零星建设工程施工合同范本34233.docx

《零星建设工程施工合同范本34233.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零星建设工程施工合同范本34233.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、零星建设工程施施工合同范本本发包人(甲方)：_承包人(乙方)：_按照中华人民民共和国合同同法及其他他有关法律、法法规和政府规规章，遵循平平等、互利、自自愿和诚信原原则双方就_工程的的有关事项协协商一致，订订立本合同。 第一条 工程概概况1.1工程名称称：_1.2工程地点点：_1.3承包范围围：_（群群体工程应附附工程项目目一览表见见附件）1.4承包方式式：_1.5工期：本本工程自 年 月 日开工，于于 年 月 日竣工。1.6工程质量量：_1.7合同价款款(人民币大大写)：_。本价款为包干价价，除本合同同明文规定以以外，不因任任何原因做任任何调整。第二条 甲方工工作2.1开工前 天，向向乙方提供

2、经经确认的施工工图纸或作法法说明 份，并并向乙方进行行现场交底。清清除影响施工工的障碍物。向向乙方提供施施工所需的水水、电、气及及电讯等条件件，办理施工工所涉及的各各种申请、批批件等手续。2.2指派 为甲甲方驻工地代代表，负责合合同履行。对对工程质量、进进度进行监督督检查，办理理验收、变更更、登记手续续和其他事宜宜。2.3委托 监理理公司进行工工程监理，监监理公司任命命 为总监理工工程师，其职职责在监理合合同中应明确确，并将合同同副本交乙方方 份。2.4协助乙方方保障周围建建筑物及装修修、设备管线线、古树名木木、绿地等不不受损坏。2.5如确实需需要拆改原建建筑物结构或或设备管线，负负责到有关部

3、部门办理相应应审批手续。2.6协调有关关部门做好现现场保卫、消消防、垃圾处处理等工作。2.7_。第三条 乙方工工作3.1参加甲方方组织的施工工图纸或作法法说明的现场场交底，需要要乙方二次设设计的工程，由由乙方提供经经甲方确认的的施工图纸和和作法说明 份，并拟定定施工方案和和进度计划，交交甲方审定，二二次设计费已已包含在合同同价款中。3.2指派 为乙乙方驻工地代代表，负责合合同履行。按按要求组织施施工，保质、保保量、按期完完成施工任务务，解决由乙乙方负责的各各项事宜。3.3严格执行行施工规范、安安全操作规程程、防火安全全规定、环境境保护规定，办办理相关手续续。严格按照照图纸或作法法说明进行施施工

4、，做好各各项质量检查查记录。参加加竣工验收，编编制工程结算算。3.4遵守国家家或地方政府府及有关部门门对施工现场场管理的规定定，妥善保护护好施工现场场周围建筑物物、设备管线线、古树名木木。做好施工工现场保卫和和垃圾消纳等等工作，处理理好由于施工工带来的扰民民问题及周围围单位（住户户）的关系。3.5施工中未未经甲方同意意或有关部门门批准，不得得随意拆改原原建筑结构及及各种设备管管线。3.6工程竣工工未移交甲方方之前，负责责对现场的一一切设施和工工程成品进行行保护。3.7_。第四条 关于工工期的约定4.1甲方要求求比合同约定定的工期提前前竣工时，应应征得乙方同同意，如果乙乙方能够做到到的，不应拒拒

5、绝。4.2因甲方未未按约定完成成工作，影响响工期，工期期顺延。4.3因乙方责责任，不能按按期开工或中中途无故停工工，影响工期期，工期不顺顺延。4.4因设计变变更或非乙方方原因造成的的停电、停水水、停气及不不可抗力因素素影响，导致致停工24小小时以上（一一周内累计计计算），工期期相应顺延。第五条 关于工工程质量及验验收的约定5.1本工程以以施工图纸、作作法说明、设设计变更和国国家制订的与与本工程项目目有关的施工工及验收规范范为质量评定定验收标准。5.2本工程质质量应达到本本合同约定的的质量标准，达达不到约定标标准的，乙方方应承担违约约责任。5.3甲、乙双双方应及时办办理隐蔽工程程和中间工程程的检

6、查与验验收手续。甲甲方不按时参参加隐蔽工程程和中间工程程验收，乙方方可自行验收收，甲方应予予承认。若甲甲方要求复验验时，乙方应应按要求办理理复验。若复复验合格，甲甲方应承担复复验费用，由由此造成停工工，工期顺延延；若复验不不合格，其复复验及返工费费用由乙方承承担，工期不不予顺延。5.4由于甲方方提供的材料料、设备质量量不合格而影影响工程质量量，其返工费费用由甲方承承担，工期顺顺延。5.5由于乙方方原因造成质质量事故，其其返工费用由由乙方承担，工工期不顺延。5.6工程竣工工后，乙方应应通知甲方验验收，甲方自自接到验收通通知 日内组组织验收，并并办理验收、移移交手续。如如甲方在规定定时间内未能能组

7、织验收，需需及时通知乙乙方，另定验验收日期。但但甲方应承认认竣工日期，并并承担乙方的的看管费用和和相关费用。第六条 工程价价款支付6.1本合同生生效后，甲方方分 次，按下下表约定支付付工程款。序号付款次序付款金额占合同价款百分比付款时间或付款款条件说明：若第一次次付款为定金金或预付款，应应在“付款时时间或付款条条件”栏中注注明6.2工程竣工工验收后，乙乙方提出工程程结算并将有有关资料送交交甲方。甲方方自接到上述述资料 天内审查查完毕，到期期未提出异议议，视为同意意。第七条 关于材材料供应的约约定7.1 本工工程甲方负责责采购供应或或由甲方指定定的材料、设设备（见附表表件二甲供供材料设备一一览表

8、和附附件三甲控控材料设备一一览表），应应为符合设计计要求的合格格产品，并应应按时供应到到现场。凡约约定由乙方提提货的，甲方方应将提货手手续移交给乙乙方，由乙方方承担运输费费用。由甲方方供应的材料料、设备发生生了质量问题题或规格差异异，对工程造造成损失，责责任由甲方承承担。甲方供供应的材料，经经乙方验收后后，由乙方负负责保管，保保管费已包含含在合同价款款中。由于乙乙方保管不当当造成损失，由由乙方负责赔赔偿。7.2 凡由乙乙方采购的材材料、设备，如如不符合质量量要求或规格格有差异，应应禁止使用。若若已使用，对对工程造成的的损失由乙方方负责。第八条 有关安安全生产和防防火的约定8.1甲方或乙乙方提供

9、的施施工图纸或作作法说明，应应符合中华华人民共和国国消防条例和和有关防火设设计规范，否否则，由此导导致的有关部部门不批准、不不验收或造成成安全事故，由由责任方承担担。8.2乙方在施施工期间应严严格遵守建建筑安装工程程安全技术规规程、建建筑安装工人人安全操作规规程、中中华人民共和和国消防条例例和其他相相关的法规、规规范。8.3由于乙方方在施工生产产过程中违反反有关安全操操作规程、消消防条例，导导致发生安全全或火灾事故故，乙方应承承担由此引发发的一切经济济损失和法律律后果。第九条 奖励和和违约责任9.1甲方不按按本合同约定定的时间支付付工程款，每每逾期一天，按按应付工程款款总额的千分分之三向乙方方

10、支付违约金金。9.2由于乙方方原因，逾期期竣工，每逾逾期一天，乙乙方支付甲方方合同价款千千分之三的违违约金。甲方方要求提前竣竣工，乙方每每提前一天，甲甲方支付乙方方 元，作为为奖励。9.3工程质量量达不到本合合同约定的质质量标准，乙乙方应无偿返返工或修复，因因此而延误的的工期不予顺顺延，乙方承承担9.1条条逾期交工的的责任。9.4乙方应妥妥善保护甲方方提供的设备备及现场周围围建筑物、设设备管线、古古树文物不变变损害，否则则应照价赔偿偿。9.5甲方未办办理任何手续续，擅自同意意拆改原有建建筑物结构或或设备管线，由由此发生的损损失或事故（包包括罚款），由由甲方负责并并承担损失。9.6未经甲方方同意

11、，乙方方擅自拆改原原建筑物结构构或设备管线线，由此发生生的损失或事事故（包括罚罚款），由乙乙方负责并承承担损失。9.7未办理验验收手续，甲甲方提前使用用或擅自动用用，造成损失失由甲方负责责。9.8因一方原原因，合同无无法继续履行行时，应通知知对方，办理理合同终止协协议，并由责责任方赔偿对对方由此造成成的经济损失失。第十条 争议的的处理10.1本合同同在履行期间间，双方发生生争议时，在在不影响工程程进度的前提提下，双方可可采取协商解解决或请有关关部门进行调调解。10.2当事人人不愿通过协协商、调解解解决或者协商商、调解不成成时，可向人人民法院起诉诉。第十一条 其他他约定_。第十二条 附则则12.

12、1本工程程需要进行保保修或保险时时，应另订协协议。12.2本合同同正本两份，双双方各执一份份。副本 份份，甲方执 份，乙方执执 份。12.3本合同同履行完成后后自动终止。12.4附件（1）工程项目目一览表（2）甲供材料料设备一览表表（3）甲控材料料设备一览表表（4）施工图纸纸或作法说明明（5）会议纪要要（6）设计变更更（7）工程预算算书（8）其他甲方（盖章）： 乙方（盖盖章）：法定代表人： 法定代代表人：代理人： 代理理人：单位地址： 单位位地址：电话： 电电话：传真： 传传真：邮编： 邮邮编：开户银行： 开户户银行：户名：户户名：帐号：帐帐号：年 月 日 年年 月 日附件一： 工程项目一一览表工程项目名称面积建筑工程量造价开工日期竣工日期附件二： 工工程甲方供应应材料设备一一览表序号材料设备名 称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注