二级建造师考试试题题库9篇.docx

《二级建造师考试试题题库9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试试题题库9篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试试题题库9篇二级建造师考试试题题库9篇 第1篇背景：某公寓楼工程，地下1层，地上10层，建筑面积1.5万m2，建筑檐高34.5m。施工单位进场后项目经理组织编制了施工组织设计，并按规划的总平面图要求进行了施工和各种设施的布置，之后开始了结构施工，在结构施工期间，政府监督部门对工程进行例行检查，检查过程中发现：事件一：在施工现场，有一名电工正在进行配电柜的配件更换工作，电工资料检查时，发现部分资料缺失或记录不完整。事件二：在楼层内设置了直径为70mm消防竖管，为每个楼层提供临时用水，由于消防泵的位置距离塔吊比较近，因此电工在塔吊原开关柜中增加了控制开关，作为消防泵的接入电源。问题：

2、1事件一中，电工作业有何不妥之处？说明理由。2临时用电安全技术档案应包括哪些内容？3事件二中，有哪些不妥之处？并分别写出正确做法。答案：解析：1电工作业不妥之处是独自在现场工作。理由：根据相关规定,电工作业应由2人以上配合进行。电工作业具有一定的风险,作业时经常会涉及两个以上的部位相互照应,因此有了这项规定。2临时用电安全技术档案应包括以下内容：(1)用电组织设计的全部资料（包括过程修改资料）；(2)用电技术交底资料；(3)用电工程检查验收表；(4)电气设备的测试、检验凭单和调试记录；(5)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器、漏电动作参数测定记录表；(6)定期检（复）查表；(7)电工安装、巡查、危

3、险、拆除工作记录。3事件二中不妥之处和正确做法分别如下：不妥之一：消防竖管直径70mm;正确做法：消防竖管直径不小于75mm。不妥之二：楼层提供施工用水；正确做法：严禁消防竖管作为施工用水管线,应单独设置。不妥之三：消防泵和塔吊共用一个开关柜；正确做法：各自应使用专用配电柜,不能和其他用电设备混用。某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000m2，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天

4、内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件：事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以

5、变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理

6、由。4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。答案：解析：1.该工程的垫资条款无效。理由是：不允许垫资。总承包方主张垫资利息不能得到支持（或无效）。理由：合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定，或当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。2.个体运输户要求总承包方支付工程款：合法。理由：土方工程分包行为虽然无效，但已验收合格，按照相关司法解释的规定，施工合同无效但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持（或支付）。3.总承包方暂停施工：合法。理由：根据相关法律规定，施工图设计文件未经审查批准（或未提供审图机构签章的设计变

7、更图纸）不得使用。总包要求索赔：不合理。理由：总承包方是在工程竣工验收后的结算阶段才提出索赔，按照合同约定，超过索赔事件结束28天（或逾期）后提出索赔的，视为放弃索赔权。4.无管辖权。因为合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁，排除了法院的管辖。合同法对无效合同进行了规定，下列不属于无效合同的情形是()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反了地方强制性规定D.以合法形式掩盖非法目的答案：C解析：2022新版教材P119页合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意

8、串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。在实践中，有的将仅违反了地方规定的合同认定为无效是违法的。#(2022年)根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（ ）。 A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 D.为完成工程需要追加的额外工作答案：A解析：根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的标准施工招标文件中的通用合同条款的规定， 除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规

9、定进行变更。 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；为完成工程需要追加的额外工作。建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙

10、发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据场景，回答问题：根据招标投标法和必须招标的工程项目规定，下列说法中错误的是（）。A.若该项目全部使用国有资金投资，则必须招标B.若使用国际组织贷款，则必须招标C.若该项目全部使用国有资金投资，则可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标答案：C解析：2022版教材P72页第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。2022版教

11、材P73，根据必须招标的工程项目规定中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。AB属于使用国有资金或国际

12、组织贷款的情况D属于可以不招标的情况。关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过 50 年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记答案：A解析：本题考查的是建设用地使用权流转、续期和消灭A.附着其上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分B.当事人应采用书面形式订立合同，使用期限由当事人约定，但期限不得超过建设用地使用权的剩余期限C.住宅建设用地使用权期间届满，自动续期非住宅建设用地使用权期间届满，依照法律

13、规定D.建设用地使用权消灭的，出让人及时办理注销登记下列关于费用（进度）偏差和费用（进度）绩效指数的说法，正确的是()。A.费用（进度）偏差反映的是相对偏差B.费用（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析D.费用（进度）绩效指数受项目层次和项目实施时间的限制答案：C解析：2022新版教材P113页 费用（进度）偏差反映的是绝对偏差，费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析。费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，因而在同一项目和不同项目比较中均可采用。不属于稳定深基坑坑底的方法是( )。A.增加围护结构入

14、土深度B.增加围护结构和支撑的刚度C.坑底土体加固D.坑内井点降水答案：B解析：2022版教材P99页 （三）坑底稳定控制1、保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。2、适时施作底板结构。关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标答案：D解析：A错误。招标人接受联合体投标并进

15、行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。B错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。D正确。招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。二级建造师考试试题题库9篇 第2篇蒸汽冲洗管道表述错误的是（）。A.蒸汽吹洗的排汽管应引出室外，管口不得朝下并设临时固定支架B.吹洗出口管在有条件情况下，以斜上方45为宜，距出口100m范围内，不得有人工作或有怕烫建筑物C.蒸汽吹洗前应缓慢升温进行暖

16、管，暖管速度不宜过快D.暖管时阀门应迅速打开答案：D解析：本题考查的是供热管道清洗的规定。暖管时阀门的开启要缓慢进行，避免汽锤现象，并应检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况，恒温1h达到设计要求后进行吹洗。 直接工程费的材料费组成是（ ）。A构成工程实体的原材料、辅助材料费用B构成工程实体的构配件、零件、半成品的费用C周转使用材料的摊销(或租赁)费用DA+B+C正确答案：D可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用的灌浆方法是( )。A.固结灌浆B.帷幕灌浆C.接触灌浆D.化学灌浆答案：D解析：2022版教材P82页 4)化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆

17、方法。这种浆材呈溶液状态，能灌入0.10mm以下的微细裂缝，浆液经过一定时间起化学作用，可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用。关于级配碎石基层，下列说法中不正确的是( )。A.碎石颗粒级配组成曲线是顺滑曲线B.应拌合均匀，没有粗细颗粒离析现象C.未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通D.应用15t以上压路机碾压，压实厚度可超过200mm答案：D解析：2022版教材P18页混合料每层最大压实厚度为200mm，且不宜小于100mm。承包商可以提起索赔的事件通常有（）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前完成项目或缩短工

18、期而造成承包人的费用增加D.发包人延误支付期限造成承包人的损失E.贷款利率上调造成贷款利息增加答案：A,B,C,D解析：承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）合同规定以外的项目进行检验，且检验合

19、格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。关于模板的安装支设的规定，以下说法错误的是（）。A. 模板及其支架应具有足够的承载能力和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载B. 要保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确C. 构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎和安装，符合混凝土的浇筑和养护等工艺要求D. 模板的拼(接)缝应严密，不得漏浆答案：A解析：模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。桥梁护网结构形式不包括（ ）。A.电焊网B.

20、SNS主动防护网C.钢板网D.实体网答案：B解析：2022版教材P184桥梁护网主要设置于天桥或主线下穿的分离立交以及主线上跨铁路或等级较高的其他公路的分离立交上，用于防止杂物落在桥梁下方的道路行车道上，保证行车安全的防护设施。它主要包括钢板网、电焊网、编织网和实体网等结构形式。 SNS主动防护网是用于路基边坡防护的，不是桥梁护网的结构形式。在电力设施保护区内或附近施工作业的要求不包括（ ）。A.认真进行图纸会审B.制定的施工方案应包括周边电力设施的实情C.编制施工方案时，尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加D.在作业时请电力设施的管理部门派员监管答案：B解析：2022版教材P344

21、本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。选项B正确的说法是，制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。并未要求施工方案中要包括周边电力设施的实情。 悬浇法施工时，预应力混凝土梁体一般分为（ ）大部分浇筑。A二B三C四D五正确答案：C二级建造师考试试题题库9篇 第3篇在水闸设计中均设置永久性结构缝，并常用( )。A.伸缩缝取代温度缝B.沉陷缝取代温度缝C.温度缝取代沉陷缝D.伸缩缝取代沉陷缝答案：B解析：2022版教材P105页 为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形，在水闸，涵洞等水工结构设计中设置温度缝与沉陷缝，并常用沉陷缝取代温度缝作用。下列隔墙类型中， 属于轻质隔墙的有（ ） 。 A 空心

22、砌块墙 B 板材隔墙 C 骨架隔墙D 活动隔墙 E 加气混凝土墙答案：B,C,D解析：参见教材P89。 本题考查内容： 轻质隔墙工程施工技术。 轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、 拆装方便、 节能环保、 有利于建筑工业化施工。 按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、 骨架隔墙、 活动隔墙、 玻璃隔墙。碾压土石坝的施工作业包括( )。A.准备作业B.基本作业C.辅助作业D.附加作业E.验收作业答案：A,B,C,D解析：2022版教材P86页 碾压土石坝的施工作业，包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时，应符合的规定有( ）。A.合龙前，应在两端悬臂预加压重，直至施工

23、完成后撤除B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力D.合龙段的长度可为2mE.合龙段应在一天中气温最高时进行答案：B,C,D解析：本题涉及的考点为悬臂浇筑法施工连续梁合龙段技术要求。悬臂浇筑法施工连续梁合龙段应满足以下要求：(1）合龙段的长度宜为2m。(2）合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。(3）合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。(4）合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。(5）合龙宜在一天中气温最低时进行。(6）合

24、龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。关于工程量清单计价模式下的暂列金额，下列说法错误的是（）。A.暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的采购或施工中可能发生的费用B.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项C.已签订合同价中的暂列金额由承包人掌握使用D.发包人按照合同的规定作出支付后如有剩余，则暂列金额归发包人所有答案：C解析：2022新版教材P84页十二、暂列金额暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的

25、合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。#根据建设工程质量管理条例，在工程项目建设监理过程中，未经总监理工程师签字，（）。A.建设材料、构配件不得在工程上使用B.建筑设备不得在工程上安装C.施工单位不得进行下一道工序的施工D.建设单位不进行竣工验收答案：D解析：(2022年)根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号)，下列费用中，应计入措施项目费 的是（ ）。 A.检验试验费 B.总承包服务费 C.施工机具使用费 D.工程定位复测费答案：D解析：工程定位复测费是指工

26、程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。 一个施工项目，材料费往往占了施工成本的绝大部分，如果加上预算材料费以外的材料消耗，则材料费占工程成本的比重更大。因此，对材料费的控制就成为公路施工企业成本控制的重点。在工程的整个实施期间，必须有严格的材料计划和管理制度，确保材料费成本得到有效控制。某特大桥梁施工项目部拟定了如下两条材料计划的原则和要求： (1)做到经济合理、切实可行； (2)各部门对材料严格审校。 同时拟定了材料需要量计划，并由此确定了材料采购计划。(1)材料计划主要包括哪些计划?(2)请指出项目部编制材料计划的做法中的不妥之处，并予以改正。(3)编制材料计划的原则和要求是否

27、齐全，如不齐全，请予以补充完整。正确答案：(1)材料计划包括： 1)材料需要量计划； 2)材料供应量计划； 3)材料采购计划； 4)材料用款计划。 (2)材料采购计划是材料部门根据材料供应计划编制的，而不是根据材料需要量计划 编制的。 (3)不齐全，还应包括坚持勤俭节约和先清库，后订货、采购的原则。 三级安全教育是指公司、（ ）施工班组三个层次的安全教育。A企业B项目经理部C技术部D安全员正确答案：B二级建造师考试试题题库9篇 第4篇 对于球罐焊接，正确的顺序是：（ ）。A先焊环缝，后焊纵缝B先焊纵缝，后焊环缝C先焊温带，后焊赤道带D先焊小坡口侧，后焊大坡口侧正确答案：B 城市污水处理工艺中，

28、必须设置格栅，其主要作用是（ ）。A利用物理法截留较大的漂浮物或悬浮物B利用物理法，沉淀污水中比重较大的固体物质C减轻后续处理构筑物的负荷，保证正常运行D利用生物化学的作用，使污水中悬浮物颗粒变化，利于沉淀E去除比重较大的无机颗粒正确答案：AC料场规划的基本要求是( )。A.料场规划应考虑充分利用永久和临时建筑物基础开挖的渣料B.料场规划应对主要料场和备用料场分别加以考虑C.在规划料场实际可开采总量时，应考虑料场查勘的精度、料场天然重度与坝体压实重度的差异，以及开挖运输、坝面清理、返工削坡等损失D.料场规划中应先考虑料场的清理过程E.料场规划应把所需的备料准备齐全和完整答案：A,B,C解析：2

29、022版教材P75页 1.料场规划应考虑充分利用永久和临时建筑物基础开挖的渣料。2.料场规划应对主要料场和备用料场分别加以考虑。前者要求质好、量大、运距近，且有利于常年开采；后者通常淹没区外，当前者被淹没或因库区水位抬高，土料过湿或其他原因中断使用时，则用备用料场保证坝体填筑不致中断。3.在规划料场实际可开采总量时，应考虑料场查勘的精度、料场天然密度与坝体压实密度的差异，以及开挖运输、坝面清理、返工削坡等损失。一般适用于松散、中密砂土、粘性土的沉入桩施工方法( )。A.锤击沉桩法B.振动沉桩法C.射水沉桩法D.静力压桩法答案：A解析：2022版教材P120页 （2）桩基础：按施工方法可分为沉桩

30、、钻孔桩、挖孔桩。其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。 (1)沉桩：锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、黏性土。#公路工程常用的流水参数中，属于时间参数的是()。A.流水强度B.工作面C.技术间歇D.施工段答案：C解析：时间参数有：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。 流水强度属于工艺参数，选项A错误；工作面、施工段属于空间参数，选项BD错误。因此，本题的正确选项是“C技术间歇”。 构成质量管理体系文件的内容，不包括下列哪一项（ ）。A形成文件的质量方针和质量目标B质量手册C质量管理标准所要求的各种生产、工作和管理的程序性文件D产品所有的质量记录正确答案

31、：D质量管理体系的文件内容之一：并非要求产品所有的质量记录，而是“质量管理标准所要求的质量记录”。生产安全事故报告和调查处理条例，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，以下属于较大事故的是()。A.2人死亡B.10人重伤C.1200万元的经济损失D.50人重伤E.10人死亡答案：B,C解析：根据安全生产事故报告和调查处理条例规定，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。因此本题正确选项是BC。 甲房屋装修公司在某居民小区内悬挂一块广告宣传牌，因年久失修已严重锈蚀。一日狂风大作，广告

32、牌掉下，将正好经过此处的乙砸伤。则乙受到的损害应由（ ）承担责任。A乙自行承担B甲公司与乙分担C主要由乙承担，甲公司可以给与适当补偿D甲公司承担正确答案：D编制预算定额的基础是（）。A.施工定额B.时间定额C.产量定额D.概算定额答案：A解析：2022新版教材P58页2.预算定额 预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的。二级建造师考试试题题库9篇 第5篇已拆除模板及其支架的混凝土结构，允许承受全部设计使用荷载的规定是()。A.混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后B.实体混凝土浇筑后56dC.混凝土标准养护试块强度达到设计的混凝土强度标准值后D.混凝土同条件养护块强度达到设计的混凝土强度标准

33、值115%后答案：A解析：2022版教材P220页模板拆除施工安全的基本要求，原文是已拆除模板及其支架的混凝土结构，应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后，才允许承受全部设计的使用荷载。施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题不包括()。A.缺乏进度计划系统的观念B.缺乏动态控制的观念C.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念D.缺乏全程控制的观念答案：D解析：2022新版教材P150页 施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题是：缺乏进度计划系统的观念、缺乏动态控制的观念、缺乏进度计划多方案比较和优选的观念。建设工程安全生产管理条例第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人 员办理

34、意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）止。A.施工结束 B.竣工验收合格C.工程投人使用 D.工程保修期结束答案：B解析：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工 之曰起至竣工验收合格止。甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任答案：D解析：2022版教材P19页关于侵权的有关内容。甲和赵某承担连带责任的意思是说，甲不承担，则赵承担；赵不承担，则甲承担。在双代号或单

35、代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。A.自由时差最小B.与其紧后工作之间的时间间隔为零C.持续时间最长D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小答案：D解析：2022新版教材P141页 4.关键工作和关键线路的确定(1)关键工作网络计划中总时差最小的工作是关键工作。总时差等于本工作最迟完成时间减去最早完成时间；或者等于本工作最迟开始时间减去最早开始时间，故D项表达的就是总时差最小的工作。施工成本计划作为施工成本控制的指导文件,其内容包括()。A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施B.预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段D.可能的工

36、程变更和对变更的控制措施答案：A解析：2022新版教材P109页施工成本计划是根据施工项目的具体情况指定的施工成本控制方案,既包括预定的具体成本控制目标,又包括实现控制目标的措施和规划,是施工成本控制的指导文件。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.5答案：A解析：2022新版教材P195页全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构

37、或者指定专人负责管理。 下列费用属于建筑安装工程措施费的是（ ）A.大型机械设备进出场及安拆费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工排水、降水费E.施工现场办公费蜡正确答案：ACD可以组织基坑验槽的人员有（ ） 。A 设计单位负责人 B 总监理工程师C 施工单位负责人 D 建设单位项目负责人E 勘察单位负责人答案：B,D解析：参见教材 P49。 本题考查内容： 验槽的程序。 验槽在施工单位自检合格的基础上进行。 施工单位确认自检合格后提出验收申请； 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、 监理、勘察、 设计及施工单位的项目负责人、 技术质量负责人， 共同按设计要求和有关规定进行二

38、级建造师考试试题题库9篇 第6篇某市区城市主干道改扩建工程，标段总长 1.72km，周边有多处永久建筑，临时用地极少，环境保护要求高；现状道路交通量大，施工时现状交通不断行。本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段-地面段-入地段改扩建，包括高架桥段、地面段、 U 型槽段和地下隧道段。各工种施工作业区设在围挡内，临时用电变压器可安放于图 4-1 中 A、 B 位置，电缆敷设方式待定。高架桥段在洪江路交叉口处采用钢-混叠合梁型式跨越，跨径组合为 37m+45m+37m。地下隧道段为单箱双室闭合框架结构。采用明挖方法施工。本标段地下水位较高，属富水地层；有多条现状管线穿越地下隧道段，需进行拆改挪

39、移。围护结构采用 U 型槽敞开段围护结构为直径 1.0m 的钻孔灌注桩，外侧桩间采用高压旋喷桩止水帷幕，内侧挂网喷浆。地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋混凝土支撑。降水措施采用止水帷幕外侧设置观察井、回灌井，坑内设置管井降水，配轻型井点辅助降水。1. 根据图 42，地下连续施工时， C、 D、 E 位置设置何种设施较为合理？2. 观察井、回灌井、管井的作用分别是什么？3. 本工程隧道基坑的施工难点是什么？4. 施工地下连续墙时。导墙的作用主要有哪四项？5. 目前城区内钢梁安装的常用方法有哪些？针对本项目的特定条件，应采用何种架设进行安装？在何时段安装合适？答案：解析：1.C、 D、 E 设置

40、渣土池、泥浆池、钢筋堆放及加工场2.观察井、回灌井、管井的作用分别是什么？观察井：观察地下水位；回灌井：保持地下水位及压力；管井：降低地下水位（降水）。3.（1）地下水位高，降水施工交叉施工多。（2）施工场地狭窄，受到社会交通干扰较大。（3）周边建筑物、管线、道路对于沉降要求控制严格。（4）有多条现状管线待拆改挪移，涉及到管理单位配合工作多。4.（1）挡土；（2）承受施工荷载；（3）存蓄泥浆，保证泥浆液位；（4）测量基准5.（1）自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。（2）应采用支架架设法。（3）采用起重机进行安装。（4）在夜间

41、安装合适。阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）。A.1.5倍B.1.1倍C.1倍D.90%答案：A解析：2022版教材P130阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍截流时采用当地材料主要有块石、石串、装石竹笼等。此外，当截流水力条件较差时，还须采用混凝土块体。一般应优先选用( )截流。A.石块B.石串C.装石竹笼 D.混凝土块体答案：A解析：2022版教材P71截流时采用当地材料在我国已有悠久的历史，主要有块石、石串、装石竹笼等。此外，当截流水力条件较差时，还须采用混凝土块体。石料容重较大，抗冲能力强，一般工程较易获得，而且通常也比较经济。因此，凡有条件者，均应优先选用石块截流。在坝面作业中，

42、对堆石干密度一般采用（）方法测定。A.环刀取样法B.挖坑取样法C.灌水法D.灌砂法答案：C解析：2022版教材P89页 堆石因其空隙大，一般用灌水法测定。当砂砾料因缺乏细料而架空时，也用灌水法测定。旁站监理人员及()未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序A.总监理工程师B.项目经理C.施工企业的现场质检人员D.建设单位技术负责人答案：C解析：2022新版教材P41页凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。以下关于风管安装就位的程序，正确的是（ ）。A.先上层后下层B.先下层后上层C.先主干管后支管D.先平管后水立管E.先立管后水平管

43、答案：A,C,E解析：本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管安装就位的程序通常为先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管。在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()A.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请B.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请C.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请D.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请答案：D解析：本题主要考查对“2Z104022施工企业质量管理体系的建立和运行”的了解。下列自动化仪表安装施工程序正确的是（）。A.取源部件安装电缆敷设仪表管道安装仪表单体校验.调整安装B.取源部件安装仪表单体

44、校验.调整安装电缆敷设仪表管道安装C.取源部件安装仪表管道安装电缆敷设仪表单体校验.调整安装D.取源部件安装电缆敷设仪表单体校验.调整安装仪表管道安装答案：B解析：本题考查的是自动化仪表安装主要施工程序。自动化仪表安装施工程序的部分施工程序顺序为：取源部件安装仪表单体校验、调整安装电缆敷设仪表管道安装。目前，我国水泥砼路面的面层较多采用（）土板。A.普通（素）B.碾压C.连续配筋D.钢筋答案：A解析：2022版教材P7页二级建造师考试试题题库9篇 第7篇有关材料成本分析，材料的储备资金是根据（ ）计算的。A.材料单价B.日平均用量C.储备天数D.材料整理及零星运费E.材料物资的盘亏及毁损答案：

45、A,B,C解析：有关材料成本分析，材料的储备资金是根据材料单价、日平均用量、储备天数计算的。成本控制的方法有（ ） 。A.以目标成本控制成本支出B.以成本计划编制控制成本支出C.以施工方案控制资源消耗D.用净值法进行工期成本的同步控制E.运用目标管理控制工程成本答案：A,C,D,E解析：根据水法规定，当流域范围内的流域规划与区域规划相抵触时，两者之间的关系应当是( )。A.流域规划服从区域规划B.区域规划服从流域规划C.两者均可独立执行D.由主管部门协调一致答案：B解析：2022版教材P318页 流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。流域综合规划和区域综合规划以及与土

46、地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划相协调，兼顾各地区、各行业的需要。（2022年）根据公路工程标准施工招标文件，中标通知书；合同协议书；技术规范；项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是（ ）。A.B.C.D.答案：D解析：根据公路工程标准施工招标文件(2022年版)的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；中标通知书；投标函及投标函附录；项目专用合同条款；公路工程专用合同条款；通

47、用合同条款；技术规范；图纸；已标价工程量清单；承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；其他合同文件。管道与压缩机或汽轮机连接，应采用()配管。A、预配式B、预应力C、无应力D、支撑式答案：C解析：管道与大型设备或动设备连接（比如空压机、制氧机、汽轮机等），无论是焊接还是法兰连接，都应采用无应力配管，其固定焊口应远离机器。钢化玻璃表面不得有损伤，()以下的钢化玻璃应进行引爆处理。A.6mmB.8mmC.10mmD.12mm答案：B解析：2022版教材P213页5）钢化玻璃表面不得有损伤；8mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。（2022年） 关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。

48、A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过 10 年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立 E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同答案：A,E解析：A 正确，试用期包含在劳动合同期限内。B 错误，固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约 定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时 间。劳动合同期限届满，劳动关系即告终止。固定期限劳动合同可以是 1 年、2 年，也可以是 5 年、10 年， 甚至更长时间。C 错误，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要 负责人;(2)劳动者