北京市建设工程设计合同12423.docx

《北京市建设工程设计合同12423.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市建设工程设计合同12423.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、BF-2001-0212 单位级别编号：北京市建设工程程设计合同工程名称： 工程编号： 合同编号： 发 包 人： 设 计 人： 北京市规划委员员会 制制定 北京市工商行政政管理局 监制二二年七月月填写合同须知一、凡在北京地地区进行建设设工程设计的的发包人和设设计人，可使用本合同同文本；二、使用本合同同文本时，可可对条款进行行必要的补充充；三、本合同附件件填写完毕附附于合同后，双双方应加盖骑骑缝章；四、单位级别编编号按北京市市勘查涉及管管理处统一编编号填写，本本合同工程编编号和合同编编号由设计人人编排；五、本合同文本本由北京市规规划委员会制制定，北京市市工商行政管管理局监制，任任何单位和个个人不

2、得自行行翻印。发包人（甲方）与与设计人（乙乙方）经协商商一致签订本本合同，合同同条款如下： 第一条条 合同签签订依据1.1中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法、建建设工程勘察察设计市场管管理规定和和建设工程程勘察设计管管理条例。1.2国家及北北京市有关建建设工程勘察察设计管理的的其他法规和和规范性文件件。1.3建设工程程批准文件。见见附件一。1.4城市规划划管理部门批批准文件。见见附件二。第二条 工程程设计项目的的设计阶段、内内容、规模、投投资，双方相相互提交的设设计资料与设设计文件。2.1设计内容容涵盖甲方委委托的该工程程项目及项目目中应包括的的各专业，具具体内容应以以可行性研

3、究究报告、设计计任务书、中中标标书、双双方认可的设设计方案为准准，如有需要要补充的内容容或仍有选择择余地的问题题，如结构形形式、工艺、施施工方法对设设计的特定要要求等可另行行约定。2.2发包人向向设计人提交交的设计资料料见附表一，设设计人向发包包人提交的设设计文件详见见附表二，设设计阶段、规规模、投资见见附表三。第三条 设计计收费及支付付办法3.1本工程设设计收费按照照国家和北京京市现行收费费标准执行。发发包人要求设设计人超出国国家主管部门门规定的设计计周期赶工提提供设计图纸纸的，设计人人可以收取最最高不超过设设计费三分之之一的赶工费费，赶工费数数额为 元。3.2本工程设设计收费详见见附表三。

4、本本合同签订时时发包人向设设计人支付估估算设计费总总额的20作为定金，设设计合同履行行后，定金可可以抵做工程程设计费。3.3设计人向向发包人提交交初步设计文文件时，发包包人向设计人人拨付应付设设计费总额的的30（不不含定金）。3.4设计人向向发包人提交交施工图设计计文件时，发发包人向设计计人按设计概概算确定的设设计费结清全全部工程设计计费。3.5对采用新新技术、新工工艺、新设备备、新材料，有有利于提高建建设项目经济济效益、环境境效益和社会会效益的，发发包人和设计计人可以在上上浮25的的幅度内协商商确定收费额额。3.6设计周期期超过12个个月时，设计计人与发包人人可根据不同同阶段完成的的工作量增

5、加加设计费付款款次数，金额额与时间另行行约定。3.7工程设计计费用中不包包括高大空间间的风洞试验验费用、幕墙墙检测费用、设设计采用新结结构新技术时时发生的必要要试验费用及及其发生的各各种设计审查查费用。3.8钢结构工工程加工详图图和各类幕墙墙详图均由钢钢结构加工单单位和专业公公司负责完成成。第四条 双方方责任4.1 发包包人责任4.1.1如期期向设计人提提交本合同附附表二规定的的有关建设文文件和设计资资料，并保证证所提交资料料质量达到工工程设计要求求。发包人对对所提供资料料的合法性、完完整性、正确确性及有效性性负责。发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。4.1.2按约约定的日

6、期和和数量付给设设计人工程设设计合同定金金、工程设计计费和约定的的赶工费。4.1.3本工工程建筑材料料、设备的加加工订货如需需设计人员配配合时，所需需费用由发包包人承担。4.1.4负责责本工程各阶阶段设计文件件向规划设计计管理部门的的送审报批工工作，并负责责将报批结果果书面通知设设计人。4.1.5在不不增加工程设设计费总额情情况下，发包包人有责任就就本工程设计计中所采用的的新技术、新新材料等项目目，协助设计计人办理技术术合同中应由由发包人办理理的有关手续续。技术合同同可作为本合合同的附件，与与本合同具有有同等效力。4.1.6发包包人要求设计计人进行现场场设计或派赴赴施工现场的的设计人员时时，应

7、向设计计人正式发出出邀请书，并并且负责设计计人必要的工工作条件，所所需费用由发发包人负担；发包人要求求设计人派专专人留驻施工工现场进行配配合与解决有有关问题时，双双方应另签订订补充协议或或技术咨询服服务合同。上上述费用不计计入工程设计计费总额之中中。4.2设计人责责任4.2.1设计计人应按国家家规定的技术术规范、标准准、规程及发发包人提出的的设计要求进进行工程设计计，按合同规规定的内容、进进度要求及国国家规定的文文件份数提交交质量合格的的设计文件，并并对其负责。4.2.2设计计人在其设计计文件中应注注明本工程合合理使用年限限。4.2.3负责责本合同工程程设计项目开开工前的设计计交底工作。负负责

8、该项目施施工期间及时时解决与设计计有关的技术术问题。按规规定参加该工工程地基基础础、主体结构构（和主要隐隐蔽工程）和和竣工质量验验收。第五条 工程程设计版权本工程的设计版版权属设计人人所有，发包包人有责任对对此给予保护护，保护内容容应包括投标标书、设计方方案、文件、资资料图纸、数数据、计算机机软件和专有有技术。未经经设计人同意意，发包人对对设计人交付付的设计资料料及文件不得得擅自修改、复复制、向第三三人转让或用用于本合同外外的项目，如如发生以上情情况，发包人人应负法律责责任，设计人人有权向发包包人提出索赔赔。第六条 设计计变更与违约约责任6.1由于发包包人变更计划划任务书、建建设条件、施施工技

9、术条件件、已选定的的设计方案、已已批准的初步步设计、已提提交的使用要要求、文件和和资料等，给给设计人造成成设计返工时时，双方需重重新商定提交交文件的日期期，返工前发发包人要按实实际返工工日日向设计人支支付费用或出出具支付返工工费用具体金金额承诺，每每人每工日按按壹千元计算算。如因上述述变更导致重重新设计的，则则按本合同第第七条7.33款执行，结结清已完成工工作量的设计计费，终止本本合同关系，重重新签订合同同。6.2由于发包包人提交设计计所需资料及及文件超过规规定期限155天以内，设设计人按本合合同规定交付付设计文件时时间顺延；超超过规定期限限15天以上上时，设计人人有权重新确确定提交设计计文件

10、的时间间。6.3发包人未未在本合同第第三条所约定定的时间内交交付工程设计计费时发包人人从应付设计计费之日的次次日起计算，每每延误一天，向向设计人按应应付该阶段工工程设计费的的 支付付违约金。逾逾期超过300天以上时，设设计人有权暂暂停履行后继继阶段工作，并并以书面形式式通知发包人人。发包人的的上级或设计计审批部门对对设计文件不不审批或本合合同项目停建建、缓建，发发包人在事件件发生之日后后15日内按按7.4条款款向设计人结结算设计费。6.4发包人违违反本合同第第五条约定，应应向设计人支支付违约金，其其金额为发包包人向设计人人应支付全部部设计费的两两倍，并承担担其他相应的的法律责任。6.5由于设计

11、计人原因而没没有按本合同同规定的时间间提交设计文文件时，设计计人应从提交交文件之日的的次日起计算算，每延误一一天，减收该该设计阶段设设计费的 作为违约约金。6.6设计人对对设计资料及及文件出现的的遗漏或错误误负责修改或或补充。由于于设计人的错错误造成工程程质量事故损损失时，设计计人除负责采采取补救措施施外，应减收收、免收直接接受损失部分分的设计费。损损失严重的，根根据损失的程程度和设计人人责任大小赔赔偿发包人实实际发生的部部分经济损失失，赔偿金额额依据质量事事故鉴定机构构所确定的事事故责任度进进行，也可在在质量事故发发生后由双方方协商确定。6.7发包人不不履行合同时时，设计人不不返还定金，且且

12、发包人应按按设计人实际际完成工作量量支付设计费费；设计人不不履行合同时时，应双倍返返还发包人定定金，同时返返还已收取的的设计费。第七条 合同同生效、中止止与结束7.1本合同经经双方加盖公公章，并由法法定代表人签签章或起授权权的代理人签签字方为有效效。授权委托托文件为本合合同的一部分分。本合同生生效日期以双双方中最后一一方签字（或或盖章）的日日期为准。7.2本合同生生效后，设计计人负责将合合同送北京市市勘察设计管管理处备案，建建设工程批准准文件和城市市规划管理部部门批准文件件不全时，发发包人应提供供齐全；双方方认为必要时时，可办理公公证。7.3双方因故故需变更或终终止本设计合合同时，应提提前15

13、天书书面通知对方方，对本合同同中的遗留问问题取得一致致意见，形成成书面协议作作为本合同附附件。未达成成协议前，本本合同继续有有效。7.4因发包人人原因要求中中途停止设计计工作的，已已付定金不退退还；当设计计工作进行该该设计阶段不不足一半时，发发包人应支付付该设计阶段段设计费的一一半；设计工工作进行到该该设计阶段超超过一半时，发发包人应支付付该设计阶段段全部设计费费。同时，按按本条7.33款办理，结结束本工程双双方合同关系系。7.5本合同以以设计人向发发包人提供本本合同规定的的全部工程设设计文件，发发包人按 本本合同规定付付清全部设计计费之日起，终终止本合同关关系，本合同同另有条款约约定的除外。

14、第八条 不可可抗力本合同在执行过过程中，若发发生不可抗力力因素，使本本合同不能履履行或不能全全部履行时，双双方可协商解解决，不受本本合同有关条条款的约束。第九条 合同同纠纷解决方方式本合同在执行过过程中发生纠纠纷，双方协协商不成时，向向北京市规划划委员会申请请调解，调解解不成时，采采取下列第（ ）种方式解解决：1. 向北京仲裁委员员会申请仲裁裁；2. 向中国国际经济济贸易仲裁委委员会申请仲仲裁（限涉外外合同）；3. 向有管辖权的人人民法院提起起诉讼。第十条 未尽尽事宜本合同未尽事宜宜由双方协商商确定，并形形成书面协议议作为本合同同附件执行。双双方签订的有有关协议及双双方承诺的往往来电报、电电传

15、、传真、会会议记要等，均均为本合同组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。第十一条 附附加条款本合同附加条款款如下： 第十二条 合合同文本本合同正副本一一式 份，正正本 份，副副本 份，甲甲乙双方各执执正本 份，甲甲方执副本 份，乙方执执副本 份，其其中送管理部部门 份备案案，需公证或或投保时可适适当增加副本本。合同签订地点：北京市发包人（公章）： 设计人人（公章）：法定代表人： 法法定代表人：授权签约代表： 授权权签约代表：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：开户账号： 开户账号： 年年 月 日 年 月 日日发包人应以书面面形式提交下下列建设文件件及设计资料

16、料 附附表一序号文件内容文件提交日 期备 注123456设计人应按约定定周期提交下下列设计文件件 附表二序号文件内容文件提交日 期备 注123456 备注：本工程设设计依次初步步设计、施工工图设计两个个阶段开展设设计工作。设设计进度依照照建设部规定定的设计周期期，并考虑发发包人对该项项目工程的实实际要求以及及设计人的可可能，经双方方共同协商约约定。设计文件提交日日期在双方签签订同时若不不能确定，则则可待设计工工作进行到可可确定时，双双方另行签订订阶段设计计协议书，作作为本合同的的附件执行。提提交设计文件件的份数以国国家物价局和和建设部的规规定为准，超超出部分另行行收费。设计项目收费表表 附附表

17、三1序号项目名称面积（）层数投资（万元）等级收费基价（万元元）调整系数设计收费金额专业复杂附加123456789合 计备注：1.本合合同设计费暂暂按发包人委委托的投资估估算确定，设设计收费结算算以设计人实实际完成的设设计投资额为为基数计算并并据此进行结结算。 22.本合同签签订时，按估估算设计费的的 收取合同定定金。本合同同定金为 元。工程项目设计内内容、规模、投投资及收费表表 附表表三2工程名称： 设设计阶段： 总规模： 总总投资：序号子项名称规模投资设计费其他费用费用合计增加图纸文件费费用各类费用小计备注：1.本表表凡是估算费费用在费用结结算时按概算算设计费及实实际发生的费费用结算 2设计收费标标准按国家现现行标准执行行，需商定的的写入本合同同附加条款。