招标师考试试题题库9章.docx

《招标师考试试题题库9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标师考试试题题库9章.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、招标师考试试题题库9章招标师考试试题题库9章 第1章下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是()。A、订立承包合同B、发布招标公告C、提交投标文件D、发出中标通知书答案：C解析：本题的考点为合同订立的程序。建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。制定招标采购工作协调管理规划时，需要重点分析的内容是（ ）。

2、A.项目资源需求情况 B.项目标段划分C.采购团队岗位职责 D.采购工作先后关系答案：A解析：制定采购工作协调管理规划时，应重点分析：范围说明；采购活动所需的资源；市场状况；制约条件和基本假设。根据最新版考试教材，该考点已删除。政府采购招标项目中，供应商可对招标投标提出质疑的事项有（ ）。A.招标文件 B.招标过程 C.评标报告 D.中标结果E.采购合同答案：A,B,D解析：根据政府采购法第52条规定，可以进行招标投标质疑的内容主要包括三个方面：招标文件、招标过程和中标结果。投保人和被保险人在工程保险合同下的义务有()。A、如实相告B、相互信任C、按期缴费D、协助追偿E、防灾防损答案：A,C,

3、D,E解析：工程保险合同签订后，投保人和被保险人应严格按照合同履行自身的义务，否则有可能会影响保险合同的效力，影响索赔。投保人和被保险人在工程保险合同下的义务主要包括：如实相告；按期缴费；防灾防损；及时报案并配合保险公司的调查；协助追偿。下列指标属于我国服务项目招标采购综合评估法中咨询服务方法和途径指标的有()。A、对项目目标的理解B、后续服务C、工作计划和工期要求D、对客户提供支持的要求E、按照国家所公布的指导价进行评审答案：A,B,C,D解析：本题的考点为我国服务项目招标采购综合评估法中咨询服务方法和途径的指标。我国服务项目招标采购综合评估法中咨询服务方法和途径的指标：(1)对项目目标的理

4、解；(2)方法的质量水平；(3)合理化建议和技术革新；(4)工作计划和工期要求；(5)对客户提供支持的要求；(6)后续服务。在管理承包模式(MC)中，业主要求管理承包商提出保证最大工程费用。关于实际工程费用的说法，正确的是()。A、超支部分由管理承包商承担，结余部分归业主所有B、超支部分由业主承担，结余部分归管理承包商所有C、超支部分由管理承包商承担，结余部分由管理承包商与业主分成D、超支部分由业主承担，结余部分由管理承包商与业主分成答案：C解析：一般来讲，业主均要求管理承包商(MC)提出保证最大工程费用，作为MC的承包基数，投资一旦超支则由MC承担，如有结余则与业主分成。目前已经实施的政府采

5、购强制性目标不包括（）。A.优先采购自主创新产品B.优先采购本国的货物和服务C.强制采购节能产品D.优先采购环境标志产品答案：A解析：招标师考试试题题库9章 第2章有限责任公司组织机构规定，召开股东会会议，应当于会议召开()日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。A、28B、21C、30D、15答案：D解析：本题的考点为有限责任公司组织机构的规定。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起行政诉讼。A、5B、10C、15D、30答案：C解

6、析：行政诉讼法第45条规定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向人民法院提起诉讼。法律另有规定的除外。特许经营项目融资招标文件包括（ ）。 A.投标邀请书或招标公告 B.投标人须知C.项目协议书和投标文件格式 D.附件及附图E-设计条件和要求答案：A,B,C解析：特许经营项目融资招标文件包括投标邀请书或招标公告、投标人须知、项目协 议、投标文件格式、参考资料等。DE两项属于工程建设项目设计招标文件的内容。关于招标项目踏勘现场，下列说法正确的是（）。A.组织踏勘现场仅适用于工程建设项目施工招标B.

7、组织现场踏勘时，可以公开点名签到，以确定潜在投标人是否全部到齐C.招标人可以组织单个或部分潜在投标人踏勘现场D. 招标人不得分批次组织潜在投标人踏勘现场答案：D解析：下列关于博弈的说法，错误的是()。A、每个参与者得到的支付必须为正B、在每一个博弈中，都至少有两个参与者C、作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬D、博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为答案：A解析：任何一个博弈都有三个基本要素：参与者、策略和支付。在每一个博弈中，都至少有两个参与者，每一个参与者都有一组可选择的策略。作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬，即各

8、自得到一笔支付，其支付可以为正，也可以为负。每个参与者所得到的支付都是所有参与者各自所选择的策略共同作用的结果。博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为。工程建设项目中，为了确保设计变更不导致设计质量的下降，应按规定在工程( )阶段，在对全部变更文件、设计图样校对以及施工质量进行检查的基础上，出具质量检查报告，确认设计质量及工程质量满足设计要求。A、预测计划B、科学设计C、组织实施D、竣工验收答案：D解析：某政府投资项目采用资格预审的公开招标方式，其资格预审与发售招标文件之间的逻辑关系是（ ）关系。A.平行 B.顺序 C.搭接 D.交叉

9、答案：B解析：只有进行资格预审合格的单位，才对其发售招标文件，因此，两者的逻辑关系是顺序关系。招标师考试试题题库9章 第3章环境影响评价中，对项目所在地的大气、地面及地下水、地质地貌、土壤等状况的调查属于()。A、自然环境调查B、生态环境调查C、社会经济环境调查D、其他环境调查答案：A解析：本题的考点为环境条件调查。环境条件调查包括自然环境、生态环境、社会经济环境、其他环境调查。自然环境是指项目所在地的大气、地面及地下水、地质地貌、土壤等状况。某机电产品国际招标项目共有甲、乙、丙三个投标人参加投标。评标委员会评标时发现，甲、乙两个投标人投标产品来自同一个制造厂家。评审委员会正确的做法是 （）

10、A.甲、乙两个投标人的投标无效。由于实质性响应的投标人不足3家，该项目应重新招标B.甲、乙两个投标人的投标无效。如果投标人丙响应招标文件要求，可推荐其中标C.甲、乙两个投标人的投标有效。由于使用不同产品的投标人不足三家，该项目应重新招标D.甲、乙两个投标人的投标无效。由于有效投标人不足三家，评标委员会有权否决所有投标答案：C解析：投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、

11、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。建安工程保险中，被保险人的索赔时效是（ ）。A.自保险合同生效之日起，不超过2年B.自保险合同生效之日起，不超过3年C.自损失发生之日起，不超过2年D.自损失发生之日起，不超过3年答案：C解析：根据相关法律规定，建筑安装工程保险中，被保险人的索赔时效自损失发生之日起，不超过2年。依法必须招标的政府投资工程建设项目，进行施工招标必须具备的条件有（）。A.项目立项已经批准B.工程监理单位必须选定C.有招标所需的设计图样及技术资料D.工程施工组织设计已经编制E.招标方式及其组织形式已经

12、核准答案：A,C,D,E解析：某公立医院采用询价方式采购一批货物。对供应商报价的要求应该是 （） A.在规定的报价截止期之前报价，截止期之后报价不得更改 B.第一轮公开报价，第二轮密封报价C.进行两轮密封报价，第二轮报价不得更改D.报价轮次不限，后一轮报价必须比前一轮报价更低答案：A解析：询价程序如下：（1）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机抽取。（2）准备询价文件或询价通知书。询价文件或询价通知书应对采购项目的价格构成、报价要求和评定成交的标准等事项作出规定。（3）确定被询价的供应商名

13、单。询价小组从符合相应资格条件的供应商候选名单中确定不少于3家供应商参加询价。（4）询价。询价小组向确定被询价的供应商发出询价文件或询价通知书，要求其报价;询价小组应给供应商合理的时间准备报价。（5）报价。供应商提交报价文件或报价书，价格一次报出，报出后不得更改。（6）确定成交供应商。询价小组对供应商报价进行审查后，将符合采购需求（实质性满足询价文件要求）的供应商按照最终报价由低至高进行排序后向采购人推荐成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。（7）将成交结果通知所有被询价的供应商，并在财政部门指定的媒体上公布成交结果。（8）向成交供应商发出成交通知

14、书，签订采购合同。项目初步决策阶段业主的管理工作包括()。A、初步决策阶段的项目建设必要性的环境调查B、项目方案设计的准备工作C、编制并报批项目建议书D、初步决策阶段的技术策划E、初步决策阶段的宏观经济分析答案：A,C,D,E解析：本题的考点为项目初步决策阶段业主的管理工作内容。项目初步决策阶段业主的管理工作内容包括：(1)初步决策阶段的项目建设必要性的环境调查；(2)初步决策阶段的宏观经济分析；(3)初步决策阶段的技术策划；(4)编制并报批项目建议书。对于部分使用自有资金的招标项目中，将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的，有关行政部门可以( )。A、警告、责令限期改正B、罚款C

15、、行政处分D、暂停向该项目拨付资金答案：A解析：招标师考试试题题库9章 第4章当采用施工总承包模式时，分包单位由( )选择，由业主认可。A、施工总承包管理单位B、施工总承包单位C、监理单位D、设计单位答案：B解析：关于特许经营合同和PPP项目合同的关系，下列描述不正确的是()。A、特许经营方式是PPP模式的惯常采用方式之一B、特许经营合同是PPP项目合同的主要类型C、特许经营合同等同于PPP项目合同D、特许经营的各类模式也适用于PPP项目答案：C解析：PPP项目合同是政府方与社会资本方依法就PPP项目合作所订立的合同，其目的是在政府方与社会资本方之间合理分配项目风险，明确双方权利义务关系，保障

16、双方能够根据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。由此可见，特许经营方式是PPP模式的惯常采用方式之一，特许经营合同是PPP项目合同的主要类型。因此，特许经营的各类模式也适用于PPP项目。企业的一体化管理方针是()。A、企业在建立和运行管理体系方面的基本承诺和宗旨B、企业在运营方面的最终目标C、企业的发展状况和战略目标要求D、企业文化和企业目标答案：A解析：一体化管理方针是企业在建立和运行管理体系方面的基本承诺和宗旨，确定管理方针是建立一体化体系的基础环节。一体化管理方针必须满足质量、环境、职业健康安全管理等标准提出的各项要求、法律法规的规定和相关方的期望，确保质

17、量、环境、职业健康安全的管理目标之间协调一致。某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A、质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B、合同仲裁条款约定无效C、双方必须签订补充仲裁协议D、双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理答案：D解析：本题的考点为仲裁协议的法律效力。仲裁机构的管辖权受到仲裁协议的严格限制。仲裁庭只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，而对仲裁协议约定范围之外的其他争议无权仲裁。本题中，发包人与承包人仅约定工

18、程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，故双方只能就质量争议向甲仲裁委员会申请仲裁。招标投标法中所称的履约保证金实际是履约担保的通称，其形式多种多样，一般包括（ ）A.银行保函 B.可撤销信用证C.保兑支票 D.商业汇票E.转账支票答案：A,C,E解析：招标投标法中所称的履约保证金实际是履约担保的通称，其形式多种多样，一般包括：（1)银行保函或不可撤销信用证；（2)保兑支票；（3)银行汇票；（4)现金支票或转账支票； (5)现金；（6)法律规定的其他情形。FIDIC合同条件下，BOT项目较适用的合同条件是 （ ） A.新红皮书 B.新黄皮书C.绿皮书 D.银皮书答案：D解析：私人投资项目，如BOT

19、项目属于银皮书实施的适用范围。某市交通局委托本市采购中心对其新建办公楼采购6部电梯，采取公开招标的方式。采购中心于2022年3月25日在“中国采购与招标网”、“中国政府采购网”、“XX市建设工程信息网”上同时发布招标公告，采取资格后审的方式对投标人进行资格审查，投标截止日期为5月20日。4月20日，招标人组织投标人进行了现场踏勘，并对投标人关于招标文件中提出的疑问进行了澄清，对其中的不足之处进行了修改。投标期限截止之时，共有7家供应商购买了招标文件并投递了投标文件。5月21日，招标人进行开标，对供应商的投标资格进行了审查，7家供应商均符合招标文件要求的条件。监督人员对开标过程进行了全程见证。5

20、月23日，由招标人在政府综合性评价专家库中随机抽取的评标委员会对投标文件进行评标，评标委员会按照各投标人的得分高低依序向招标人推荐前三名中标候选人，并出具了评标报告。5月2428日，招标人对评标委员会的评标结果进行了公示，公示期满后，于6月1日向中标人发出了中标通知书，同时向其他未中标人发出了中标结果通知书。6月10日，招标人与中标人签订了电梯采购合同。1.什么是政府采购？本案例是否属于政府采购？2.根据政府采购法规定，政府采购应当采购本国的货物、工程和服务，但存在着例外情况。本案例中的采购属于例外情况吗？3.本案例中的公开招标属于政府采购的方式之一，根据政府采购法的规定，除了本方法外，政府采

21、购还可以采取哪些方法？答案：解析：1.（1）根据政府采购法规定，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制记的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（2）本案例中市交通局属于国家机关，其采购办公楼电梯的资金来源于财政性资金，因此属于政府采购。2.政府采购法第10条规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但是，存在以下例外情况：（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；（2）未在中国境外使用而进行采购的；（3）其他法律、行政法规另有规定的。针对以上三种例外情形，确需采购进口产品时，按照财政部政府采

22、购进口产品管理办法和关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定，经批准后才能采购该进口产品。本案例中采购电梯不属于以上所列的例外情况，因此，采购时应当采购国内企业生产的电梯。3.根据政府采购法第26条规定，除了公开招标外，政府采购还可以采用以下方式：（1）邀请招标，是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。（2）竞争性谈判，是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。（3）询价，是指采购人从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，向其发出询价通

23、知书让其报价，最后从中确定成交供应商的采购方式。（4）单一来源采购，是指采购人向某一特定供应商直接采购货物或服务的采购方式。（5）其他政府采购方式，是指国务院政府采购监督管理部门认定的，除以上5种采购方式以外的其他政府采购方式，如协议供货和定点采购等方式。招标师考试试题题库9章 第5章根据招标投标法，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（）。A.抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了 “公开原则”，有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前，必须对评标专

24、家进行保密答案：D解析：工程咨询服务项目的特点体现在()。A、影响工程咨询质量的不确定因素较多B、工程咨询项目涉及的相关方相对较少C、工程咨询项目具有时效性D、工程咨询项目涉及的利益纠结多E、工程咨询质量受人力资本影响较大答案：A,C,D,E解析：本题的考点为工程咨询服务项目的特点。工程咨询服务项目具有如下特点：(1)工程咨询项目具有时效性；(2)工程咨询质量受人力资本影响较大；(3)影响工程咨询质量的不确定因素较多；(4)工程咨询项目涉及的相关方多，利益纠结多。按照工程项目建设程序、下列投资控制目标排列顺序正确的是（）。A.投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算、合同价格B.设计概算、投资

25、概算、施工图预算、竣工决算、中标价格C.投资估算、设计概算、招标控制价格、合同价格、竣工决算D.设计概算、投资估算、施工图控制价格、合同价格、竣工决算答案：C解析：服务项目投标文件中的勘察设计项目投标文件的内容包括()。A、投标保证金B、联合体协议书C、投标函D、投标一览表E、勘察设计费投标报价表答案：A,B,C,E解析：服务项目投标文件中的勘察设计项目投标文件通常按照招标文件提供的格式编制投标文件，一般包括下列内容：投标函；法定代表人身份证明或授权委托书；联合体协议书（如有）；投标保证金；勘察设计费投标报价表；勘察设计工作大纲、服务计划书和服务承诺；资格证明文件（资格后审项目）；招标文件规定

26、的其他资料。下列关于招标采购项目管理的说法中，正确的有()。A、招标采购整合管理的内容包括编制招标采购计划、确定目标和任务，制定招标采购的管理流程计划和制定控制措施、协调各种资源并实施B、招标采购风险管理包括制订风险防范计划，识别并评估风险，确定风险应对措施，实施风险控制C、招标采购时间管理即确定招标工作各环节的程序D、招标采购范围管理的内容仅限于界定招标范围和招标服务工作范围E、招标采购的采购管理的工作内容包括收集并分析市场信息，分析是否需要招标项目组织机构以外的资源答案：A,B,E解析：C项，招标采购时间管理的内容包括确定招标工作各环节的顺序，测算所持续的时间，编制进度计划，按进度计划进行

27、控制；D项，招标采购范围管理的内容包括界定招标范围和招标服务工作范围，合理划分标段与合同包。招标采购合同规划内容的关键是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：D解析：在招标采购合同规划的内容中，合同要素规划是关键，一方面结合合同结构与体系，合理分配合同当事人权利义务及责任，进而确定合同条款，另一方面又关系着合同订立及履行的顺利程度。下列各项中，不属于不可抗力范围的是()。A、经商破产B、地震C、洪灾D、火灾答案：A解析：不可抗力的范围一般包括概括式、列举式、综合式三种规定方法。其中，概括式对不可抗力范围只作笼统规定；列举式是将不可抗力事件逐一列出；综合式

28、在列举经常可能发生的不可抗力事件（如战争、地震，洪灾、火灾、暴风雨、雪灾等）的同时，再加上“以及双方同意的其他不可抗力事件”。A项，经商破产应归结于个人经商不力，不能归入不可抗力的范围。招标师考试试题题库9章 第6章下列不属于招标采购实施阶段进度控制主要措施的是()。A、有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系B、合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式C、与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题D、掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求答案：B解析：本题的考点为招标采购实施阶段进度控制的主要措施。招标采购实施阶段进度控制的主要措施包括：(1)准确、完整的理解委托人

29、的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题；(2)掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求；(3)有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系；(4)对里程碑计划和重要招标工作环节设置检查点，并定期进行考核。合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式属于招标采购实施阶段费用控制的主要措施。施工准备阶段，施工单位应负责的活动包括()。A、聘任项目经理B、设立项目经理部C、完成施工图纸的内部审查与外部审查D、编制并完善施工组织设计及质量计划E、施工现场准备答案：A,B,D,E解析：在施工准备阶段施工单位应负责：聘任项目经理，签署项目管理责任及授权书，实

30、行项目经理责任制；设立项目经理部，根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质、地域范围，确定项目经理部的组织形式及人员分配等；编制并完善施工组织设计及质量计划；编制施工项目管理规划及规章制度；施工现场准备；施工队伍的“人、料、机”到位；编写开工申请报告，上报审批。招标采购工作横道图的时间维决定着 （ ）A.项目计划粗略的程度B.项目进度完成的情况C.项目范围的确定D.项目质量的好坏答案：A解析：横道图是一个二维平面图，横维表示进度或活动时间，纵维表示工作内容。横道图的时间维决定着项目计划粗略的程度，根据项目计划的需要，可以以日、周、旬、月等作为度量项目进度的时间单位。下列关于托收的说

31、法错误的是()。A、托收又称中介托收B、托收是委托收款的简称C、跟单托收如以汇票作为收款凭证，则使用跟单汇票D、根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为光票托收和跟单托收。答案：A解析：A项，托收一般都通过银行办理，故又称银行托收。B项，托收是委托收款的简称，是指债权人（出口人）出具债权凭证（汇票等）委托银行向债务人（进口人）收取货款的一种支付方式。CD两项，根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为光票托收和跟单托收。跟单托收如以汇票作为收款凭证，则使用跟单汇票。关于变更程序，下列说法错误的是()。A、变更程序按照提出变更、变更指示、变更估价执行B、发包人同意承包人根据变更意向书要

32、求提交变更实施方案的，由监理人按合同约定发出变更指示C、监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格D、变更指示只能由监理人发出答案：A解析：变更程序按照提出变更、变更估价、变更指示执行：变更的提出。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的，由监理人按合同约定发出变更指示。变更的估价。监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格。变更指示。变更指示只能由监理人发出。对企业投标项目实现“核准制”或“备案制”，属于政府对投资项目的（ ）管理。A.分级 B.分段 C.分类和分项目 D.分规模答案：C解析：我国目前的投资与建设管理程序主要是政府对项目的行政管理程序，形成了分级、

33、分段、分类和分项目管理的格局：分级管理是指各级政府主管部门对项目管理权限的划分。分段管理是指按照我国现行的投资管理体制，投资活动的各个阶段的管理权限，一般不集中于一个部门掌捤，而是由几个部门分别分段管理。分类和分项目管理是指根据项目的行业规模等特点对投资项目进行的管理。目前，除了政府投资项目必须实行审批外，企业投资项目还要根据各类项目的所属行业、地域范围、建设规模等属性确定是否核准或备案。对于外商投资项目，按照项目是否属于鼓励类、允许类和限制类分别设置不同的投资额核准权限；对于境外投资项目，按照是否属于资源开发类，分别设置不同的用汇额核准权限。下列行为，属于合同变更的有()。A、标的数量的增减

34、B、价款的变化C、履行方式的变化D、买卖变为赠与E、履行时间、地点的变化答案：A,B,C,E解析：本题的考点为合同的变更。合同变更是合同关系的局部变化，如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容的变更。指在合同成立以后至未履行或者未完全履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去了同一性，此为合同的更新或更改。招标师考试试题题库9章 第7章业主利用( )合同可将大部分风险转移给承包商。A、成本加浮动酬金B、成本加固定酬金C、固定价格D、可调价格答案：C解析：用益物权中的国有建设用地使用权，

35、可以采取()方式设立。A、出租B、出让C、划拨D、抵押E、转让答案：B,C解析：建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。某施工项目发生设计变更，导致土方工程量由原计划的15000m3增加到18000m3，该土方工程为施工进度计划中的关键工序，原计划施工天数为10天，若其他工序的施工天数不变，则承包商可索赔工期_天。 （ )A. 2 B. 3 C 4 D. 5答案：A解析：如果

36、某干扰事件紧紧影响某单项工程/ 单位工程/分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响，可以应用工期索赔比例分析法.采用比例分析法时，可以按照工程量的比例进行分析。在该题目中，索赔工期= (18000 15000)/ (15000/10) =2 天。现代项目管理起源于()。A、日本B、英国C、德国D、美国答案：D解析：现代项目管理1960年代起源于美国，在此之前对项目进行的管理一直未形成科学的管理方法和明确的标准，人们在管理项目时仅是凭借个人的经验和直觉。业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。A、项目设计阶段B、整个项目实施阶段C、项目施工阶段D、整个项目决策阶段答案：B解析：本题的考点为业

37、主方进度控制的任务。业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。一个项目的投标文件的组成内容应包括()。A、投标函部分B、技术部分C、商务部分D、报价部分E、经济部分答案：A,B,C解析：在对招标采购项目计划进行实施和检查时，要检查投标人的投标文件是否齐全。投标文件的组成内容应当包括：投标函部分、商务部分、技术部分。下列各项不属于施工监理的工作内容是 （）A.协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购B.施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和资源控制C.参与

38、工程竣工预验收，签署建设工程监理意见D.知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护答案：B解析：解析 施工监理的工作内容主要包括：（1）协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购；（2）技术监督和检查，检查工程设计、材料和设备质量，对操作或施工质量的监理检查等；（3）施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制等；（4）协调管理，处理施工阶段的各种现场糾纷和签证工作；（5）知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护；（6）参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见；（7）信息资料管理，建设工程监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理资料。招标师考

39、试试题题库9章 第8章已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5d，总时差为7d。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3d，则该工作实际进度比计划进度拖延()d。A、3B、5C、8D、10答案：D解析：本题的考点为自由时差和总时差对工作实际进度的影响。因为A工作影响总工期3d，说明该工作超出总时差3d，因此该工作的实际进度比计划进度拖延(7+3)d=10d。关于服务合同类型中总价合同的表述，不正确的是()。A、总价合同容易管理，因为只有在提交了明确规定的成果后才会付款B、总价合同有固定总价合同、可调总价合同和半固定总价合同三种C、总价合同的合同价款的支付通常随着

40、项目可交付物的提交分批分次渐进支付或者一次性支付D、总价合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计、程序化的数据处理系统等答案：B解析：本题的考点为服务合同类型总价合同。总价合同主要适用于服务内容和期限以及要求服务方提交的成果能够明确规定的服务项目。这类合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计、程序化的数据处理系统等。总价合同的合同价款的支付通常随着项目可交付物（如报告、图表、工程量清单、招标文件、软件程序等）的提交分批分次渐进支付或者一次性支付。总价合同容易管理，因为只有在提交了明确规定的成果后才会付款。总价合同有固定总价

41、合同和可调总价合同两种。关于敏感性分析，下列说法正确的有()。A、主要分析产品价格波动对方案净收益的影响，则可选用内部收益率作为分析指标B、敏感因素是指其变化会对项目发生很大影响的不确定因素C、一般而言，灵敏度越大的因素越敏感D、敏感性分析的核心是寻找敏感因素并加以分析E、按同时分析的不确定因素的多少，敏感性分析分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析答案：B,C,E解析：A项，分析指标的确定，一般是根据项目的特点、不同的研究阶段、实际需求的情况和指标的重要程度来选择，与进行分析的目标和任务有关。如果主要分析产品价格波动对方案净收益的影响，则可选用净现值作为分析指标。D项，敏感性分析的核心就是寻

42、找项目的敏感因素，并采取措施控制敏感因素，使其向对项目效益有利的方向变动，严格控制不利变化的发生。根据相关法律的规定，中标通知书发出后招标人与中标人订立合同，订立合同前，中标人应当提交( )。A、履约违约金B、履约担保C、招标服务费D、投标保证金答案：B解析：某项目，FNPV(16%)=160万元，FNPV(18%)=-80万元，则项目的FIRR最可能()。A、15.98%B、16.21%C、17.33%D、18.21%答案：C解析：本题的考点为采用试算法确定财务内部收益率。本题的计算过程为：FIRR=16%-160万元/(160-|-80|)万元*（18%-16%）=17.33%某大型设备采

43、购，买卖双方在合同中约定交货时支付部分货款，产品质量委托第三方验收，验收合格后支付剩余货款”。按照产品质量监督分类，这种属于_范畴。 （）A.国家监督 B.行业监督C社会监督 D.质量鉴定答案：C解析：c 社会监督的依据主要是产品质量法， 具体包括：（1)单位和个人对违反产品质量法 规定的行为，向产品质量监督部门或者其他有关部门检举，产品质量监督部门和有关接受举报的部门应负责调查处理；（2)消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询，或向产品质量监督部门、工商行政管理部门及有关部门申诉，接受申诉的部门应当负责处理；（3)保护消费者权益的社会组织可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部

44、门负责处理，或支持消费者对因产品质量造成的损害向人民法院起诉：（4)以合同或订单方式购买产品的企业依合同约定方式而进行的特殊质量监督。根据招标投标法的规定，下列关于机电产品国际招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述中正确的是( )。A、预乙级具有中级职称以上的专职招标人员不得少于从事招标业务人员总数的80%B、机电产品国际招标机构，预乙级近3年年均机电产品国内公开招标业绩在6亿元以上C、机电产品国际招标机构年度的业绩标准、乙级5000万美元以上D、预乙级机电产品国际招标机构年度招标业绩达到5000万美元以上E、乙级机电产品国际招标机构自获得乙级国家招标资格3年内业绩累积达到2.5亿美元以上

45、，并且注册资金在1000万元以上的，可以申请甲级资质答案：C,D,E解析：招标师考试试题题库9章 第9章货物库存控制的首要任务是根据( )的要求来控制库存。A、生产能力B、生产工艺C、产品计划D、进度计划答案：C解析：下列各项不属于招标师的工作规范的是（ ）。A.不得采取不正当的手段侵犯同行的权益B.不得与招标投标主体私下串通协商 C.不得泄露就当保密的招标评标信息D.不得与评标专家串标抬标答案：A解析：招标师的工作规范是指招标师在从事招标采购业务活动时必须遵循的基本准则。招标师不得与招标投标主体和评标专家私下串通协商、黑箱操作、串标抬标，泄露就当保密的招标评标信息，损害国家和社会公共利益，损

46、害招标人和其他市场主体的合法权益。A项是招标师的职业道德规范。对当事人的同一个违法行为，不得给予()以上罚款的行政处罚。A、两次B、三次C、四次D、五次答案：A解析：根据行政处罚法第20条规定，行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖，法律、行政法规另有规定的除外。对管辖发生争议的，报请共同的上一级行政机关指定管辖。行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。环境影响评价必须()，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。A、

47、公正B、公开C、诚实信用D、客观E、公平答案：A,B,D解析：本题的考点为环境影响评价的原则。环境影响评价必须客观、公开、公正，综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。下列依法必须公开招标的工程建设项目中，经核准可以采取邀请招标方式的项目有()。A、环境资源条件特殊，符合条件的潜在投标人仅有3家B、项目的技术性、专业性较强，只有几家潜在投标人可供选择C、公开招标所需费用占工程建设项目总投资的20%D、主要技术采用专有技术的施工项目E、因工期急迫需邀请招标并经过主管领导指示的商品住宅项目答案：A,B解析：根据招标投标法实施条例第八条规定

48、，依法应当公开招标项目存在下列情形之一的，经招标项目有关监督管理部门审批、核准或认定后，方可采用邀请招标方式：涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的。工程项目产品的质量特性包括()。A、适用性B、可靠性C、环境安全性D、耐久性E、过程安全性答案：A,B,D解析：与一般产品与过程的特性有很大不同，工程质量的特性包括工程项目产品的质量特性和工程项目过程的质量特性两个方面。其中，工程项目产品的质量特性一般包括：适用性，包括建筑物平面空间布置合理，操作维修方便，有利于生产生活等；可靠性，又称安全性，即工程在规定的时间和规定的条件下，完成特定功能的能力，包括保证工程本人和工程的使用者免受危害的可能性；耐久性，是指工程能够正常使用的年限，也是工程竣工以后的合理使用寿命周期。某大型工程项目，采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。开标后发现：（1）A投标人的投标报价为3200万元，是最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%.（3）C投标人提交的银行投标保函