（）。A.玻璃管(板)式仪表B.电压式仪表C.称重式仪表D.静式仪表答案：B解析：本题的考点为测量液位的仪表类型。测量液位的仪表有玻璃管(板)式、称重

31、式、浮力式(浮筒、浮球、浮标)、静式(压力式、差压式)、电容式、电阻式、超声波式、放射性式、激光式及微波式仪表等。下列关于岩土体加固措施的说法不正确的是（ ）。A.摩擦桩下端直接支承在硬土层上B.固结灌浆孔一般按梅花形布置C.高倾角断裂破碎带将一定范围破碎物质清除后回填D.缓倾角断裂破碎带埋藏较浅时全部挖除后回填答案：A解析：A项错，支承桩下端直接支承在硬土层上。摩擦桩桩身在软土层中，利用表面摩擦作用将建筑物的重量传到四周土层上。按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费答案：B解

32、析：A、C选项属于固定资产其他费；D属于其他资产费用。在确定机械台班检修费时，所需要的基础数据包括（ ）。A. 一次检修费B. 各级维护一次费用C. 检修次数D. 耐用台班E. 临时故障排除费答案：A,C,D解析：检修费是机械使用期限内全部检修费之和在台班费用中的分摊额，它取决于一次检修费、检修次数和耐用总台班的数量。其计算某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8。若运营期第3年至6年每年年末等额还款500万元，到运营期第8年年末全部还清贷款本息和则还需偿还贷款本息和()万元。A.15225B.15300C.15362D.15427答案：B解析：参考第四章第一节内容，应选

33、B项。 绘制现金流量图如图82所示，等额系列还款发生在年末。贷款在运营期第8年年末的本利和=1000(1+8)10+1000(1+8)9=4157；9296(万元)运营期第3年至第6年每年末等额还款额在运营期第8年年末的终值为F：F=A(FA，8，4)(FP，8，2)=500(1+8)4-18(1+8)2=2253056(1+8)2=26279645(万元)运营期第8年年末应还款本息和=41579296-26279645=152997(万元).桥梁墩、台结构形式中，（）为在软土地基上修建桥梁开辟了经济可行的途径。A.重力式墩.台B.轻型墩.台C.柱式墩.台D.空心墩答案：B解析：本题考查的是桥

34、梁下部构造。实体式轻型墩、台，是相对于重力式墩、台而言的，其主要特点是力求体积轻巧，自重较小，它借助结构物的整体刚度和材料的强度来承受外力，从而可大量节省圬工材料，减轻地基的负担，为在软土地基上修建桥梁开辟了经济可行的途径。在计算建筑地面隔热层工程量时，隔热层的计算应为（ ）。A.按设计图示尺寸以面积计算B.按设计图示尺寸乘以厚度以体积计算C.扣除面积小于0.3孔洞D.扣除面积小于0.3柱答案：A解析：本题考查隔热层工程量计算。隔热层按设计图示尺寸以面积计算，扣除面积大于 0.3柱、垛、孔洞所占面积。#新装变压器不需干燥的条件是变压器注入合格绝缘油后，（ ）。A.绝缘油电气强度及微量水符合规定

35、B.绝缘油吸收比符合规定C.变压器绝缘符合要求D.介质损耗角的正切值符合规定答案：A,B,D解析：变压器注入合格绝缘油后，绝缘油电气强度及微量水符合规定，绝缘油吸收比符合规定，介质损耗角的正切值符合规定，则新装变压器不需干燥。一级造价工程师每日一练8篇 第5篇下列关于装配式混凝土结构建筑的说法正确的是（ ）。A.全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构才可称为装配式结构B.装配式建筑构件工厂化生产及拼装C.装配式建筑是我国大力提倡的施工方式D.装配式施工单方造价比现浇混凝土结构低答案：C解析：2022版教材P32本题考查的是工业与民用建筑工程的分类及应用。装配式混凝土结构建筑的特点是建筑

36、构件工厂化生产现场装配，建造速度快，节能、环保，施工受气候条件制约小，节约劳动力，符合绿色节能建筑的发展方向，是我国大力提倡的施工方式。APP改性沥青防水卷材，其突出的优点是（ ）。A.用于寒冷地区铺贴B.适宜于结构变形频繁部位防水C.适宜于强烈太阳辐射部位防水D.可用热熔法施工答案：C解析：2022版教材P163APP改性沥青防水卷材，其突出的优点是适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。下列关于低压断路器叙述不正确的是（）。A.能带负荷通断电路B.能在短路、过负荷的情况下自动跳闸C.能在欠压或失压的情况下自动跳闸D.没有灭弧装置答案：D解析：低压断路器能带负荷通断电路，又能在短路、过负

37、荷、欠压或失压的情况下自动跳闸的一种开关设备。它由触头、灭弧装置、转动机构和脱扣器等部分组成。混凝土冬季施工时，应注意（）。A、不宜采用普通硅酸盐水泥 B、适当增加水灰比 C、适当添加缓凝剂 D、适当添加引气剂答案：D解析：2022版教材P221本题考查的是混凝土结构工程施工。冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时，宜选用矿渣硅酸盐水泥。采用非加热养护方法时，混凝土中宜掺入引气剂、引气型减水剂或含有引气组分的外加剂，混凝土含气量宜控制在3.0%5.0%。采用钻孔爆破法进行地下洞室的开挖的施工工序如下，其正确顺序为（ ）。钻孔；堵塞；起爆；装药；通风散烟；安全检查与处

38、理；出渣运输；初期支护。A.B.C.D.答案：B解析：采用钻孔爆破法进行地下洞室的开挖，其施工工序包括钻孔、装药、堵塞、起爆、通风散烟、安全检查与处理、初期支护、出渣运输等，这通常称为地下洞室掘进的一次循环作业。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 此工序，洞室施工一个循环接一个循环，周而复始，直至掘进开挖完成。因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（ ）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为答案：B解析：考点:工程寿命周期成本分析。环境成本和社会成本（如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素）都是隐性成本，它们不直接表现为量化成

39、本。在主观上，我们对项目自身的财务效果考虑得多，对环境、社会等的项目外部效果尚不够重视，项目国民经济评价虽然也作外部效果评价，但往往是流于形式；在客观上，由于环境和社会成本难以计量，对其在实践中的地位也有影响。考虑到各种因素，本书仍主要考虑工程项目寿命周期的经济成本。厚壁为8mm的金属，现场组装焊接环焊缝，为确保工程质量、工期和降低成本，应选择的焊接方法是()。A:手弧焊B:埋弧焊C:熔化极氩弧焊D:等离子弧焊答案：B解析：埋弧焊焊接速度高，当焊接厚度为810mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达5080cm/min。选项A，手弧焊生产效率低；选项C、D等离子弧焊和熔化极氩弧焊生产成本较高。根据我国

40、现行规定，下列关于标底的说法正确的是（ ）。A.招标项目必须设有标底B.标底应保密，可以在评标结束时公布C.评标时，标底作为参考，接近标底应作为中标的重要条件D.评标时，不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件答案：D解析：2022版教材P335招标单位或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。招标项目设有标底的，标底应保密，并在开标时公布。评标时，标底仅作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。水利工程部分项目划分中，施工临时工程包含的内容有（）。A.施工水利工程B.施工导流工程C.施工交通

41、工程D.施工场外供电工程E.施工房屋建筑工程答案：B,C,D,E解析：本题考查的是工程部分项目划分。施工临时工程指为辅助主体工程施工所必须修建的生产和生活用临时性工程，主要包括施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程。一级造价工程师每日一练8篇 第6篇某投资方案建设期为1 年，第1 年年初投资8000 万元，第2 年年初开始运营，运营期为4 年，运营期每年年末净收益为3000 万元，净残值为零。若基准收益率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（ ）。A.645 万元和3.67 年B.1510 万元和3.67 年C.1510 万元和2.67 年D.645 万

42、元和2.67 年答案：A解析：本题考查的是净现值和静态投资回收期的计算。静态投资回收期 Pt=4-1+2000/3000=3.67 年；(2022年)项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（)A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担答案：B解析：公司的资产负债表是反映一个公司在特定日期财务状况的会计报表，所提供的主要财务信息包括：公司所掌握的资源、所承担的债务、偿债能力、股东在公司里所持有的权益以及公司未来的财

43、务状况变化趋向。非公司负债型融资，亦称为资产负债表之外的融资，是指项目的债务不表现在项目投资者（即实际借款人）的公司资产负债表中负债栏的一种融资形式。最多，这种债务只以某种说明的形式反映在公司资产负债表的注释中。根据项目融资风险分担原则，贷款人对于项目的债务追索权主要被限制在项目公司的资产和现金流量中，项目投资者（借款人）所承担的是有限责任，因而有条件使融资被安排成为一种不需要进入项目投资者（借款人）资产负债表的贷款形式。非公司负债型融资对于项目投资者的价值在于使得这些公司有可能以有限的财力从事更多的投资，同时将投资的风险分散和限制在更多的项目之中。根据分部组合计价原理，分部工程可依据（）等的

44、不同分解为分项工程。A、施工方法B、路段长度C、施工特点D、材料E、工序答案：A,B,D,E解析：本题考查的是工程计价基本原理。分解成分部工程后，从工程计价的角度，还需要把分部工程按照不同的施工方法、材料、工序及路段长度等，加以更为细致的分解，划分为更为简单细小的部分，即分项工程。关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A、在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B、若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C、若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D、若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补

45、偿答案：B解析：2022版教材P252本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，“初始延误”者应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；选项B正确，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；选项C错误，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；选项D错误，如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。根据建设项目工程总承包合同（示范文本），合同一方收到另一方关于合同价格调整的通知

46、后，应当在收到通知后的()日内以确认或提出修改意见。A:10B:14C:15D:18答案：C解析：建设项目工程总承包合同示范文本（试行）通用条款中规定，一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。工程网络计划的工期优化是通过（ ），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间答案：D解析：考点:网络计划的优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在投标过程中，投标人可根据

47、项目的特点采取报价适当降低的情况是()。A.施工条件好的工程B.工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程C.投标对手多，竞争激烈的工程D.工期要求紧急的工程E.支付条件好的工程答案：A,B,C,E解析：参考第六章第三节内容，应选A、B、C、E项。 工期要求紧急的工程可选择报高价。1.土建工程某工厂机修车间轻型钢屋架系统，如图6.I.1“轻型钢屋架结构系统布置图”、图6.I.2“钢屋架构件图”所示，成品轻型钢屋架安装、油漆、防火漆消耗定额基价表见表6.I.1“轻型钢屋架安装、油漆定额基价表”。表6.I.1 轻型钢屋架安装、油漆定额基价表注：本消耗定额基价表中费用均不包含增值税可抵扣进项税额。

48、问题：1.根据该轻型钢屋架工程施工图纸及技术参数，按房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022）的计算规划，在答题卡表6.I.1“工程量计算表”中，列式计算该轻型钢屋架系统分部分项工程量。（屋架上、下弦水平支撑及垂直支撑仅在、?柱间屋架上布置。）2.经测算轻型钢屋架表面涂刷工程量按35m2/t 计算；房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022）钢屋架的项目编码为010602022，企业管理费按人工、材料、机械费之和的10%计取，利润按人工、材料、机械费、企业管理费之和的7%计取。按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022）的要求，结合轻型钢屋架消耗量定额基价表，列式计算每吨钢屋架油漆、防火漆的消耗量及费用、其他材料费用；并在答题卡表6.I.2“轻型钢屋架综合单价分析表”中编制轻型钢屋架综合单价分析表。3.根据问题1 和问题2 的计算结果，及