08勘察、设计、测绘合同2430.docx

《08勘察、设计、测绘合同2430.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《08勘察、设计、测绘合同2430.docx（106页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第106页招投标大师08勘察、设计计、测绘合同同编制日期：20004年5月月8日编制单位：目录GF200000203建设工程勘察合合同岩土工程勘察察、水文地质质勘察（含凿凿井）工程测测量、工程物物探工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由勘察人编填填）勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_制定中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局一九九九年十二二月第一部分协 议 书发包人：_勘察人：_发包人委托勘察察人承担_任任务。根据中华华人民共和国国合同法及及国家有关法法规规定，结结合本工程的的具体情况，为为明确责任，协协作配合，确确保工程勘察察质量，经发发包人、勘察察人协商一致致，签订本合

2、合同，共同遵遵守。第一条 工程概况工程名称：_工程建设地点：_工程规模、特征征：_工程勘察任务委委托文号、日日期：_工程勘察任务（内内容）与技术术要求：_承接方式：_预计勘察工作量量：_工程内容：_第二条 发包人应及及时向勘察人人提供下列文文件资料，并并对其准确性性、可靠性负负责。2.1提供供本工程批准准文件（复印印件），以及及用地（附红红线范围）、施施工、勘察许许可等批件（复复印件）。2.2提供供工程勘察任任务委托书、技技术要求和工工作范围的地地形图、建筑筑总平面布置置图。2.3提供供勘察工作范范围已有的技技术资料及工工程所需的坐坐标与标高资资料。2.4提供供勘察工作范范围地下已有有埋藏物的

3、资资料（如电力力、电讯电缆缆、各种管道道、人防设施施、洞室等）及及具体位置分分布图。2.5发包包人不能提供供上述资料，由由勘察人收集集的，发包人人需向勘察人人支付相应费费用。第三条勘察人向向发包人提交交勘察成果资资料并对其质质量负责。勘察人负责向发发包人提交勘勘察成果资料料四份，发包包人要求增加加的份数另行行收费。第四条 开工及提交交勘察成果资资料的时间和和收费标准及及付费方式4.1开工工及提交勘察察成果资料的的时间4.1.11本工程的勘勘察工作定于于_年_月_日开开工，_年_月_日提提交勘察成果果资料，由于于发包人或勘勘察人的原因因未能按期开开工或提交成成果资料时，按按本合同第六六条规定办理

4、理。4.1.22勘察工作有有效期限以发发包人下达的的开工通知书书或合同规定定的时间为准准，如遇特殊殊情况（设计计变更、工作作量变化、不不可抗力影响响以及非勘察察人原因造成成的停、窝工工等）时，工工期顺延。4.2收费费标准及付费费方式4.2.11本工程勘察察按国家规定定的现行收费费标准_计取取费用；或以以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国家家规定的收费费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、勘察察人另行议定定。4.2.22本工程勘察察费预算为_元（大大写_），合合同生效后33天内，发包包人应向勘察察人支付预算算勘察费的220作为定定金、计_元（本合

5、合同履行后，定定金抵作勘察察费）；勘察察规模大、工工期长的大型型勘察工程，发发包人还应按按实际完成工工程进度_时，向向勘察人支付付预算勘察费费的_的工程进进度款，计_元；勘察工工作外业结束束后_天天内，发包人人向勘察人支支付预算勘察察费的_，计_元；提提交勘察成果果资料后100天内，发包包人应一次付付清全部工程程费用。第五条 发包人、勘勘察人责任5.1发包包人责任5.1.11发包人委托托任务时，必必须以书面形形式向勘察人人明确勘察任任务及技术要要求，并按第第二条规定提提供文件资料料。5.1.22在勘察工作作范围内，没没有资料、图图纸的地区（段段），发包人人应负责查清清地下埋藏物物，若因未提提供

6、上述资料料、图纸，或或提供的资料料图纸不可靠靠、地下埋藏藏物不清，致致使勘察人在在勘察工作过过程中发生人人身伤害或造造成经济损失失时，由发包包人承担民事事责任。5.1.33发包人应及及时为勘察人人提供并解决决勘察现场的的工作条件和和出现的问题题（如：落实实土地征用、青青苗树木赔偿偿、拆除地上上地下障碍物物、处理施工工扰民及影响响施工正常进进行的有关问问题、平整施施工现场、修修好通行道路路、接通电源源水源、挖好好排水沟渠以以及水上作业业用船等），并并承担其费用用。5.1.44若勘察现场场需要看守，特特别是在有毒毒、有害等危危险现场作业业时，发包人人应派人负责责安全保卫工工作，按国家家有关规定，对

7、对从事危险作作业的现场人人员进行保健健防护，并承承担费用。5.1.55工程勘察前前，若发包人人负责提供材材料的，应根根据勘察人提提出的工程用用料计划，按按时提供各种种材料及其产产品合格证明明，并承担费费用和运到现现场，派人与与勘察人的人人员一起验收收。5.1.66勘察过程中中的任何变更更，经办理正正式变更手续续后，发包人人应按实际发发生的工作量量支付勘察费费。5.1.77为勘察人的的工作人员提提供必要的生生产、生活条条件，并承担担费用；如不不能提供时，应应一次性付给给勘察人临时时设施费_元。5.1.88由于发包人人原因造成勘勘察人停、窝窝工，除工期期顺延外。发发包人应支付付停、窝工费费（计算方

8、法法见6.1）；发发包人若要求求在合同规定定时间内提前前完工（或提提交勘察成果果资料）时，发发包人应按每每提前一天向向勘察人支付付_元元计算加班费费。5.1.99发包人应保保护勘察人的的投标书、勘勘察方案、报报告书、文件件、资料图纸纸、数据、特特殊工艺（方方法）、专利利技术和合理理化建议，未未经勘察人同同意，发包人人不得复制、不不得泄露、不不得擅自修改改、传送或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目；如发生上上述情况，发发包人应负法法律责任，勘勘察人有权索索赔。5.1.110本合同有有关条。款规规定和补充协协议中发包人人应负的其它它责任。5.2勘察察人责任5.2.11勘察人应按按国家技术规规

9、范、标准、规规程和发包人人的任务委托托书及技术要要求进行工程程勘察，。按按本合同规定定的时间提交交质量合格的的勘察成果资资料，并对其其负责。5.2.22由于勘察人人提供的勘察察成果资料质质量不合格，勘勘察人应负责责无偿给予补补充完善使其其达到质量合合格；若勘察察人无力补充充完善，需另另委托其他单单位时，勘察察人应承担全全部勘察费用用；或因勘察察质量造成重重大经济损失失或工程事故故时，勘察人人除应负法律律责任和免收收直接受损失失部分的勘察察费外，并根根据损失程度度向发包人支支付赔偿金，赔赔偿金由发包包人、勘察人人商定为实际际损失的_。5.2.33在工程勘察察前，提出勘勘察纲要或勘勘察组织设计计，

10、派人与发发包人的人员员一起验收发发包人提供的的材料。5.2.44勘察过程中中，根据工程程的岩土工程程条件（或工工作现场地形形地貌、地质质和水文地质质条件）及技技术规范要求求，向发包人人提出增减工工作量或修改改勘察工作的的意见。并办办理正式变更更手续。5.2.55在现场工作作的勘察人的的人员，应遵遵守发包人的的安全保卫及及其它有关的的规章制度，承承担其有关资资料保密义务务。5.2.66本合同有关关条款规定和和补充协议中中勘察人应负负的其它责任任。第六条 违约责任6.1由于于发包人未给给勘察人提供供必要的工作作生活条件而而造成停、窝窝工或来回进进出场地，发发包人除应付付给勘察人停停、窝工费（金金额

11、按预算的的平均工日产产值计算），工工期按实际工工日顺延外，还还应付给勘察察人来回进出出场费和调遣遣费。6.2由于于勘察人原因因造成勘察成成果资料质量量不合格，不不能满足技术术要求时，其其运工勘察费费用由勘察人人承担。6.3合同同履行期间，由由于工程停建建而终止合同同或发包人要要求解除合同同时，勘察人人未进行勘察察工作的，不不退还发包人人已付定金；已进行勘察察工作的；完完成的工作量量在50以内时时，发包人应应向勘察人支支付预算额550的勘察察费计_元；完成的的工作量超过过50时，则则应向勘察人人支付预算额额100的勘勘察费。6.4发包包人未按合同同规定时间（日日期）拨付勘勘察费，每超超过一日，应

12、应偿付未支付付勘察费的千千分之一逾期期违约金。6.5由于于勘察人原因因未按合同规规定时间（日日期）提交勘勘察成果资料料，每超过一一日，应减收收勘察费千分分之一。6.6本合合同签订后，发发包人不履行行合同时，无无权要求退还还定金；勘察察人不履行合合同时，双倍倍返还定金。 第七七条 本合同未尽尽事宜，经发发包人与勘察察人协商一致致，签订补充充协议，补充充协议与本合合同具有同等等效力。第八条 其它它约定事项：_第九条 本合合同发生争议议，发包人、勘勘察人应及时时协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、勘察人人同意由_仲裁裁委员会仲裁裁。发包人、勘勘察人未在本本

13、合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成书面仲裁协协议的，可向向人民法院起起拆。第十条 本合同自发发包人、勘察察人签字盖章章后生效；按按规定到省级级建设行政主主管部门规定定的审查部门门备案；发包包人、勘察人人认为必要时时，到项目所所在地工商行行政管理部门门申请鉴证。发发包人、勘察察人履行完合合同规定的义义务后，本合合同终止。本合同一式_份，发发包人_份、勘勘察人_份。发包人名称：勘察人人名称： （盖章）（盖盖章）法定代表人：（签签字） 法法定代表人：（签字）委托代理人：（签签字） 委委托代理人：（签字）住 所： 住住 所：邮 政 编 码码： 邮 政 编 码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开

14、 户 银 行行： 开 户 银 行：银 行 帐 号号： 银 行 帐 号：建设行政主管部部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖盖章）备 案 号号： 经 办 人：备案日期：年月日日 鉴证日期：年月月日GF-20000-02044建设工程勘察合合同岩土工程设计计、治理、监监测工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由勘察人编填填）勘察证书等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_监定中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局一九九九年十二二月第一部分协 议 书发包人：_勘察人：_发包人委托勘察察人承担_工工程项目的岩岩土工程任务务。根据中华华人民共和国国合同法及及国家有关法法规，经发包包人、承包人人

15、协商一致签签订本合同。第一条 工程概况1.1工程程名称：_1.2工程建设设地点：_1.3工程规模模、特征：_1.4工程勘察察任务委托文文号、日期：_1.5工程勘察察任务（内容容）与技术要要求：_1.6承接方式式：_1.7预计勘察察工作量：_1.8工程程内容：_第二条 发包人向承承包人提供的的有关资料文文件序号号 资料料文件名称 份数数 内容容要求 提交交时间 第四条承包人应应向发包人交交付的报告、成成果、文件序号号 资料料文件名称 份数数 内容容要求 提交交时间 第四条 工期4.1开工工及提交勘察察成果资料的的时间本岩土工程程自_年_月月_日开工至_年年_月_日完完工，工期为为_天。由于发发包

16、人或承包包人的原因，未未能按期开工工、完工或交交付成果资料料时，按本合合同第八条规规定执行。第五条 发包人、勘勘察人责任5.1本岩岩土工程收费费按国家规定定的现行收费费标准_计取取；或以“预预算包干”、“中中标价加签证证”、“实际际完成工作量量结算”等方方式计取收费费。国家规定定的收费标准准中没有规定定的收费项目目，由发包人人、承包人另另行议定。5.2本岩岩土工程费总总额为_元（大大写_），合同生生效后3天内内，发包人应应向承包人支支付预算工程程费总额的220，计_元作为定定金（本合同同履行后，定定金抵作工程程费）。5.3本合同生生效后，发包包人按下表约约定分_次次向承包人预预付（或支付付）工

17、程费，发发包人不按时时向承包人拨拨付工程费，从从应拨付之日日起承担应拨拨付工程费的的滞纳金。拨付付工程费时间间（工程进度度） 占合合同总额百分分比 金额额人民币（元元） 第六条 变更及工程程费的调整6.1由于发包包人未给勘察察人提供必要要的工作生活活条件而造成成停、窝工或或来回进出场场地，发包人人除应付给勘勘察人停、窝窝工费（金额额按预算的平平均工日产值值计算），工工期按实际工工日顺延外，还还应付给勘察察6.2本岩土工工程进行中，发发包人对工程程内容与技术术要求提出变变更，发包人人应在变更前前_天天向承包人发发出书面变更更通知，否则则承包人有权权拒绝变更；承包人接通通知后于_天内，提提出变更方

18、案案的文件资料料，发包人收收到该文件资资料之日起_天内内予以确认，如如不确认或不不提出修改意意见的，变更更文件资料自自送达之日起起第_天自行生效效，由此延误误的工期顺延延外，因变更更导致承包人人经济支出和和损失，由发发包人承担。6.3变更后，工工程费按如下下方法（或标标准）进行调调整：_第七条 发发包人、承包包人责任7.1发包人责责任7.1.1发包包人按本合同同第二条规定定的内容，在在规定的时问问内向承包人人提供资料文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限性负责；发发包人提供上上述资料、文文件超过规定定期限15天天以内，承包包人按合同规规定交付报告告、成果、文文件的时间顺顺延，规定期期限超过1

19、55天以上时，承承包人有权重重新确定交付付报告、成果果、文件的时时间。7.1.2发包包人要求承包包人在合同规规定时间内提提前交付报告告、成果、文文件时，发包包人应按每提提前一天向承承包人支付_元计计算加班费。7.1.3发包包人应为承包包人现场工作作人员提供必必要的生产、生生活条件；如如不能提供时时，应一次性性付给承包人人临时设施费费_元。7.1.4开工工前，发包人人应办理完毕毕开工许可、工工作场地使用用、青苗、树树木赔偿、坟坟地迁移、房房屋构筑物拆拆迁、障碍物物清除等工作作，及解决扰扰民和影响正正常工作进行行的有关问题题，并承担费费用；发包人应向承包包人提供工作作现场地下已已有埋藏物（如如电力

20、、电讯讯电缆、各种种管道、人防防设施、洞室室等）的资料料及其具体位位置分布图，若若因地下埋藏藏物不清，致致使承包人在在现场工作中中发生人身伤伤害或造成经经济损失时，由由发包人承担担民事责任；在有毒、有害环环境中作业时时，发包人应应按有关规定定，提供相应应的防护措施施，并承担有有关的费用；以书面形式向承承包人提供水水准点和坐标标控制点；发包人应解决承承包人工作现现场的平整，道道路通行和用用水用电，并并承担费用。7.1.5发包包人应对工作作现场周围建建筑物、构筑筑物、古树名名木和地下管管道、线路的的保护负责，对对承包人提出出书面具体保保护要求（措措施），并承承担费用。7.1.6发包包人应保护承承包

21、人的投标标书、报告书书、文件、设设计成果、专专利技术、特特殊工艺和合合理化建议，未未经承包人同同意，发包人人不得复制泄泄露或向第三三人转让或用用于本合同外外的项目，如如发生以上情情况，发包人人应负法律责责任，承包人人有权索赔。7.1.7本合合同中有关条条款规定和补补充协议中发发包人应负的的责任。7.2承包人责责任7.2.11承包人按本本合同第三条条规定的内容容、时间、数数量向发包人人交付报告、成成果、文件，并并对其质量负负责。7.2.22承包人对报报告、成果、文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改补充充；由于承包包人的遗漏、错错误造成工程程质量事故，承承包人除负法法律责任和负负责采取补救救措施外，

22、应应减收或免收收直接受损失失部分的岩土土工程费，并并根据受损失失程度向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金额由发包人人、承包人商商定为实际损损失的_。7.2.33承包人不得得向第三人扩扩散、转让第第二条中发包包人提供的技技术资料、文文件。发生上上述情况，承承包人应负法法律责任，发发包人有权索索赔。7.2.44遵守国家及及当地有关部部门对工作现现场的有关管管理规定，做做好工作现场场保卫和环卫卫工作，并按按发包人提出出的保护要求求（措施），保保护好工作现现场周围的建建、构筑物，古古树、名木和和地下管线（管管道）、文物物等。7.2.55本合同有关关条款规定和和补充协议中中承包人应负负的责任。第八条 违违约

23、责任：8.1由于发包包人提供的资资料、文件错错误、不准确确，造成工期期延误或返工工时，除工期期顺延外，发发包人应向承承包人支付停停工费或返工工费，造成质质量、安全事事故时，由发发包人承担法法律责任和经经济责任。8.2在合合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，承承包人未开始始工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已进行工工作的，完成成的工作量在在50以内内时，发包人人应支付承包包人工程费的的50的费费用；完成的的工作量超过过50时，发发包人应支付付承包人工程程费的1000的费用。8.3发包包人不按时支支付工程费（进进度款），承承包人在约定定支付时间110天后，向向发包人发出出书面催款的的

24、通知，发包包人收到通知知后仍不按要要求付款，承承包人有权停停工，工期顺顺延，发包人人还应承担滞滞纳金。8.4由于于承包人原因因延误工期或或未按规定时时间交付报告告、成果、文文件，每延误误一天应承担担以工程费千千分之一计算算的违约金。8.5交付的报报告、成果、文文件达不到合合同约定条件件的部分，发发包人可要求求承包人返工工，承包人按按发包人要求求的时间返工工，直到符合合约定条件，因因承包人原因因达不到约定定条件，由承承包人承担返返工费，返工工后仍不能达达到约定条件件，承包人承承担违约责任任，并根据因因此造成的损损失程度向发发包人支付赔赔偿金，赔偿偿金额最高不不超过返工项项目的收费。第九条 材材料

25、设备供应应。9.1发包人、承承包人应对各各自负责供应应的材料设备备负责，提供供产品合格证证明，并经发发包人、承包包人代表共同同验收认可，如如与设计和规规范要求不符符的产品，应应重新采购符符合要求的产产品，并经发发包人、承包包人代表重新新验收认定，各各自承担发生生的费用。若若造成停、窝窝工的，原因因是承包人的的，则责任自自负；原因是是发包人的，则则应向承包人人支付停、窝窝工费。9.2承包包人需使用代代用材料时，须须经发包人代代表批准方可可使用，增减减的费用由发发包人、承包包人商定。第十条 报告、成果果、文件检查查验收 10.1由由发包人负责责组织对承包包人交付的报报告、成果、文文件进行检查查验收

26、。 10.2发发包人收到承承包人交付的的报告、成果果、文件后_天内内检查验收完完毕，并出具具检查验收证证明，以示承承包人已完成成任务，逾期期未检查验收收的，视为接接受承包人的的报告、成果果、文件。 10.3隐隐蔽工程工序序质量检查，由由承包人自检检后，书面通通知发包人检检查；发包人人接通知后，当当天组织质检检，经检验合合格，发包人人、承包人签签字后方能进进行下一道工工序；检验不不合格，承包包人在限定时时间内修补后后重新检验，直直至合格；若若发包人接通通知后24小小时内仍未能能到现场检验验，承包人可可以顺延工程程工期，发包包人应赔偿停停、窝工的损损失。 10.4工工程完工，承承包人向发包包人提交

27、岩土土治理工程的的原始记录、竣竣工图及报告告、成果、文文件，发包人人应在_天内组织织验收，如有有不符合规定定要求及存在在质量问题，承承包人应采取取有效补救措措施。 10.5工工程未经验收收，发包人提提前使用和擅擅自动用，由由此发生的质质量、安全问问题，由发包包人承担责任任，并以发包包人开始使用用日期为完工工日期。 10.6完完工工程经验验收符合合同同要求和质量量标准，自验验收之日起_天天内，承包人人向发包人移移交完毕，如如发包人不能能按时接管，致致使已验收工工程发生损失失，应由发乍乍人承担，如如承包人不能能按时交付，应应按逾期完工工处理，发包包人不得因此此而拒付工程程款。第十一条 本本合同未尽

28、事事宜，经发包包人与承包人人协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等效力力。第十二条 其其它约定事项项：_第十三条 争争议解决办法法 本合同发生生争议时，发发包人、承包包人应及时协协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、承包人人同意由_仲仲裁委员会仲仲裁。发包人人、承包人未未在本合同中中约定仲裁机机构，事后又又未达成书面面仲裁协议的的，可向人民民法院起诉。 第十四条条 合同生生效与终止本合同自发包人人、承包人签签字盖章后生生效；按规定定到省级建设设行政主管部部门规定的审审查部门备案案；发包人、承承包人认为必必要时，到项项目所在地工工商行政

29、管理理部门申请鉴鉴证。发包人人、承包人履履行完合同规规定的义务后后，本合同终终止。本合同一式_份，发发包人_份、勘勘察人_份。发包人名称：承包人人名称： （盖章）（盖盖章）法定代表人：（签签字） 法法定代表人：（签字）委托代理人：（签签字） 委委托代理人：（签字）住 所： 住住 所：邮 政 编 码码： 邮 政 编 码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行行： 开 户 银 行：银 行 帐 号号： 银 行 帐 号：建设行政主管部部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖盖章）备 案 号号： 经 办 人：备案日期：年月日日 鉴证日期：年月月日GF-20000-02100建设工程设计合合同专业建设工程程设计合同工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由设计人编填填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局一九九九年十二二月第一部分协 议 书发包人：_设计人：_发包人委托设计计人承担_工工程设计，工工程地点为_