2022年河南省监理工程师提升模拟题.docx

《2022年河南省监理工程师提升模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河南省监理工程师提升模拟题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】 A2. 【问题】 在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备故障【答案】 A3. 【问题】 某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始

2、D.从开始到开始【答案】 A4. 【问题】 根据民法典，关于撤销权消灭的说法，正确的是（ ）。A.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起3年内没有行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后必须出具相关书面文件证明放弃撤销权的C.受损害的一方当事人可请求人民检察院或仲裁机构撤销合同D.撤销权是指受损害的一方当事人对可撤销的合同依法享有的权利【答案】 D5. 【问题】 下列工程质量控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.落实质量控制责任B.完善职责分工C.严格事前质量检查监督D.建立健全项目监理机构【答案】 C6. 【问题】 根据合同项目执行时间，以补偿费加一定数额的补贴来计算咨

3、询费总额的监理费用计取方法指的是（ ）。A.按费率计费B.按人工时计费C.按服务内容计费D.按服务项目计费【答案】 B7. 【问题】 考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（ ）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】 D8. 【问题】 监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式【答案】 B9. 【问题】 下列各项不符合评标过程中形式评审标准的是（）。A.投标人名称与营业执照.资质证书一致B.投标函及投标函附录有法定代表人签字并附了法定代表人身份证明C.联合体

4、投标人提交了联合体协议书，未明确了联合体牵头人D.投标文件符合招标文件中“投标文件格式”的规定【答案】 C10. 【问题】 下列属于FIDIC道德准则的是（ ）。 A.服务性B.科学性 C.独立性D.公正性【答案】 D11. 【问题】 下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】 C12. 【问题】 监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由()审批。A.监理公司技术负责人B.总监理工程师C.原审批责任人D.档案管理责任人【答案】 C13. 【问题】 采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，下列项目可

5、以调价的是（）。A.医疗费B.杂项开支C.零配件费D.地方附加税【答案】 D14. 【问题】 下列选项中，属于其他直接费定额的是()A.企业管理费定额B.夜间施工增加费定额C.机械消耗定额D.建设单位管理费定额【答案】 B15. 【问题】 下列费用中，属于建设单位经费的是（ ）。A.拆迁补偿费B.排污费C.环境影响评价费D.工程保险费【答案】 B16. 【问题】 全过程工程咨询中，实施多阶段集成主要体现在（）。A.从服务阶段看，全过程工程咨询覆盖项目投资决策.建设实施（设计.招标 .施工）全过程集成化服务B.全过程工程咨询单位要运用工程技术.经济学.管理学.法学等多学科知识和经验，为委托方提供

6、智力服务C.从服务内容看，全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询，而不只是侧重于管理咨询D.全过程工程咨询服务不是将各个阶段简单相加，而是要通过多阶段集成化咨询服务，为委托方创造价值【答案】 D17. 【问题】 由于施工操作不当，在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后时，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施所增加的费用应由（ ）承担。A.工程业主B.监理单位C.承包商D.质量监督站【答案】 C18. 【问题】 建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉【答案】 A19. 【问题】 (2016年真题)根据设计管理的

7、规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【答案】 D20. 【问题】 全过程质量管理强调质量管理的（）管理原则。A.系统性B.过程方法C.过程控制D.统筹兼顾【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于质量事故等级的描述中正确的有（ ）。A.某事故造成45人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成25人重伤，属于重大事故C.某事故造成了6000万元的直接经济损失，属于重大事故D.某事故造成了4000万元的直接经济损失，属于较

8、大事故E.某事故造成了8人重伤，属于较大事故【答案】 ACD2. 【问题】 根据房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成工程质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】 BCD3. 【问题】 概算文件中，属于甲组文件的有（ ）。A.土地使用及拆迁补偿费计算表B.工程建设其他费计算表C.材料预算单价计算表D.总概算汇总表E.建筑安装工程费计算表【答案】 ABD4. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准G

9、B503002013，分部工程可按（ ）划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段【答案】 BD5. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括（）。A.法律法规变化B.项目特征不符C.暂估价D.工程量偏差E.计日工【答案】 BD6. 【问题】 监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】 ABCD7. 【问

10、题】 工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令的同时，应要求（ ）。A.采取必要措施防止事故扩大B.保护好事故现场C.事故调查组进行调查D.事故发生单位按规定要求向主管部门上报E.提交技术处理方案【答案】 ABD8. 【问题】 公开招标的特点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.招标人所期待的投标人可能并未参加投标C.评标工作量小D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.能体现出公开.公平.公正的招标原则【答案】 ABD9. 【问题】 发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。A.施工准备B.主体工程施工C.建设工期D.基础工程施工E.结构工程施工【答案】

11、AB10. 【问题】 在招标程序中，（)等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【答案】 BC11. 【问题】 （2012年真题）进口设备的交货方式有（ ）。A.内陆交货B.目的地交货C.场址交货D.装运港交货E.海上交货【答案】 ABD12. 【问题】 按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的有（）。A.工艺设备费B.场外设施费C.运输和保险费D.未明确项目的准备金E.业主的行政性费用【答案】 C13. 【问题】 工程施工招标中，资格审查办法合格制

12、的优点包括（ ）A.公平公正B.减少招标成本C.对资格文件进行量化打分D.属于有限数量制度E.有利于招标人获得最优方案【答案】 A14. 【问题】 根据建设工程监理规范，监理工作总结应包括的内容有（ ）。A.监理合同履行情况B.项目监理工作内容C.项目监理机构D.监理工作成效E.监理工作程序【答案】 ACD15. 【问题】 监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时,向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（ ）A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】 ABC16. 【问题】 在监理招标中，体现监理单位能力的评

13、标内容包括()A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【答案】 ABCD17. 【问题】 列关于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求的说法中，正确的是（）A.伸缩装置的钢构件外观应光洁、平整，不得扭曲，并进行有效的防腐处理B.伸缩装置应在工厂组装，出厂时应附有效的产品质量合格证明文件C.安装时应使伸缩装置的中心线和桥梁中心线相重合，安装位置和高程应符合要求D.伸缩装置应在沥青混凝土铺装后，采用正开槽的方式进行安装E.伸缩装置安装预留的槽口尺寸应符合设计规定，锚固筋的位置应准确【答案】 ABC18. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，下列属于建设工程竣工验收应该具

14、备条件的有（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.完成建设工程设计和合同约定的各项内容C.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进厂试验报告D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察.设计.施工.工程监理等单位共同签署的质量合格文件【答案】 ABD19. 【问题】 下列不属于施工环境保护监理的工作程序的有（）。A.依据监理合同.设计文件.环评报告与水土保持方案及批复，以及施工合同.施工组织设计等编制施工环境保护监理计划B.按照施工环境保护监理计划.工程建设进度.各项环保对策措施编制施工环境保护监理细则C.依据编制的施工环境保护监理计划和监理细则，开展施工期环境保护监理，检查发包人制订的

15、环境保护措施的落实情况D.工程交工阶段编写施工环境保护监理总结报告，整理监理档案资料，提交监理单位E.参与工程竣工环境保护验收和水土保持验收【答案】 CD20. 【问题】 流水步距的大小取决于（）。A.相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍B.流水施工的组织方式C.参加流水的施工过程数D.流水施工的工期E.各个施工过程的流水强度【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景材料】某项工程签约合同价为4000万元，合同工期为30个月。合同中部分内容约定：（1）开工预付款在标书附录中规定的额度为10%，扣回时间开始于中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价的30%的当月，止

16、于合同约定竣工日期前三个月的当月，在此期间等额扣回。（2）质量保证金在标书附录中规定的限额为3%，每个月在承包人应得金额中扣留6%。（3）该工程调价因素为人工、钢材、水泥、燃料及其他共五项，其在合同价中的比重分别为12%、18%、20%、12%、23%。在合同基期的价格指数分别为105、102、110、106、104，结算期的价格指数分别为107、106、115、116、120。（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。在工程施工中发生了如下事件：事件1：工程进展至第8个月时，工程量清单累计支付1250万元；第13个月，工程量清单累计支付1

17、900万元；第14个月，承包人按工程量清单单价申报的结算金额为180万元，监理工程师审核时发现，支付表中路基借土填土8600m3的工程未经监理验收，清单单价为21元/m3，其中桥台因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为500m3，单价1200元/m3）。事件2：施工至第18个月，现场周围居民称承包人施工噪声对他们的生活造成干扰，于是阻止承包人的混凝土浇筑工作而造成停工5天。承包人提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。事件3：施工至第21个月，由于发包人要求，使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m，监理人向承包人下达了变更指令。承包人收到变更指令后及时向该桥的分包人发出了

18、变更通知，分包人向发包人提出工程延期30天与费用补偿20万元的要求。【问题】1.在第14个月的计量支付中，发包人实际支付给承包人的金额是多少？2.监理工程师针对事件2和事件3应如何处理？【答案】第1问：（1）根据合同条款，开工预付款金额为400010%=400（万元），第8个月累计支付金额为合同价的31.25%，应从本月开始扣回开工预付款，扣回时间为第8个月至第27个月，共计20个月，每月扣回开工预付款金额为40020=20（万元），因此第14个月扣回开工预付款金额为20万元。（2）根据合同条款，质量保证金的总金额为签约合同价的3%，即40003%=120（万元）；截至第13个月，工程量清单累

19、计支付金额为1900万元，累计扣质量保证金应为19006%=114（万元），第14个月扣质量保证金的金额为120-114=6（万元）。（3）根据合同条款，价格调整系数K计算如下：（4）第14个月报表中，8600m3的路基借土填土工作未经监理工程师验收，因此应扣除，本月清单支付金额应为180-860021/10000=161.94（万元）。（5）第14个月报表中，桥台的工程款为5001.11200+（680-5001.1）12000.9/10000=80.04（万元），承包人结算报告中该分项工程的工程款为6801200/10000=81.6（万元），承包人多报的桥台工程款为81.6-80.04=

20、1.56（万元）。（6）第14个月报表中，承包人完成的工程量清单价款为161.94-1.56=160.38（万元），结算价款为160.381.0651=170.8207（万元）。（7）第14个月，发包人支付给承包人的金额为170.8207-20-6=144.8207（万元）。第2问：（1）事件2不构成索赔，这是承包人自身原因造成的，故不应同意承包人的索赔要求。（2）事件3不能批准分包人的索赔申请，虽然发包人的工程变更构成索赔，但分包人与发包人之间不存在合同关系，分包人不能向发包人提出索赔申请。分包人应向承包人提出索赔申请，然后由承包人向发包人提出索赔申请。2. 某工程，建设单位与甲施工单位签订

21、了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由

22、A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质

23、量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。问题：指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法。【答案】项目监理人员职责分工中的不妥之处及正确做法具体如下：(1)不妥之处：投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（1分）(2)不妥之处：合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。（0.5分）正确做法：应出总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。

24、（1分）(3)不妥之处：进度控制组负责人审批工程延期。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批工程延期。（1分）(4)不妥之处：质量控制组负责人审批项目监理实施细则。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。（1分）(5)不妥之处：A1、A2两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。（1分）3. 某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位提出如下要求：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；施工单位将本月工程款支付申

25、请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；项目监理机构增加平行检验项目。事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发工程暂停令，经检测及设计验算，需进行加固补强；施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行处置后，签发工程复工令。事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出监理通知单，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再坚持整改要求，

26、因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确做法。2、针对事件2，写出项目监理机构在签发工程复工令之前需要进行的工作程序。3、针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。4、针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。【答案】（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。（2）不妥之处：施工单位将本月工

27、程款支付申请直接报送建设单位；正确做法：施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查，监理人在14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。在加固补强完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。2人死亡属于一般事故；9人重伤属于一般事故；1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终等

28、级为较大事故。（1）建设单位有责任，发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。该工程定额工期确定的合理工期为1年，建设单位要求施工单位提前3个月竣工，超过20%，不合理。（2）监理单位有责任，专业监理工程师不再坚持整改要求不正确，施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。（3）施工单位有责任，承包人应修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施，而不是违反施工技术规范标准组织施工。4. 2007年8月13日，湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故，造成64人死亡22人受

29、伤，直接经济损失3974.7万元。（一）事故原因和性质1直接原因。由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求，拱桥上部构造施工工序不合理，主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增加，造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约34m宽范围内，即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应影响，整个大桥迅速坍塌。2间接原因。施工单位项目经理部擅自变更原主拱圈施工方案，现场管理混乱，违规乱用料石，主拱圈施工不符合规范要求，在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业。建设单位项目管理混乱，对发现的施工质量问题未认真督促施工单位整改，未经设计单位同意擅自与施工单位

30、变更原主拱圈设计施工方案，盲目倒排工期赶进度，越权指挥，甚至要求监理不要上桥检查。监理单位未能制止施工单位擅自变更原主拱圈施工方案，对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力，在主拱圈砌筑完成但强度资料尚未测出的情况下即签字验收合格。3事故性质：这是一起生产安全责任事故。（二）对事故责任人员及责任单位的处理1移送司法机关处理人员。移送司法机关处理人员共13人。其中：监理公司现场监理处副处长兼现场监理余，涉嫌工程重大安全事故罪；现场监理处处长李，涉嫌工程重大安全事故罪。2给予党纪、政纪处分人员。给予党纪、政纪处分人员共19人。其中：监理公司党支部书记、副经理续，对事故发生负有重要领导责任，给予行政记

31、大过、党内警告处分；监理公司总工汤，对事故发生负有主要领导责任，给予行政撤职、党内严重警告处分。3对事故有关人员的处理4对事故有关单位的处理。暂扣监理有限公司“工程监理证书”等有关证照。（三）中央电视台专访的专家视点沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题：1为了州庆缩短大桥养护期。沱江大桥施工工期过紧，施工中变更了主拱圈砌筑的程序，拱架拆卸过早。据了解，主拱圈的养护期是28天，第19天开始卸架，养护期不够，比规定少了9天。因为养护期减短，大桥拱圈承载能力减弱。【答案】1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？答案：（1）监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位

32、按专项施工方案组织施工。若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予以制止。（2）对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发工程暂停令，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。（3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？答案：（1）按照公路水运工程平安工地建设管理办法规定，监理工程师在危险性较大分部分项工程施工前核查该工程的安全生产条件。（2）核查分包单位的施工资质，所承揽的施工业务是否在其资质范围内。（3）核查分包单位从

33、业人员持证是否符合要求。（4）在危险性较大工程施工前将安全生产条件核查结果以书面形式报建设单位确认。3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？答案：（1）事故发生后，事故现场有关人员立即向总监理工程师报告，总监理工程师立即向建设单位、监理公司负责人报告。（2）监理机构负责人启动监理机构应急预案，指令有关单位和人员立即抢救人员、防止事态发展、妥善保护事故现场。同时下达工程暂停令，要求施工单位暂停施工，全面排查安全隐患。（3）事故发生24小时内，安全专业监理工程师形成书面报告，经总监理工程师审核后上报。（4）事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的

34、，应当及时补报。5. 某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订的施工合同约定：工程合同价为200万元，工期6个月；预付款为合同价的15%；工程进度按月结算；质量保证金总额为合同价的3%，按每月进度款（含工程变更和索赔费用）的10%扣留，扣完为止；预付款在工程的最后三个月等额扣回。发生窝工时，按人员窝工费50元/工日、施工设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事件：事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物增加费用14.07万元，人员窝工60工日，施工设备闲置3台班，影响工期3天。事件2：为了保持总工期不变，建设单位要

35、求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费5万元。为此，施工单位提出了费用补偿要求。事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的技术措施，为此增加了工程费用2万元；项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款（含工程变更和索赔费用）见表3-1。各月实际进度款表3-1问题：1.事件1中，施工单位应得到多少费用补偿（计算结果保留两位小数）？说明理由。2.事件2中，项目监

36、理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。【答案】1.事件1中，施工单位应得到的费用补偿如下：（1）处理障碍物增加的费用：14.07（万元）（2）窝工、闲置补偿费用：5060+10003=0.60（万元）（3）应得到的费用补偿：14.07+0.6=14.67（万元）2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。理由：由于工程延期非施工单位责任，并由建设单位提出赶工要求。3.事件3中，项目监理机构不应同意增加2万元工程费用的要求。理由：因属施工单位自身原因。项目监理机构验收合格只表明工程质量符合合同要求。4.（1）质量保证金总额=2003%=6（万元）（2）各月应扣质量保证金：第1个月扣质量保证金=4010%=4（万元）第2个月可扣保留金=5010%=5（万元），但未扣部分为6-4=2（万元），所以第2个月实际扣质量保证金为2万元（3）各月应签发的付款金额：