2022年中国一级建造师自我评估测试题77.docx

《2022年中国一级建造师自我评估测试题77.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国一级建造师自我评估测试题77.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】 A2. 【问题】 同步电动机具有转速和电源保持严格同步的特性，即只要电源频率保持恒定，同步电动机的转速就（）A.绝对不变B.高速C.中速D.慢速【答案】 A3. 【问题】 下列事项中,属于专利权保护对象的是()。A.施工企业的名称或者标志B.施工企业编制的投

2、标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】 D4. 【问题】 录像带属于（ ）。A.物证B.书证C.电子数据D.视听资料【答案】 D5. 【问题】 建设工程项目施工质量的决定因素是（ ）。A.自控主体的质量意识和能力B.监控主体的质量意识和能力C.施工技术标准D.项目施工组织设计【答案】 A6. 【问题】 某技术方案的计算期为 6 年，建设期为 1 年，建设期期初投资 900 万元；从第二年开始盈利，连续 5 年每年年末收入 400 万，若基准收益率为 10%，则该技术方案的净现值为（ ）万元。 A.478.47 B.525.25 C.578.61 D.615.31【答案

3、】 A7. 【问题】 根据文物保护法,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。A.拘留B.拘役C.警告D.严重警告【答案】 C8. 【问题】 管道进入人(手)孔窗口处应呈( )，管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】 D9. 【问题】 开关安装位置应便于操作，开关距地面高度宜为（）mA.0.5mB.1.8mC.2mD.1.3m【答案】 D10. 【问题】 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，在合同价方面的特点是（）。2018真题A.?合同总价可以一次确定B.?分包合同价对业主相对透明C.?不利于业主节约投资D.A、合

4、同总价可以一次确定B、分包合同价对业主相对透明C、不利于业主节约投资D、确定建设项目合同总额的依据不足【答案】 B11. 【问题】 （2016 年真题）SMW 工法桩（型钢水泥土搅拌桩）复合围护结构多用于（ ）地层A. 软土B.软岩C.砂卵石D.冻土【答案】 A12. 【问题】 关于仲裁和解的说法,正确的是（ ）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D13. 【问题】 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位

5、执行建筑节能强制性标准说法错误的是（ ）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.在具备太阳能利用条件的地区，必须采用太阳能、地热能等可再生能源。D.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件【答案】 C14. 【问题】 预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制，属于质量控制点中重点质量控制对象的（ ）。A.人的行为 B.材料的质量与性能C.施工方法与关键操作 D.施工技术参数【答案】 C15. 【问题】 下列成本管理的措施中，属于经济措施的是()。A.编制成本计划，确定合理详细的工作流程

6、B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策D.在执行合同的过程中寻求索赔的机会【答案】 C16. 【问题】 施工组织总设计以（ ）为主要对象编制。A.单位工程B.若干单位工程组成的群体工程或特大型项目C.采用新技术的工程项目D.技术复杂的工程项目【答案】 B17. 【问题】 风向，即风之来向，一般用（ ）方位来表示。A.4 B.8 C.12 D.16【答案】 D18. 【问题】 承包人对所施工工程的照管和维护责任到（ ）为止。A.隐蔽工程验收合格B.主体工程验收合格C.工程接收证书颁发D.工程交工并结算【答案】 C19. 【问题】 施工企业发生的期间费

7、用中，应计入财务费用的是（）。 2016A.企业财务管理软件采购费用 B.财务管理人员的工资 C.企业发行债券支付的手续费 D.参与投标发生的投标费用【答案】 C20. 【问题】 在建设工程项目决策阶段，（ ）应按照有关建设工程的法律法规和强制性标准的要求，办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B

8、.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】 BC2. 【问题】 （2019年真题）项目风险管理过程中，项目风险评估包括（）。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.编制项目风险识别报告D.分析各种风险因素发生的概率E.确定各种风险的风险量和风险等级【答案】 AD3. 【问题】 关于联合体投标的说法,错误的有（ ）。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投

9、标文件前10天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【答案】 CD4. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有( )。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工程特点组织制定安全施工措施【答案】 ABD5. 【问题】 水泥混凝土路面填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背衬垫条应具有（ ）等性能。A.高温软化B.良好的弹性C.柔韧性D.不吸水E.耐酸碱腐蚀【

10、答案】 BCD6. 【问题】 通信局采用的供电方式主要有()等。A.集中供电方式B.混合供电方式C.直流集中,交流分散供电方式D.直流分散,交流集中供电方式E.一体化供电方式【答案】 AB7. 【问题】 混凝土坝出现冷缝时，会使层间的（ ）明显降低。A.抗渗能力B.抗剪能力C.抗拉能力D.抗压能力E.抗冻能力【答案】 ABC8. 【问题】 中心束管式光缆结构的缺点有（ ）。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】 AC9. 【问题】 机场工程中通常采用（ ）的处理方法保证机场道面下土基的强度和稳定性。A.降低地下水位

11、B.土基专项治理措施C.土基进行充分压实D.设置隔离层E.抬高道槽设计标高【答案】 BCD10. 【问题】 企业应当在财务报表的表首部分概括说明下列各项（ ）A.编报企业的名称B.资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间C.人民币金额单位D.财务报表是合并财务报表的，应当予以标明E.编报企业的资质【答案】 ABCD11. 【问题】 关于违约责任，下列表述正确的是（ ）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民

12、法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】 CD12. 【问题】 作为索赔的证据，必须满足的基本要求有（ ）。A.真实性B.及时且具有法律效力C.全面性D.可计算E.关联性【答案】 ABC13. 【问题】 “三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（ ）。A.同时招标B.同时开工C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】 CD14. 【问题】 建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列

13、各项中属于工程建设增值的有（）。A.确保工程使用安全B.有利于进度控制C.有利于投资控制D.确保工程建设安全E.有利于工程维护【答案】 BCD15. 【问题】 施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】 BC16. 【问题】 基坑（槽） 挖至基底设计标高并清理后， 参加验槽的单位有（）。A.建设单位B.质量监督机构C.勘察单位D.监理单位【答案】 ACD1

14、7. 【问题】 下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度1.5m的标石，应埋深700mm，出土800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】 AD18. 【问题】 估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有(）。 2016A.国产非标准设备成本价 B.国产标准设备出厂价 C.国产标准设备订货合同价 D.进口设备抵岸价 E.进口设备出厂价【答案】 BCD19. 【问题】 隧道喷锚防水施工质量控制中，下列表述正确的有（ ）。A.应在初期支护完全稳定，且

15、衬砌检查合格后进行B.清理混凝土表面，剔除尖、突部位并用混凝土压实、找平C.衬垫材料应直顺，用垫圈固定，钉牢在基面上D.固定衬垫的垫圈，应与防水卷材同材质，并焊接牢固E.采用专用热合机焊接，焊缝应均匀连续【答案】 CD20. 【问题】 网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括（）。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90d，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日变

16、行使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用，电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施.安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安裝工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表1）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是

17、导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定。单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机该运行比原工序多用了3d，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验救）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。【问题】1.电梯安装前，项目部应提供那些安装资料？2.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?4.影响导轨安装精度的因素有几个?5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求，【答案】1.电梯安装前，项目部应提供的证明文件；所施工电梯的安装许可证，告知直辖市或设区的

18、市的安装告知书，审批手续齐全的电梯安装施工方案：作业人员持有的特种设备操作证。2.项目部对机房和井道的安全检查，应关注的安全技术措施是：层门洞设置了高度不小于1.2m的栏杆。有临时盖板封堵机房预留孔，共道内脚手架有防火措施，3由梯工程开工时间为3月18日，电梯安装准备工作、机房和井道的检测、电梯设备进场检查、基准线安装等工作用了14d，在4月1日开始电梯导轨安装。到4月21日消防电梯峻工验收，14+21=35d，故消防电梯从开工到验收合格用了35d。项目部编制的电梯施工进度计划中是在5月30日竣工验收交付业主，14+30+30=74d。电梯安装的计划工期是74d，在电梯安装中，因电梯单机试运行

19、比原工序时间多用了3d，群控试运行、调试、竣工验收均按工序时间完成。合同工期为90d，90-（74+3）=13d，电梯安装比合同工期提前了13d.4.影响导轨安装精度的因素有：并道结构的施工质量，导轨的安装质量，导轨测量，基准线的设置，测量器具的选择，导轨的制造质量，电梯安装人员的技术水平及操作产生的误差。5.电梯竣工后应向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收，电梯层门的试验要求：每层层门必须能够用三角钥匙才能手动打开，当任何一个层门打开时，电梯严禁启动运行。2. 某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径50m，井深450m，副井净直径72m，井深4

20、60m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了1t单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有15人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装30卷炸药，10发雷管)，急速下落的短钢管在距井底80m处与罐笼相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3人坠落井下遇难。【问题】1在这起安全事故中，存在哪些主要的违章行为?2该安全事故的直接责任人有哪些?3根据安全生产事故报告和调查处理条例，该安全事故属于什么等级?4从安全管理角

21、度分析该事故发生的主要原因。【答案】1在这起安全事故中，违章行为主要有：(1)人货混装；(2)雷管和炸药没有分开运送；(3)雷管和炸药装在同一容器内；(4)在井口拆装管道时，罐笼不得提升人员、材料；(5)在井口拆装管道前，没有敷设安全挡。2该安全事故的直接责任人有管道工、把钩工、项目经理。3根据生产安全事故调查和处理条例的规定本事故属于较大事故。因为在本案例中，由于违规操作造成3人坠落井下遇难，符合生产安全事故调查和处理条例中对于较大事故等级的划定。4从安全管理角度分析该事故发生的主要原因包括：(1)人的不安全行为；(2)管理的缺陷；(3)物的不安全状态。3. （2017年真题）某厂的机电安装

22、工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1号到9月30号），工期提前一天奖励2万元，延误一天罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工时间延后了10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。A安装公司项目部对

23、阀门进行了外观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格。3.监理工程师发现，A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行整改，并向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。因以上事件造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25天。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。【问题】3A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。【答案

24、】A安装公司应得到工期提前奖励；奖励金额是12万元；理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延误10天，可以索赔工期10天；事件2中因供货厂商原因，订货的不锈钢阀门延期15天，因A公司负责设备材料的采购，所以不可索赔。计算可以索赔的总工期为10天，也就是按照原计划，索赔工期后应10月10日完工，10月4日完工提前6天，A安装公司项目部应得到的奖励金额=62=12（万元）。4. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起

25、算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，

26、1趟4400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL一758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1项目经理部配置和组织有何不妥?2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程tfl币)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风

27、队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置l套单钩，而且副提升机为JK一2s115也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟800胶质风筒为宜。80DGL-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工

28、凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。5. 1背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的52折计取。公司根据本企业的管理文件要求

29、，将全部材料费和折扣后工费的75核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工

30、单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取

31、。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。