设计合同1206(DOC16)43118.doc

《设计合同1206(DOC16)43118.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计合同1206(DOC16)43118.doc（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.GF20000209建设工程设计合合同（一）（民用建设工程程设计合同）工程名称：台江江区人民法院院审判法庭 工程地点： 福建省xx市xx区 合同编号号： 20116-15 (由设计人编填填)设计证书等级： 建筑工程设设计甲级资质质发包人： xxx市xx区人民法院 xx市xx区区房地产开发发经营公司（代代理单位）设计人： yyyy建筑设计院院签订日期： 2016年12月中华人民共和国国住建部 监制国家工商行政管管理局发包人： xxx市xx区人民法院 xx市xx

2、区房地产开开发经营公司司（代理单位位）设计人：yyyy建筑设计院院发包人委托设计计人承担台台江区人民法法院审判法庭庭（勘察设计计）工程设设计，经双方方协商一致，签签订本合同。第一条 本合合同依据下列列文件签订：1.1中华人人民共和国合合同法中中华人民共和和国建筑法建设工程程勘察设计市市场管理规定定。1.2国家及地地方有关建设设工程勘察设设计管理法规规和规章。1.3建设工程程批准文件。1.4招标编号号为“榕市台江建建安招20150001”的台江区区人民法院审审判法庭（勘勘察设计）招招标文件及中中标通知书为为本合同的依依据及组成部部分。第二条 本合合同设计项目目的内容：名名称、规模、阶阶段、投资及

3、及设计费等见见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容容估算总投资(万元)费率%估算设计费（万元）层数建筑面积方案初步设计施工图1台江区人民法院院审判法庭地下两层，地上上9层约23463.310000/243.84说明工作内容范围：包括方案设设计、初步设设计、施工图图设计、设计计概算、后续续阶段设计、施施工现场配合合服务、图纸纸审查配合服服务及工程竣竣工验收。包包含建筑安装装工程、装修修工程（不包包含精装部分分）、室外总总体工程等全全部图纸设计计；其中施工工图设计包括括建筑智能化化工程、消防防设施工程、人人防工程和环环境工程设计计、地下室基基坑支护设计计、设计变更更、提供设计计技术交底、综综

4、合管线设计计、附属配套套工程设计（含含室外总体智智能化安防系系统设计和绿绿化景观设计计）、地面及及地下车位规规划设计、地地面及地下交交通标识导向向系统设计、降降噪工程等专专业工程设计计。- 19 -第三条 发包包人应向设计计人提交的有有关资料及文文件序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜1提供基础资料光光盘一张12用地红线图及设设计任务书13其它，发包人认认为需提供的的其它资料14审查通过的岩土土勘察报告25方案优化设计意意见1第四条 设计计人应向发包包人交付的设设计资料及文文件：序号资料及文件名称称、份数提交日期有关事宜1批准后的工程可可行性研究报报告及社会稳稳定分析评估估报告、节能能评估

5、报告各各10份；2用于会审的规划划总平图10份，发包人确定方案案后10日历天提交交；3 用于方案审审批的设计文文件10份；发包人确定方案案后20日历天内提提交4 用于扩初审审批的设计文文件10份，根据审审查意见修改改后初步设计计文件8份，工程概概算5份，方案优化设计文文件经批准后后30日历天内提提交；5 用于施工图图审批的设计计蓝图8份（指最终终用于盖章的的图纸，不含含审查过程用用图）及CAD、GDF电子文档2份，扩初会审通过并并经发包方确确认后50日历天内提提交；6根据施工图审查查意见及相关关部门审查意意见修改后的的建筑单体以以及人防、消消防、安防等等施工图修订订文本12份，在施工图审查合合

6、格后15日历天；7专项设计（包含含轻型钢结构构、建筑智能能化、环境设设计等）122份，在施工图审查合合格后30日历天内提提供；8室外总体（含道道路广场、园园林景观、给给水排水、路路灯照明等）施施工图12份，在施工图审查合合格后30日历天内提提供；9最终成果的书面面计算书一份份，全部存档档图纸的光盘盘两张，CAD图纸光盘应应按照发包人人要求提交（设设计方不得加加密、设置使使用权 限等，应方方便发包人编编制工程控制制价以及相关关报建手续办办理等）；施工图审批设计计文件经批准准后10日历天内提提交，10 如另有加加晒图纸。以以A4图纸每张0.5元，A3图纸每张1元，A2图纸每张2元，A1以上图纸每每

7、张4元收取工本本费；第五条 本合合同设计收费费估算为投标标中标价：贰贰佰肆拾叁万万捌仟肆佰元元人民币（2443.84万万元人民币）。设设计费支付进进度详见下表表。付费次序占设计费%付费额（万元）付费时间（由交付设计文文件所决定）第一次付费10%24.384方案设计优化完完成并获得批批准通过后，设设计人提出申申请，发包人人7日内支付第二次付费20%48.768初步设计完成并并获得批准后后，设计人提提出申请，发发包人7日内支付第三次付费45%109.7288施工图完成设计计并获得批准准后，设计人人提出申请，发发包人7日内支付第四次付费15%36.576工程施工完成总总工程量的一一半时，设计计人提出

8、申请请，发包人7日内支付第五次付费10%24.384工程完成竣工验验收时，设计计人提出申请请，发包人7日内支付说明：1、本设计项目目的设计费总总额暂定为2243.844万元人民币币（最终以财财审为准），设设计费浮动幅幅度为20%。上述设计计费总额和浮浮动幅度是设设计人按照建建设单位招标标时公布的工工程估算金额额在投标时作作出的报价。若若工程估算金金额与工程结结算造价不一一致的，则以以后者金额为为计费基数，按按实调整设计计费，合同价价招标文件约约定的设计费费浮动幅度不不变。设计费费计算方法如如下：(1)工程设计计收费=工程设计收收费基准价(1浮动幅度值)= 3004.8万元80%=243.884

9、万元(2)工程设计计收费基准价价=基本设计收收费+其他设计收收费=243.84万元(3)基本设计计收费=工程设计收收费基价专业调整系系数工程复杂程程度调整系数数附加调整系系数=243.8411=2433.84万元。 仅方案设计费费、初步设计计费、施工图图设计费和后后续服务包含含在投标报价价总额中。最最终结算时，按按台江区政府府投资项目审审批中心审核核的工程结算算造价为设计计费用限额，按按上述方法计计算设计费。2、设计费支付付方式：银行行转账，设计计人提供等额额正式发票。3、第四次付费费时，发包人人和设计人按按台江区政府府投资项目审审批中心审核核的工程结算算造价为设计计费用限额调调整设计费总总额

10、，在本期期设计费支付付时，应按照照调整后的设设计费总额对对之前支付的的设计费进行行重新计算，按按实调整和支支付，支付不不足的，在本本期补足，超超量支付的扣扣回）；4、工程完成竣竣工验收时，设设计人提出申申请，发包人人7日内，支付余余款并结清设设计费。5、第三次付费费的同时，发发包人退回设设计人提交的的履约保证金金。第六条 双方方责任6.1 发包人人责任：6.1.1 发发包人按本合合同第三条规规定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交基础资资料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责，发发包人不得要要求设计人违违反国家有关关标准进行设设计。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限15 天

11、以内，设设计人按本合合同第四条规规定交付设计计文件时间顺顺延；超过规规定期限15 天以上时，设设计人员有权权重新确定提提交设计文件件的时间。6.1.2 发发包人变更委委托设计项目目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提交交资料作较大大修改，以致致造成设计人人设计需返工工时，双方除除需另行协商商签订补充协协议（或另订订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。6.1.3 发发包人要求设设计人比合同同规定时间提提前交付设计计文件时，如如果设计人能能够做到，设设计人应给予予积极配合。6.1.4 发发包人应为派派赴现场处理理有关设计问问题的工作人人员

12、，提供必必要的工作方方便条件。6.l.5 发发包人应保护护设计人的投投标书、设计计方案、文件件、资料图纸纸、数据、计计算软件和专专利技术。未未经设计人同同意，发包人人对设计人交交付的设计资资料及文件不不得擅自修改改、复制或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以以上情况，发发包人应负法法律责任，设设计人有权向向发包人提出出索赔。6.2 设计人人责任：6.2.1 设设计人应按国国家规定技术术规范、标准准、规程及发发包人提出的的设计要求，进进行工程设计计，按合同规规定的进度要要求提交质量量合格的设计计资料，并对对其负责。6.2.2 设设计人采用的的主要技术标标准是：国家家现行法律法法规及

13、行业相相关规范。6.2.3 设设计合理使用用年限为50年。6.2.4 设设计人按本合合同第二条和和第四条规定定的内容、进进度及份数向向发包人交付付资料及文件件。6.2.5 设设计人交付设设计资料及文文件后，按规规定参加有关关的设计审查查，并根据审审查结论负责责对不超出原原定范围的内内容做必要调调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计资料料及文件，本本年内项目开开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。6.2.6 设设计人应保护护发包人的知知识产权，不不得向第三人人泄露、转让让发包人提交交的产品图纸纸等技术经济济资料。如发发生以上情况况并给发

14、包人人造成经济损损失，发包人人有权向设计计人索额。第七条 违约约责任：7.1 在合同同履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。7.2 发包人人应按本合同同第五条规定定的金额和时时间向设计人人支付设计费费，每逾期支支付一天，应应承担支付金金额千分之二二的逾期违约约金。逾期超超过30 天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门

15、对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均按7.1 条规定支付付设计费。7.3 设计人人所做的设计计应当符合设设计标准和规规范要求，由由于设计失误误引起重大设设计变更、设设计缺陷所造造成返工的，除除减收相关工工程设计费外外其造成直接接经济损失的的20%由设计人承承担。因设计计人重大过失失或故意行为为造成的损失失应按实际经经济损失承担担赔偿责任。赔赔偿金在设计计费中相应予予以扣除。7.4 由于设设计人自身原原因，延误了了按本合同第第四条规定的的设计资料及及设计文件的的交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。7.5 合同生生效后，设计计人要求终止止或解除合同同，

16、设计人应应双倍返还定定金。第八条 其他他8.1 发包人人要求设计人人派专人留驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方应应另行签订补补充协议或技技术咨询服务务合同。8.2 设计人人为本合同项项目所采用的的国家或地方方标准图，由由发包人自费费向有关出版版部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数，设设计人另收工工本费。8.3 本工程程设计资料及及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备，应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商。发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由

17、发发包人承担。8.4发包人人委托设计人人配合引进项项目的设计任任务，从询价价、对外谈判判、国内外技技术考察直至至建成投产的的各个阶段，应应吸收承担有有关设计任务务的设计人员员参加。出国国费用，除制制装费外，其其他费用由发发包人支付。8.5 发包人人委托设计人人承担本合同同内容以外的的工作服务，另另行支付费用用。8.6 由于不不可抗力因素素致使合同无无法履行时，双双方应及时协协商解决。8.7 本合同同在履行过程程中发生的争争议，由双方方当事人协商商解决，协商商不成的按下下列第（二）种方式解决决：（一）提交仲裁裁委员会仲裁裁：（二）依法向人人民法院起诉诉：8.8 本合同同一式_ 陆_份，发包人人_

18、 贰 _份、代理人_ 贰 _份、勘察察人_ 贰 _份。8.9 本合同同经双方签章章后生效。8.10 本合合同生效后，按按规定到项目目所在地省级级建设行政主主管部门规定定的审查部门门备案；双方方认为必要时时，到项目所所在地工商行行政管理部门门申请签证。双双方履行完合合同规定的义义务后，本合合同即行终止止。8.11 本合合同未尽事宜宜，双方可签签订补充协议议，有关协议议及双方认可可的来往电报报、传真、会会议纪要等，均均为本合同组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。8.12 其它它约定事项：本合同未定定事项，以台台江区人民法法院审判法庭庭（勘察设计计）招标文件件为准。 第九条 合同补充条条款

19、1.按按照福建省省住房和城乡乡建设厅关于于印发福建建省建筑工程程设计招标投投标管理若干干规定和福建省建筑筑工程勘察招招标投标管理理若干规定的通知（闽闽建20136号）的相关关规定要求，结结合本项目的的实际情况，本本建设工程设设计合同增加加的补充合同同条款内容如如下：（1） 设计服务基本要要求A. 设计人应依据项项目设计合同同的规定，通通过有效地计计划、组织和和协调，按时时完成合同规规定的设计任任务，保证设设计质量、合合理控制工程程投资，为建建设各方提供供优良的设计计服务。B. 设计深度应满足足建筑工程程设计文件编编制深度规定定（2008年版）（建建质20088216号）的要求求。C. 若发包人

20、（委托托人）或其上上级主管部门门认为有必要要的话，设计计人则应按其其要求进行技技术设计，编编制技术设计计文件及相应应修正概算，设设计人应无条条件执行，且且编制费用已已包括在设计计费总额中。D. 发包人认为有必必要分标段进进行施工招标标的话，则设设计人应按其其要求分别提提交招标项目目所需的图纸纸、文件资料料，满足发包包人的招标需需要。E. 工程施工时，应应按照规定派派驻工地设计计代表，协助助发包人解决决各种与设计计有关的问题题，包括修改改完善设计或或局部变更设设计。F. 设计人所做的设设计应当符合合设计标准和和规范要求，由由于设计失误误引起重大设设计变更、设设计缺陷所造造成返工的，除除减收相关工

21、工程设计费外外其造成直接接经济损失的的20%由设计人承承担。因设计计人重大过失失或故意行为为造成的损失失应按实际经经济损失承担担赔偿责任。赔赔偿金在设计计费中相应予予以扣除。G. 应发包人要求，参参加与设计有有关工程例会会或专题会议议。及时与相相关单位进行行施工中设计计问题的沟通通、技术交底底。H. 进行工程见证，参参加工程各项项验收和签认认工作。I. 施工现场设计配配合，解决施施工中设计问问题，按设计计合同要求，结结合工程实际际情况，下现现场及时解决决设计问题。J. 本工程设计资料料及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备，应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，进行材材料及设备采采

22、购的技术配配合工作。设设计人不得指指定生产厂、供供货商。K. 发包人需要设计计人的设计人人员配合选型型定价、加工工定货时，设设计人应当提提供服务，所所需要费用由由发包人承担担。L. 发包人委托设计计人配合引进进项目的设计计任务，从询询价、对外谈谈判、国内外外技术考察直直至建成投产产的各个阶段段，应指派承承担有关设计计任务的设计计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其他费用由发发包人支付。（2） 对设计人员的基基本要求A. 设计人应当由投投标时承诺派派出的设计人人员承担设计计工作，其设设计项目负责责人和其他主主要设计人员员应当在相应应的设计文件件上签字，并并参加发包人人主持召开的的与设计有关关的

23、会议，处处理和解决与与设计有关的的问题。B. 设计人不按投标标时的承诺派派出设计项目目负责人的，发发包人应当拒拒绝与其签订订设计合同，并并取消其中标标资格；由此此给发包人造造成损失的，发发包人可以直直接将该设计计人的投标保保证金作为赔赔偿费用予以以扣除。发包包人应当将上上述情况向设设计招标主管管部门报告。C. 设计项目负责人人因其注册执执业资格单位位变动等特殊殊原因不能出出任的，设计计人应向发包包人提出更换换设计项目负负责人书面申申请，其替换换人选的资格格、经验和能能力不得低于于投标所报的的人员，同时时，设计人应应当赔偿发包包人损失，其其更换一次扣扣罚设计合同同总额2%，直接从设设计费中扣除除

24、。D. 设计人未能按投投标时的承诺诺派出其他主主要设计人员员的，应事先先向发包人提提出更换主要要设计人员的的书面申请，其其替换人选的的资格、经验验和能力不得得低于投标所所报的人员，经经发包人书面面同意后，若若替换人数超超过投标时所所报人数一半半的，其超过过的部分，设设计人应当赔赔偿招标人损损失，其每替替换一人扣罚罚设计合同总总额1%，直接从设设计费中扣除除。E. 设计人员应有良良好的职业道道德和严谨的的工作作风，在在设计过程中中不得向施工工方介绍指定定分包商和供供应商。F. 常驻施工现场设设计代表，如如有不尽其职职或虚挂其名名的情况，发发包人有权要要求调换具有有相应资历的的人选的权利利，直至有

25、权权要求设计单单位退场并单单方面终止合合同。2、 其他补充条款： 设计人应应按国家技术术规范、标准准、规程及发发包人提出的的设计要求，进进行工程设计计，按合同规规定的进度要要求提交质量量合格的设计计资料，并对对其负责，确确保规划及消消防方案等相相关事项审批批通过，如有有产生返工费费用均由设计计人自理，返返工期间均视视为设计人的的逾期时间并并应承担因此此产生的违约约责任。 设计人交付付设计资料及及文件后，按按规定参加有有关的设计审审查，并根据据审查结论负负责，对不超超出原定范围围的内容做必必要调整补充充。设计人按按合同规定时时限交付设计计资料及文件件，负责向发发包人及施工工单位进行设设计交底、参

26、参加涉及设计计的相关会议议、处理有关关设计问题和和参加竣工验验收。设计人应保护护发包人的知知识产权，不不得向第三人人泄露、转让让发包人提交交的产品图纸纸等技术经济济资料。如发发生以上情况况并给发包人人造成经济损损失，发包人人有权向设计计人索赔。各专业设计人人员名单在设设计过程中不不得更换，如如确需更换需需发包人书面面同意，自行行更换视为违违约。设计人按发包包人意见对其其设计方案进进行优化和修修订，直至发发包人满意，所所需费用含在在合同价中，发发包人不另外外支付。在设设计和施工过过程中，对设设计方案进行行局部修改或或相应调整等等情况，设计计人不再另行行收取费。（6）设计人须须积极配合发发包人及职

27、能能部门，对提提出的意见进进行必要的图图纸修改，设设计人应在收收到发包人或或发包人委托托单位或上级级主管单位提提出的一般审审查意见后10天（若作重重大修改其时时限另议）内内，完成对设设计文件的修修改，所需费费用含在合同同价中，发包包人不另外支支付。对设计计方案进行局局部修改或相相应调整等情情况设计人不不再另行收取取费；若超过过本款规定的的期限，将视视为设计人违违约，每延期期1天，计扣设设计人响应阶阶段设计合同同价5的违约金。（7）本工程设设计设计人在在中标后应积积极配合发包包人开展项目目前期工作，承承担本项目的的可行性研究究报告、社会会稳定分析报报告、节能报报告的编制工工作。设计前前期工作需相

28、相关部门审核核批准后方可可进入方案与与施工图设计计。若设计人人无国家发展展和改革委员员会核发的建建筑工程专业业甲级工程咨咨询资格证书书（含评估资资质），则由由设计人或发发包人直接委委托具有相应应资质的编制制单位完成相相关工可编制制工作。可研研编制费用以以7万元固定包包干价支付给给设计人，社会会稳定分析报报告及节能报报告的编制费费不另行计取取。可研报告经相相关部门批复复或认可后，由由设计人提出出申请，发包包人10日内给予支支付相关费用用。以下无正文发包人名称： 设计人名称称：xx市xx区人人民法院 yyy建筑设计院 （盖章） （盖章）：法定代表人：(签字) 法定代表人人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人人：(签字)住 所：xx市市xx区广达路8888号 住 所：xx市五一中路路888号 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 代理单位名称： xx市xx区房房地产开发经经营公司 （盖章） 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 住 所：xx市xx区广达路8888号 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部部门备案： 鉴证意见：（盖章） （盖章）备 案 号： 经 办 人：备案日期： 年 月 日 签证日期： 年 月 日