2022年山东省监理工程师点睛提升预测题80.docx

《2022年山东省监理工程师点睛提升预测题80.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师点睛提升预测题80.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某人现贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分5年等额偿还，每年应偿还（）万元。A.4.0B.4.4C.4.6D.5.3【答案】 D2. 【问题】 以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法是（ ）。A.因素分析法B.重点选择法C.强制确定法D.价值指数法【答案】 C3. 【问题】 根据建设工程监理规范，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】 B4. 【问题】 网络计划的目标由

2、工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（ ）。A.时间目标B.时间-资源目标C.时间-成本目标D.时间-投资目标【答案】 C5. 【问题】 某新建水利项目，建设期为2年，共向银行贷款2000万元，贷款金额及利率为：第1年800万元，第2年1200万元，年利率5。该项目建设期融资利息为（）万元。A.20B.71C.91D.100【答案】 C6. 【问题】 下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是（）。A.制定实现质量目标的行动方案B.明确项目质量目标C.专职质检员检查产品质量D.行动方案的部署和交底【答案】 D7. 【问题】 FID

3、IC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】 D8. 【问题】 投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16-65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D9. 【问题】 某工程在缺陷责任期内，因施工质

4、量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B10. 【问题】 发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 B11.

5、【问题】 发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（ ）。A.发包人向承包人发出立即解除合同通知B.发包人向承包人发出整改通知C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知D.违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担【答案】 D12. 【问题】 工程项目应成立由（）牵头，其他各参建单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组（或项目安全生产委员会），负责规范、指导、协调工程参建单位的安全生产行为。A.项目建设单位B.勘察设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 A13. 【问题】 建设工程项目的招标人对投标人就招标文件提出的问题在投标预备会上作出澄清，会后该澄清

6、应当（）。A.发送给提出问题的投标人B.发送给所有投标人C.发送给未参会的投标人D.可以不发送给投标人【答案】 B14. 【问题】 监控工程施工质量监理，关于大屏幕投影系统的技术要求不符合规定的是（）A.拼接缝：2mm或符合设计要求B.亮度：150cd/m2(达到白平衡时的亮度）。C.亮度不均匀度：20%D.窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制【答案】 C15. 【问题】 某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.6

7、16.40C.618.91D.621.08【答案】 D16. 【问题】 关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】 C17. 【问题】 能反映监理服务水平高低的监理大纲是（）。A.建设工程监理难点、重点及合理化建议的中心B.监理依据和监理工作内容C.建设工程监理实施

8、方案的重点D.建设工程监理投标文件的核心【答案】 D18. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T50319-2013，监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的（）决定了监理规划的具体可变性。A.时效性B.适用性C.阶段性D.动态性【答案】 D19. 【问题】 CM合同属于（）。A.管理合同B.管理承包合同C.成本补偿合同D.标价合同【答案】 B20. 【问题】 根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（ ）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选

9、项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 保证合同应包括的内容有（ ）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围E.一方强烈认为需要增加的其他事项【答案】 ABCD2. 【问题】 (2018年真题)关于标准设计施工总承包招标文件适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.只适用于公开招标的设计施工总承包项目D.适用于所有招标项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】 A3. 【问题】 在投资控制动态过程中，应着重做好的工作有（ ）。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评

10、估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.项目投人，即把人力、物力、财力投入到项目实施中【答案】 ABCD4. 【问题】 下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】 ACD5. 【问题】 下列关于FIDIC 设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（ ）。A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理

11、工作，实现合同目标B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28 天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权【答案】 CD6. 【问题】 项目监理机构的工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调，总监理工程师在进行项目监理机构内部人际关系的协调时，可从（）等方面进行。A.部门职能划分B.监理设备调配C.工作职责委任D.人员使用安排E.信息沟通制度【答案】 CD7. 【问题】 建设单位采用施

12、工总承包模式发包工程的优点有（）。A.分包单位参与管理，可降低施工总承包单位的报价B.建设周期相对较短，有利于工程较早投入使用C.总包合同价确定较早，有利于工程造价控制D.有总承包单位监督和分包单位自控，有利于工程质量控制E.协调工作量减少，有利于合同管理【答案】 CD8. 【问题】 根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.大修处理E.部分处理【答案】 ABC9. 【问题】 下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理

13、人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格E.承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额【答案】 ABD10. 【问题】 关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押人通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况后，可以转让抵押物C.除受让人代为清偿债务外，抵押物的转让应当征得抵押权人的同意D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 AC11. 【问题】 （2020年真题）英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）

14、的基本组成内容有（）。A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款【答案】 ACD12. 【问题】 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（ ）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网的测量成果D.施工平面控制网的测量成果E.控制桩的保护措施【答案】 BCD13. 【问题】 质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范

15、围.过程和场所的必要信息【答案】 AD14. 【问题】 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.均值C.标准偏差D.变异系数E.样本中位数【答案】 B15. 【问题】 在风险管理中所运用的对策一般有（ ）。A.风险回避B.风险削减C.损失控制D.风险自留E.风险转移【答案】 ACD16. 【问题】 根据水利工程设计变更管理暂行办法（水规计201293号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】 ABCD17. 【问题】 按照公路土工试验规程（J

16、TG F402007）中土的工程分类方法，依据土的颗粒组成特征、土的塑性指标和土的有机质含量的情况，可将土分为哪四大类（）A.巨粒土B.粗粒土C.细粒土D.黏土E.特殊土【答案】 ABC18. 【问题】 下列有关建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有（）。A.监理规划的具体内容应当格式化.标准化B.监理规划的内容应当具有可操作性C.监理规划可能随着工程进展进行不断的补充.修改和完善D.监理规划的编制不必考虑建设单位的意见E.监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制【答案】 BC19. 【问题】 采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括()。A.投标报价B

17、.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计评审E.项目管理机构评审【答案】 AD20. 【问题】 下列关于爆破法破碎冻土应当注意的安全事项，说法正确的有（）。A.爆破施工要离建筑物50m以外，距离高压电线200m以外B.爆破工作应有技术安全措施，并经主管部门批准C.放炮后要经过20min才可以前往检查D.爆破施工要离建筑物100m以外，距离高压电线200m以外E.冬季施工不得使用硝化甘油类炸药【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；工程质

18、量控制；工程造价控制；工程进度控制；合同与信息管理；监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有关内容。事件2：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。1、事件1中，监理规划还应补充哪些内容？2、事件2中，写出监理规划的修改及报批程序。3、写出专业监理工程师对事件3的后续处理程序。【答案】1.监理规划还应补充的内容：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；安全生产管理的监

19、理工作；组织协调。2.监理规划的修改及报批程序如下：（1）由总监理工程师组织专业监理工程师修改；（2）经工程监理单位技术负责人审批后报建设单位。3.专业监理工程师对事件3的后续处理程序如下：（1）审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性；（2）必要时，应要求施工单位组织专题论证；（3）审查合格后报总监理工程师签认。2. 某水利工程采用水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）招标并签订合同。在工程实施过程中发生以下事件：事件1：C8号支洞工程的施工单位按照合同文件要求积极组织相关施工人员、施工设备进场，但是由于发包人未能办理好征地手续，C8号支洞的施工场地未能及时提供，导

20、致2017年5月25日至2017年6月1日期间无法施工，C8号支洞已进场人员、设备处于闲置状态，造成该支洞工期延误8天，承包人提出索赔。事件2：该工程J10号支洞控制段下游分部工程于2017年6月正式开工，2017年7月3日16时，在对J10号支洞控制段下游掌子面桩号J34+616进行3m超前探孔作业时出现大量涌水，经施工方、监理方联合实测涌水量为1250L/min，达到了合同定义的“出水量大于125L/min的任何10m洞长”的不利物质条件。经论证后，监理下达指令要求采用双液灌注（加入水玻璃进行堵水）对涌水处灌浆。2017年7月11日20时开始灌浆，至2017年7月14日15时20分结束灌浆

21、，后对掌子面进行超前探孔作业确定前方无涌水，进行了下一步正常开挖作业，至2017年7月16日16时涌水事件结束。涌水灌浆期间致洞内无法开展施工作业，造成相应损失。两事件共造成的不可避免的人员窝工2.7万元、设备闲置费用18.8万元、水泵排水费用5万元、洞内通风增加费用1万元、洞内照明增加2000元等费用合计27.7万元。承包人就两事件共提出27.7万元费用及事件1的利润0.5万元，事件2的利润1万元，合计29.2万元经济索赔和21天工期索赔申请。1、水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）通用合同条款（下文简称合同条款）中发包人提供施工场地包括哪些相关义务？监理人应当如何处理事件1的索赔？

22、2、合同条款中的不利物质条件是指什么？发生了不利物质条件后，承包人应如何处理？3、监理应批准承包人提出的哪些经济索赔？工期索赔应如何计算？【答案】1.根据合同条款第2.3款（提供施工场地）的规定：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。监理人应在收到承包人的书面要求后，按合同约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。2.除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包

23、人有权根据合同的约定，要求延长工期及增加费用。3.可索赔的费用包括：机械设备闲置、人员窝工、照明排水通风费用增加等费用27.7万元及事件1的利润0.5万元，共28.2万元。事件1造成C8号支洞工程工期8天延误，事件2造成J10号支洞工期13天延误，要考虑两事件发生后对总工期的影响会出现改变关键路线的情况，确定最终关键路线后计算整体索赔工期。3. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件2：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；合同与信息管理；监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有

24、关内容。事件3：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。事件4：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。问题：2事件2中，监理规划还应补充哪些内容？3事件3中，写出监理规划的修改及报批程序。4写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。【答案】2事件2中，监理规划还应补充的内容：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；安全生产管理的监理工作；组织协调。3事件3中，监理规划的修改及报批程序如下：（1）由总监理工程师组织专业监理工程师修

25、改；（2）经工程监理单位技术负责人审批4专业监理工程师对事件4的后续处理程序如下：（1）审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性；（2）必要时，应要求施工单位组织专题论证；（3）审查合格后报总监理工程师签认。4. 某承包商于某年承包某外资工程项目施工。与业主签定的承包合同的部分内容有：1工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，材料费占50%，不调值费用占15%。具体的调值公式为：2开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到60%时，开始从工程结算款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清。3工程进度款逐月

26、结算。4业主自第1个月起，从承包商的工程价款中按5%的比例扣留质量保证金。工程保修期为1年。该合同的原始报价日期为当年3月1日。结算各月份的工资、材料价格指数见表19-1。未调值前各月完成的工程情况为：5月份完成工程200万元，本月业主供料部分材料费为5万元。6月份完成工程300万元。工资、材料物价指数表表1917月份完成工程400万元，另外由于业主方设计变更，导致工程局部返工，造成拆除材料费损失1500元，人工费损失1000元，重新施工人工、材料等费用合计15万元。【答案】1工程预付款：200060%=1200(万元)。2(1)工程预付款的起扣点：T=200060%=1200(万元)。(2)

27、每月终业主应支付的工程款如下：5月份月终支付：200(015+035110/100+0231562/1534+0121544/1544+0081622/1603+0071602/1444)(1-5%)-5=19408(万元)。6月份月终支付：300(015+035108/100+0231582/1534+0121562/1544+0081622/1603+0071622/1444)(1-5%)=298.16(万元)。7月份月终支付：400(015+035108/100+0231584/1534+0121584/1544+0081622/1603+0071642/1444)+015+01+1s3

28、(1-5%)=40034(万元)。8月份月终支付：600(015+035110/100+023I602/1534+0121584/1544+0081642/1603+0071624/1444)(1-5%)-30060%=43262(万元)。9月份月终支付：500(015+035110/100+0231602/1534+0121602/544+0081642/1603+0071628/1444)+1(1-5%)-(400-30060%)=28474(万元)。3工程在竣工半年后，发生屋面漏水，由于在保修期内，业主应首先通知原承包商进行维修。如果原承包商不能在约定的时限内派人维修，业主也可委托他人进

29、行修理，费用从质量保修金中支付。5. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师提出了几种监理机构特点为：（1）项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。（2）在项目监理机构内设立一些职能部门，将相应的监理职责和权力交给职能部门，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级。（3）纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。纵、横虚线所绘的交叉点上，表示了两者协同以共同解决问题。（4）职能部门是指挥部门的参谋，不能直接下达指令。事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程

30、暂停令的情形包括：建设单位要求暂停施工的；施工单位拒绝项目监理机构管理的；施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量、安全事故隐患的。事件3：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：要加强对深基坑工程施工巡视检查；发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检

31、测单位检验。事件5：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；制定监理工作流程和信息流程；进行项目监理机构组织设计。根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。【问题】1.指出事件1中四种监理组织形式的名称。【答案】1.（1）直线制组织形式（2）职能制组织形式（3）矩阵制组织形式（4）直线职能制组织形式2.事件2中，签发工程暂停令的不妥项及正确做法：（1）第项不妥。正确做法：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。（2）第项不妥。正确做法：项目监理机构应签发监理通知单。事件2中，签发监理通知单的不妥项及正确做法：（1）第项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。（2）第项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。