2022年青海省监理工程师高分预测模拟题.docx

《2022年青海省监理工程师高分预测模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年青海省监理工程师高分预测模拟题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，属于建设单位质量责任和义务的是（）。A.办理工程质量监督手续B.抽样检测现场试块C.建立健全教育培训制度D.组织竣工预验收【答案】 A2. 【问题】 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C3. 【问题】 在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（ ）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批

2、手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】 C4. 【问题】 施工组织总设计是以隧道为编制对象，一般在初步或扩大初步设计被批准后，由（）领导下进行编制。A.工程处的技术负责人B.单位工程的技术人员C.企业的总工程师D.企业的法人【答案】 C5. 【问题】 监理工程师控制施工进度的工作内容包括（ ）。A.确定施工方案B.确定进度控制方法C.编制单位工程施工进度计划D.编制材料、机具供应计划【答案】 B6. 【问题】 招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。A.3B.5C.7D.9【答案】 B7. 【问题】 事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故

3、报告责任单位应在接报（）内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1小时B.2小时C.一天D.三天【答案】 B8. 【问题】 以下关于建设工程监理涵义的说法中正确的是（）。A.建设工程监理单位是接受政府主管部门的委托而进行的监督管理服务活动B.建设单位自行管理或施工总承包单位对分包单位的监督管理也属于工程监理范围C.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同D.建设工程监理定位于施工阶段,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务均为相关服务【答案】 D9. 【问题】 （2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A.主体B.客体C

4、.权利D.义务【答案】 B10. 【问题】 桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（ ）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】 B11. 【问题】 关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份【答案】 D12. 【问题】 （2017年真题）关于影响项目监理机构人员配备因素的说法，正确的是（）。A.工程建设强度中的工期是指工程项

5、目总工期B.工程监理单位的业务水平不同将影响监理人员需要量定额水平C.监理工作需要委托专业监测、检验机构时也不宜减少监理人员数量D.因监理工作专业配套的要求，简单工程与复杂工程的监理人数配备应一致【答案】 B13. 【问题】 根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（ ）。A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】

6、D14. 【问题】 （2021年真题）根据招标投标法实施条例，依法招标的项目可以不招标的情形是（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采购人依法能够自行建设的D.招标费用占项目合同金额的比例过大的【答案】 C15. 【问题】 自动栏杆机的安装质量应符合设计要求，不符合规定的是（）A.电动栏杆机杆臂在受撞击时能90转开B.电动栏杆机安全接地电阻：4C.电动栏杆机设备强电端子对机壳绝缘电阻：50MD.感应线圈的引出线在机箱内应尽量缩短，允许盘绕【答案】 D16. 【问题】 工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下

7、最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】 D17. 【问题】 保护接地的电阻值为（）。A.30B.0.510C.130D.110【答案】 D18. 【问题】 热拌沥青混合料的碾压过程可分为（）。A.初压一终压两个阶段B.轻压一中压一重压三个阶段C.慢压一快压两个阶段D.初压一复压一终压三个阶段【答案】 D19. 【问题】 （2020年真题）应用建筑信息建模（BIM）技术进行工程造价控制时，需要建立（）模型。A.BIM6DB.BIM5DC.BIM4D.BIM3D【答案】 B20. 【问题】 下列关于施工邀请招标有关工作先

8、后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建筑安装工程费中的文明施工费包括（ ）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】 AC2. 【问题】 根据建筑法，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（）。A.建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定B.发包单位可以将建筑工程的

9、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D.两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包E.总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】 AB3. 【问题】 下列关于全等节拍流水施工特点的说法中，正确的有（）。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C.专业工作队的数量等于施工过程的数量D.各施工段之间没有空闲时间E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积【答案】 ACD4. 【问题】 监理管理部联合总工办月检时，月检检查的内容有（ ）。A.质量管理体系的检查B

10、.质量保障体系的检查C.质量检测体系的检查D.质量维修体系的检查E.质量控制体系的检查【答案】 A5. 【问题】 监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括 ( )。A.查对企业资质证书B.考核企业近期表现C.检查质量管理机构及责任制的落实情况D.考核近期承建工程的质量情况与管理水平E.考核企业目前的融资能力【答案】 ABD6. 【问题】 下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差

11、额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】 CD7. 【问题】 （2012年真题）监理工程师控制施工进度的工作内容有（）。A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款支付申请D.制定突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】 AB8. 【问题】 以下（）属于合同评审的内容。A.合同是否合法、合规B.合同是否严密、完整C.合同的价格是否公平合理D.合同的风险评估E.合同是否经批准【答案】 ABD9. 【问题】 （2021年真题）根据建设工程监理规范，需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的报审表有（）。A.工程开工报审表B.工程复工报审表C.工

12、程款支付报审表D.工程临时或最终延期报审表E.单位工程竣工验收报审表【答案】 A10. 【问题】 工程建设参与各方通用的监理工作表格包括()A.工程临时延期申请表B.工程材料报审表C.监理工作联系单D.费用索赔审批表E.工程变更单【答案】 C11. 【问题】 功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】 AB12. 【问题】 项目监理机构组织结构设计中，管理层次中的中间控制层包括（）。A.决策层B.协调层C.操作层D.执行层E.指导层【答案】 BD13

13、. 【问题】 （2011年真题）监理规划的编写依据包括（）。A.监理大纲B.工程分包合同C.工程设计文件D.工程施工承包合同E.工程施工组织设计文件【答案】 ACD14. 【问题】 在施工准备阶段，专业监理工程师查验施工控制测量结果，应从施工单位（ ）来检查、复核施工单位相应证书。A.测量人员B.试验室资质C.测量设备D.专业技术人员E.特种作业人员【答案】 AC15. 【问题】 注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有（）。A.遵守法规，诚实守信，维护国家的荣誉和利益B.根据本人的能力从事相应的执业活动C.加强学习，提升能力，积极参加专业培训D.接受继续教育E.保守秘密，抵制不正

14、之风，廉洁从业【答案】 AC16. 【问题】 高速公路上的防眩设施主要有）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】 ABC17. 【问题】 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】 B18. 【问题】 根据建设工程质量管理条例,在正常使用条件下,关于建设工程最低保修期限的说法,正确的有（）。A.地基基础工程为设计文

15、件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为10年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】 AC19. 【问题】 建设工程勘察合同合同管理中，勘察作业要求的说法正确的有（）。A.勘察人测绘之前，应核对测绘数据B.测绘工作应由测量人员如实记录，可以进行补记C.勘察人应充分考虑勘察方法对自然环境的影响D.勘察人不得随意改动标定的孔位E.勘察人应根据勘察目的和发包人要求合理选择勘探方法【答案】 ACD20. 【问题】 沥青混合料的摊铺，正确的有（）。A.在摊铺之前，对下层进行检查B.在开始摊铺混合料时，应考虑在路面边缘

16、设置路缘石（拦水带）的具体位置、埋设深度C.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺D.摊铺温度不低于125，但不得超过160E.禁止采用人工铺筑混合料【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，施工过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：组织召开监理例会；组织审查施工组织设计；组织审核分包单位资格；组织审核施工单位的付款申请；签发工程款支付证书；组织编写监理月报。事件2：建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）进行工程价款结算时，双方对下列工作的费用发生争议：建设单位提供的材料和工程设备管理的保管费用；施工单位采购的材料在使用前的

17、检验或试验；未通知监理，施工单位私自覆盖后监理人重新检查的费用；设备单机无负荷试车。事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构考虑采用风险回避、风险转移、损失控制和风险自留四种对策，提出相应的应对措施，见下表：事件4：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂并造成人员伤亡。总监理工程师立即向施工单位下达工程暂停令，经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。问题：1.逐条指出事件1中，总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。2.事件2中，各项工作所发生的费用分别应由谁承担？3.指出事件3中出现的风险应对措施分别属于四种对策中的哪一种？4.针对事件4，写出项目监理机构处理基础工程质

18、量事故的程序。【答案】1.答：可以委托总监理工程师代表；不可以委托总监理工程师代表；可以委托总监理工程师代表；可以委托总监理工程师代表；不可以委托总监理工程师代表；可以委托总监理工程师代表。2.答案：建设单位提供的材料和工程设备管理的保管费用，由建设单位承担。施工单位采购的材料在使用前的检验或试验，由施工单位承担。（谁供应材料，谁负担费用，但是检验工作都由承包单位做）未通知监理，施工单位私自覆盖后监理人重新检查的费用，由施工单位承担。设备单机无负荷试车，由施工单位承担。（单机无负荷：承包人组织，并承担费用；无负荷联动：发包人组织，承包人承担费用；投料试车：竣工验收后，发包人组织。合格则承担费用

19、，承包人造成不合格则承包人承担费用）3.答：A项属于风险转移；B项属于风险回避；C项属于损失控制；D项属于风险转移；E项属于风险自留；4.答：处理该质量事故的程序如下：1）总监理工程师向施工单位发出工程暂停令，并及时通知建设单位；2）调査、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。3）根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。4）技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。2. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：为控制工程质量，项目监理机构确定的巡视

20、内容包括;施工单位是否按工程设计文件进行施工；施工单位是否按批准的施工组织设计、(专项)施工方案进行施工；施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位。事件2：专业临理工程师收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，检查和复核了施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书事件3：项目监理机构在巡视中发现，施工单位正在加工的一批钢筋未经报验，随即签发了工程智停令,要求施工单位暂停钢筋加工、办理见证取样检测及完善报验手续。施工单位质检员对该批钢筋取样后将样品送至项目监理机构，项目监理机构确认样品后要求施工单位将试样送检测单位检验。事件4在质量验收时,专业监理工程师发现某设备基础的预理件位置偏

21、差过大,即向施工单位签发了监理通知单要求整改。施工单位整改完成后电话通知项目监理机构进行检查,监理员检查确认整改合格后,即同意施工单位进行下道工序施工。问题1.针对事件1,项目监理机构对工程质量的巡视还应包括哪些内容?2.针对事件2专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施还应检查、复核哪些内容?3.分别指出事件3中施工单位和项目监理机构做法的不妥之处,写出正确做法。4.分别指出事件4中施工单位和监理员做法的不妥之处,写出正确做法。【答案】问题1：巡视还应包括下列主要内容：1、施工单位是否按工程建设标准施工。2、使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3、特种作业人员是否持证上岗。问题2：专业临

22、理工程师的检查、复核还应包括内容：施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。问题3：（1）施工单位不妥之处和正确做法：不妥1，施工单位的钢筋未经报验，即开始加工。正确做法：施工单位应将该批钢筋的的质量证明文件报送给监理机构。不妥2，施工单位质检员对该批钢筋取样。正确做法：施工单位在对进场材料实施见证取样前要通知负责见证取样的监理机构，在负责见证的监理人员现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。不妥3，施工单位质检员将样品送至项目监理机构。3. 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B

23、标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本）分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验

24、收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备实行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备实行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。1、在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确？为什么？2、在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？3、在事件2中，总监理工程师的做法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应4、在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索

25、赔事件应如何处理？【答案】1.事件1中，建设单位在与乙施工单位签订了B标段工程施工与安装的合同后，在采购B标段所需的部分设备时，又与设备生产厂商签订了供货和安装合同，建设单位与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定，其做法属于违约行为。2.事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的安装资质进行审查，符合要求，可以由厂商进行安装，总监理工程师应协调建设单位和乙施工单位进行相应的合同变更。若厂商安装资质不符合要求，总监理工程师应向建设单位指出，仍由原施工单位安装。3.事件2中，总监理工程师的作法正确，无论专业监理工程师是否进

26、行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。若检查的结果合格，建设单位承担由此发生的全部追加合同价款赔偿甲施工单位损失并相应顺延工期；若检查的结果不合格，损失不予赔偿，工期不予顺延。4.事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件应按下列程序和方法处理：（1）丙施工单位通过乙施工单位向监理机构提出索赔申请；（2）总监理工程师对索赔申请进行审查，上报建设单位审核批准，对索赔费用和工程延期做出决定；（3）按时通知乙施工单位，同期支付赔偿款项。4. 某中央投资的公益性水利工程，工程在总承包招标时

27、，有一台达到国家规定的招标范围和规模标准的重要设备，因在总承包招标时设备性能和参数尚未确定，未包括在总承包范围内。【事件】事件1：工程实施后该设备具备了招标采购条件，由总承包中标人作为该设备采购招标的招标人依法组织招标。事件2：因设备比较复杂且有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择，项目招标人与招标代理机构商议，决定采用邀请招标方式进行该设备的采购，遂向A、B、C、D、E等五家有能力的供应商发出了投标邀请书。事件3：为了准确、清楚地说明拟招标设备的技术规格，招标文件标明了参照某商标的技术规格。事件4：为解答潜在投标人在阅读招标文件中提出的疑问，招标人召开了投标预备会，但潜在投标人A未出席。

28、投标人B提前送达了投标文件，但未参加开标会。开标时招标人拒收了A和B的投标文件。事件5：招标单位从项目所在地级市的水行政主管部门组建的评标专家库中抽取了包括技术、经济、合同等方面的7名专家。事件6：由于招标前无法精确拟定其技术规格，招标人采用两阶段招标程序。在第一阶段，招标人要求潜在投标人提交技术建议，详细阐明货物的技术规格、质量和其他特性。同时要求投保人提交投标保证金。【问题】指出事件1?事件6中的不妥之处，并说明理由。【答案】事件1中，总承包中标人作为招标采购的招标人不妥。理由：货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，但未包括在总承包范围内的，应当由工程建设项目招标人依

29、法组织招标。事件2中，招标人决定采用邀请招标方式进行该设备的采购不妥。理由：该工程是政府投资建设项目，根据招标投标的相关规定，该项目货物采取邀请招标的方式应当经项目审批、核准部门审批、核准。事件3中，招标文件采用参照某商标的技术规格来说明不妥。理由是：根据招标投标的相关规定，招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。事件4中，招标人不受理A和B的投标文件不妥。理由：根据招标投标的相关规定，出席投标预备会不是强制性的，由潜在投标人自行决定，并自行承担由此可能产生的风险。投标人或其授权代表有权出席开

30、标会，也可以自主决定不参加开标会。所以投标预备会和开标会都不是必须参加的，也都不是招标人不予受理投标文件的情形。事件5中，从项目所在地级市的水行政主管部门组建的评标专家库中抽取评标专家不妥。理由是：该项目为公益性中央水利工程建设项目，根据招标投标的相关规定，评标专家应当从水利部或流域管理机构组建的评标专家库中抽取。事件6中，第一阶段就要求投标人提交投标保证金不妥。理由：根据招标投标的相关规定，对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以采用两阶段招标程序。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。5. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过

31、程中，遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：（1）遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建部分工程造成破坏，损失22万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元，业主应予以支付

32、。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天，要求合同工期顺延10天。（6）由于工程破坏，现场清理需费用2万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？3.对施工单位提出的要求如何处理？（请逐条回答）【答案】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请；判定索赔成立原则；对索赔报告的审查和核定；与承包人协商补偿；签发索赔处理决定，当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则：工程本身的损害由业主承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理工作的费用，由业主承担；工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法：经济损失由双方分别承担，工程延期应予签证顺延；工程修复、重建22万元工程款应由业主支付；索赔不予认可，由施工单位承担；索赔不予认可，由施工单位承担；工期顺延10天；现场清理需费用2万元，由业主承担。