2022有关工程合同模板7篇.docx

《2022有关工程合同模板7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关工程合同模板7篇.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关工程合同模板7篇工程合同 篇1合同编号：_买方（甲方）：_卖方（乙方）：_北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二九年五月北京市建筑工程防水材料选购合同买方（甲方）：_卖方（乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条 运用货物工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.建设单位：_4.施工单位：_5.监理单位：_货物名称_商标_规格型号_运用部位_单位_数量_单价_合计_备注_。其次条 货物的基本状况总价款：大写： 小写：本合同签订后

2、甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执行。第三条 质量和包装要求1.货物质量执行_标准。2.货物性能的其他技术要求是：_。3.包装标准：_。4.乙方应当在包装物上注明生产日期和运用期限。第四条 付款方式1.双方约定按以下第_方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，每月_日前支付上月供货货款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，乙方每供货

3、达到_后_日内，甲方支付该批货物价款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内，甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（3）其他方式：_ 。2.甲方无正值理由超过约定的交（提）货最终时限_日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在_日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。第五条 交（提）货方式、时间和地点1.交（提）货方式：_。2.交（提）货时间：_。3.运输方式：_。4.运输费用：_。5.货物交接地点：_。6.收货人：_。7.甲方指定的货物签收人：姓名电话身份证号8.其他约定：_。第六条 货物的验收及检测1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出

4、具的检测报告原件并供应复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当供应报关单等进口凭证。乙方未能供应上述资料的，甲方有权拒收。2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。4.双方对于封样以及复检的方法，按_执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_；样品采集与封样的方法是：_。

5、双方约定的复检检测鉴定机构为 _，检测费由甲方担当；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方担当。5.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第七条 双方其他义务1.甲方义务（1）甲方应当提前_日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2.乙方义务（1）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。（3）乙方应当明确告知配套运用产品的保

6、质期限或有效期限。第八条 违约责任1.甲方违约责任（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的_%以上并超过_日的，乙方有权解除合同。（2）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（3）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之_向甲方支付违约金；逾期交货超过_日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同

7、约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第九条 合同的解除1.经双方协商一样，可以解除本合同。2.依法律规定或合同约定恳求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丢失解除权。第十条 通知与送达1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：_。乙方：_。一方变更地址，应当刚好书面通知对方，否则以原地址为准。2.以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。第十一条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建

8、设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，根据下列第 种方式解决：1.向_人民法院提起诉讼；2.向_仲裁委员会申请仲裁。第十二条 其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。2.未尽事宜，经双方协商一样签订补充协议。3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。假如合同签约人不是法定代表人，应当提交授权托付书。4.双方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应当刚好向对方通报不能履行合同的理由，并在_日内供应书面证明。5.其他事项：_ 。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：

9、_电话：_电话：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_税务登记证号：_税务登记证号：_签订地点：_签订时间：_合同编号：_附件编号：_北京市建筑工程防水材料选购合同补充协议买方（甲方）：_卖方（乙方）：_经甲乙双方协商一样，现依据甲乙双方于_ 年_月_日签订的编号为_北京市建筑工程防水材料选购合同签订补充协议如下：买方（甲方）：（盖章）_卖方（乙方）：（盖章）_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_签订地点：_签订时间：_工程合同 篇2：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进

10、行电梯安装时，由于甲承包人不协作，给乙承包人造成了肯定的损失，则该损失应当由（ ）担当。A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师答案：B。：对于单价合同，下列叙述中正确的是（ ）：A 采纳单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担C 固定单价合同由发包人担当物价上涨的风险D 可调单价合同由承包人担当物价上涨的风险答案：B：对于采纳单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一样时，正确的做法是 （ ）：A 分别调整单价和总价B 按市场价调整单价C 以总价为准调整单价D 以单价

11、为准调整总价答案：D：在固定总价合同形式下，承包人担当的风险是 （ ）：A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险B 全部工程量和通货膨胀的风险C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险答案：B：一般而言，采纳固定总价合同时，承包商的投标报价较高的缘由是 （ ）：A 承包商丢失了今后一切的索赔权力B 业主因今后工程款结算的工作量削减而赐予承包商的费用补偿C 业主今后可以增加工程范围和内容而不赐予承包商另外的费用补偿D 承包商会将工程量及一切不行预见因素的风险补偿加到投标报价之中答案：D：固定总价合同适用于 （ ）的项目：A 工期长、工程量改变幅度很大

12、B 工期长、工程量改变幅度不太大C 工期短、工程量改变幅度不太大D 工期短、工程量改变幅度很大答案：C：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是 （ ）：A 采纳该计价方式不利于业主方的投资限制B 采纳该计价方式不利于业主方的进度限制C 该计价方式不宜用于项目管理合同D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同答案：A：根据施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度安排后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改看法。假如工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改看法，则视为（ ）：A 工程师已经确认，承包人不再担当安排的缺陷责任B 工程师已经确认，承包人仍应担当安排的缺陷责任C 工

13、程师未确认，承包人应修改进度安排D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 答案：B。建设工程合同（示范文本）规定，工程师接到承包人提交的进度安排后，应当予以确认或提出修改看法，时间 限制则由双方在专用条款内约定。假如工程师逾期不确认也不提出书面看法，则视为已同意。工程师对进度安排和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度安排本身的缺陷所应担当的责任。：根据施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）：A 工程验收通过B 承包人送交了竣工验收报告C 办理完移交工程手续D 发包人支付了竣工结算款 答案：C。建设工程合同（示范文本）规定，承包人收到竣工价款后14天内

14、将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终 止。：根据施工合同示范文本的规定，因承包人的缘由不能按时开工，（ ）后推迟开工日期A 需承包人书面通知工程师B 应经建设行政主管部门批准C 应经工程师批准D 需承包人书面通知发包人 答案：C。建设工程合同（示范文本）规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。假如工程师不同意延期要求，工期不予顺延。假如承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。：根据施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文

15、件包括（ ）：A 投标书及其附件B 招标阶段对投标人质疑的书面解答C 资格审查文件D 工程报价单E 履行合同中的变更协议 答案：A、D、E。建设工程合同（示范文本）的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不行抗力，致使承包人负责选购的设备运到现场打算安装前造成损失 ，则该损失应由（ ）担当。A 发包人B 承包人C 设备供应人D 发包人和承包人分别答案：A。施工合同示范文本通用条款中关于因不行抗力事务而出现的责任担当：工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至

16、施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当；承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人担当；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人担当；工程所需清理、修复费用，由发包人担当；延误的工期相应顺延。：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）：A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B 投保人和被保险人是保险合同的当事人C 发包人未经过竣工验收即提前运用部分工程，保险公司不再对该部分工程担当保险义务D 保险合同的有效期至工程保修期满为止答案：C：建筑工程一切险的保险终止时间

17、可以是（ ）：A 工程动工B 全部工程验收合格C 工程全部人实际占有全部工程D 施工合同约定的竣工E 保修期满答案：B、C：建筑工程一切险规定保险公司担当保险责任的范围包括（ ）的损失。A 外力引起的电气装备B 地震导致施工建筑物C 台风摧毁施工现场内的临时工程D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E 气温改变造成精密仪表答案：A、B、C：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中须要采纳不行替代的专有技术，该施工项目（ ）方式发包。A 应当采纳公开招标B 应当采纳邀请招标C 应当采纳议标D 可以采纳干脆托付答案：D。招标投标法规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采纳干

18、脆托付的方式发包建设任务：涉及国家平安、国家隐私的工程；抢险救灾工程；采纳特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。：考虑到特别行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采纳（ ）方式为宜。A 公开招标B 邀请招标C 议标D 方案竞赛答案：B。方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料选购中采纳的招标方式。题中提到特别行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采纳邀请招标。：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B 竞争的激烈程度相对较差C 招标时间长D 招标费用高E 评标工作量较大答案：A、B。：招投标过程中须要对现场进行

19、考察，以了解现场状况。现场考察组织工作由（ ）。A 招标人担当，费用由投标人担当B 投标人担当，费用由招标人担当C 招标人担当，费用由招标人担当D 投标人担当，费用由投标人担当答案：A。招标投标法规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。：公开招标在开标时，应当由（ ）。A 招标监督机构主持，全部投标人均应参与B 招标监督机构主持，投标人自愿参与C 招标人主持，全部投标人均应参与D 招标人主持，投标人自愿参与答案：C。招标投标法规定，公开招标和邀请招标均应实行开标会议，体现招标的公允、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，全部投标人均应参与，并邀请项

20、目建设有关部门代表出席。：根据招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。A 与投标人就投标价格进行谈判B 将中标结果通知未中标的投标人C 强制中标人接受新的承包条件D 在评标委员会举荐备选中标人名单外确定中标人E 授权评标委员会确定中标人答案：A、C、D。：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一样时，应以（ ）为准。A 现场考察时招标人口头说明B 招标文件规定C 书面回函解答D 仲裁机构裁定答案：C。：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。A 设计方案优劣B 环境爱护措施是否合理C 投资估算是否超过限额D 投标报价是否最低E 社会

21、信誉是否良好答案：A、B、C、E。B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。：某建设项目施工招标过程中，由于某种缘由，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。A 投标人可以修改投标文件的实质内容B 投标人不得修改投标文件的实质内容C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限D 投标人可以拒绝技标人延长投标保函期限的要求E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求答案：B、C、D、E。招标投标法规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特别状况的，招标人可以书面形式要求全部投标

22、人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。：确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。A 标底价B 投标价C 评标价D 标底修正价答案：B。：对招标文件的响应存在微小偏差的投标书，（ ）。A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C 不予淘汰，允许投标人重新报价D 初评阶段予以淘汰答案：B。：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价

23、要求，根据招标投标法的规定，中标 人（ ）招标人的要求。A 应当接受B 可以接受C 应当拒绝D 可以拒绝答案：C。招标投标法规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一样同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，根据招标投标法的规定，中标人应当拒绝技标人的要求。：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或酬劳没有约定的，确定价款或酬劳时应按（ ）的依次履行。A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D 补充协议、订

24、立合同时履行地的市场价格、合同有关条款答案：C。：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方始终没有订立书面合同，此时应认定（ ）。A 施工合同成立，但不生效B 施工合同成立，且已生效C 施工合同不成立，不生效D 施工合同不成立，但有效答案：B。口头形式是当事人意思表示一样的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。详细地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采纳书面形式的合同，当事人虽然未采纳书面形式但已经履行全部或主要

25、义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。：当合同履行过程中发觉，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（ ）履行。A 支付货币一方所在地B 接受货币一方所在地C 货币存放地D 货币运用地答案：B。：某工程签订的钢材选购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（ ）。A 将钢材送到施工现场B 将钢材送到发包人的办公所在地C 将钢材送到发包人的仓库D 通知发包人自提答案：D。合同法 中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行

26、义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。：合同履行中，担当违约责任的方式包括（ ）。A 接着履行B 实行补救措施C 赔偿损失D 返还财产E 追缴财产，收归国有答案：A、B、C。担当违约责任的方式主要有：接着履行、实行补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。：施工过程中因承包人缘由导致工程实际进度滞后于安排进度，承包人按工程师要求实行赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）担当。A 工程师B 承包人C 工程师和承包人工程合同 篇3甲方：乙方：甲方因须要购置一批窗帘和墙纸，依据合同法及有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商

27、，签订本合同，详细条款如下：1、工程慨况及内容：承包方式：包工包料，不得转包、分包。承包内容：甲方商务宾馆内全部窗帘安装，墙纸施工。工期：年月日至年月2、质量标准：保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装缘由导致的返修，乙方无条件马上赐予修理，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏状况下，甲方需自行购买其损坏配件。3、造价：甲方商务宾馆内全部窗帘安装，工程单价为93。8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算；纱布用量以1。8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完

28、毕当天全额付清（安装全部完成后按实际米数平方结算）。4、付款方式：本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方供应收据（如需正规发票，需另加付总工程造的确6%）。在合同完工后倘如甲方不根据合同如期付款，乙方有权收回全部窗帘物件，不予退还定金。5、违约责任1）因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；2）由于乙方缘由，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。6、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决

29、：1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）向合同签订地人民法院起诉。7、其他详细规定1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同须要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。3）因执行合同时管理处须要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应留意生产平安、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的平安事故，其责任追究将论事处理。8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方

30、（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程合同 篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：资质等级：甲乙双方依据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，详细条款如下：1、工程概况2、工程名称 地点 承包范围 承包方式 承包内容3、工期4、工程质量标准5、工程造价6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式干脆向乙方支付工程款：7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任1

31、）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；2）、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；3）、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4）、甲方未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；5）、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；6）、由于乙方缘由致使工期延误，每

32、延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；10、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1）、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）、向合同签订地人民法院起诉。1、其他详细规定1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_元（此费用不在工程价款内）；2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁_把，由乙方当场负责安装交付运用。3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。2、附则1）、本合同由甲、

33、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2）、本合同签订后工程不得转包。3）、合同履行完后自动终止。4）、本合同的附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）乙方： 代表（签字）：签约日期：年_月_日签约地点：合同附件：附件一：装饰装修工程施工项目确认表 附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表 附件三：家庭居室装饰装修工程报价表 附件四：甲方供应装饰装修材料明细表 附件五：乙方供应装饰装修材料明细表 附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸 附件七：装饰装修工程变更单 附件八：工程验收单 附件九：工程结算单 附件十：工程保修单工程合同 篇5发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_经_批准，本工程于一九九_年_月_日公开招标、邀请投标、协协商标确定由乙方承建，根据中华人民共和国经济合同法修正，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）建设工程施工合同示范文本，并结合XX市有关规定以及本工程的详细状况，签订本合同。第一条工程项目1.1 工程名称：_工程地点： _工程内容：道路_、人行道_、排水管边：规格_m、桥梁：部位_。承包范围：_1.2 工期（1）按定标（或议标、或约定）规定工期 （日历）天。（2）开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日1.3 质量等级：_1.4 合同价款：_