2022年浙江省一级建造师自测考试题15.docx

《2022年浙江省一级建造师自测考试题15.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师自测考试题15.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本380元/m3，实际完成工程量为4500m3，实际成本400元/m3。用赢得值法分析该分部工程的施工成本偏差为（ ）元。A. -100000B. -190000C. -90000D. -200000【答案】 C2. 【问题】 未经（）允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。A.总监理工程师B.业主C.承包人D.建设主管部门【答案】 C3. 【问题】 某建设项目，建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，贷款年利率为

2、10。则该项目建设期利息为（ ）。A.25万元B.50万元C.92.5万元D.117.5万元【答案】 D4. 【问题】 GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致（）。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】 D5. 【问题】 重视信息技术在进度控制中的应用，属于( )措施。A.技术 B.组织C.管理 D.经济【答案】 C6. 【问题】 （2009年）某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。A.重大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.质量缺陷【答案】 C7. 【问题】 在

3、双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差（）。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差【答案】 D8. 【问题】 除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。2014A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】 B9. 【问题】 闸后、跌水、泄水、水轮机中的水流均为（）。A.均匀流 B.渐变流 C.层流 D.紊流【答案】 D10. 【问题】 拱圈的施工顺序正确的是（）。A.顺时针B.中间向两侧C.两侧向中间D.逆时针【答案】 C11. 【问题】 不需要重新编制或

4、修订施工组织设计的是（） 。A.重大设计修改 B.主要施工方法调整C.主要施工机械调整D.施工任务安排调整【答案】 D12. 【问题】 下列室外埋地敷设的钢导管，错误的是（）。A.钢导管的壁厚为2mmB.导管的管口不应敞口垂直向上C.导管端部设置防水弯D.导管管口密封处理【答案】 A13. 【问题】 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（ ）。（2015）A.管理环境因素B.人的因素C.方法的因素D.社会环境因素【答案】 D14. 【问题】 下列各项中，属透水挡土结构的是（ ）。A.深层搅拌水泥土墙B.密排桩间加高层喷射水泥注浆桩C.地下连

5、续墙D.H型钢桩加横插挡土板【答案】 D15. 【问题】 属于机坪供电对象的是（）。A.顺闪灯光系统B.调光器C.泊位引导装置D.助航灯光供电系统【答案】 C16. 【问题】 工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（ )阶段的投资估算额。A.项目规划 B.项目建议书C.详细可行性研究 D.初步可行性研究【答案】 C17. 【问题】 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【答案】 C18. 【问题】 大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于（ ）d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。A.7B

6、.14C.21D.28【答案】 B19. 【问题】 （2016年）下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（ ）。A.离心泵B.轴流泵C.混流泵D.容积泵【答案】 D20. 【问题】 低压外上缸组合安装正确的过程是（）。A.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，密封焊接，正式组合B.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，密封焊接，正式组合C.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，符合要求后正式组合D.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，正式组合【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D

7、.门窗面积E.顶棚材料【答案】 ABC2. 【问题】 工程管理的信息资源包括（ ）。A.管理类信息B.贸易类信息C.组织类工程信息D.经济类工程信息E.技术类工程信息【答案】 ACD3. 【问题】 关于建安工程定额的说法，正确的有（ ）。A.是施工定额、预算定额和概算指标的统称B.属于人、料、机定额C.仅仅包括施工过程中人工、材料、机械台班消耗的数量标准D.一般包括措施费定额、企业管理费定额E.是按各项独立费用分别编制的，以便合理控制这些费用的开支【答案】 BC4. 【问题】 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。A.选用吸声材料搭设防护棚B.使用耳塞、耳罩等防护用品C.改变

8、震动源与其他刚性结构的连接方式D.限制高音喇叭的使用E.进行强噪声作业时严格控制作业时间【答案】 AC5. 【问题】 关于装配式装饰装修特征的说法，正确的有()。A.模块化设计B.标准化制作C.批量化生产D.整体化安装E.集成化组织【答案】 ABCD6. 【问题】 目视助航灯光系统工程质量控制资料检查内容包括（）。A.进近灯光系统光心高程记录B.指点标性能测试记录C.灯光回路调试记录D.泊位系统调试记录E.电源系统调试记录【答案】 AC7. 【问题】 建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构

9、工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】 ACD8. 【问题】 应纳税所得额为收入总额减去（ ）。A.不征税收入B.免税收入C.各项扣除D.允许弥补的以前年度的亏损E.罚款支出【答案】 ABCD9. 【问题】 根据企业会计准则第15号-建造合同，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度时，累计实际发生的合同成本不包括( )。 (2015)A.已订立采购合同但尚未运抵现场的材料成本B.已采购进场但施工中尚未安装的材料成本C.在分包工程的工作量完成之前预

10、付给分包单位的款项D.已经完成并验收合格的设备安装工程的价款E.已经完成并验收合格的分包工程的合同价款【答案】 BC10. 【问题】 公路工程竣工验收应具备的条件包括（ ）。A.经过交工验收各标段均达到合格以上的工程B.按国家基本建设项目档案资料管理暂行规定和相关要求已编制完成竣工文件C.按规定开始编制工程竣工决算D.施工,监理,设计,建设.监督等单位已编写完成汇报材料E.对未完工程或交工验收时提出的修复,补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格【答案】 ABD11. 【问题】 关于调解法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.

11、仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】 ABC12. 【问题】 属于构件式玻璃幕墙的有（ ）幕墙。A.全玻B.明框玻璃C.半隐框玻璃D.隐框玻璃E.点支承玻璃【答案】 BCD13. 【问题】 在施工成本管理的措施中，下列属于组织措施的是（）。A.及时落实业主签证并结算工程款B.明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工.权力和责任C.对成本管理变动的风险因素进行风险分析，并制定防范性对策D.加强施工定额管理和施工任务单管理E.

12、结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【答案】 BD14. 【问题】 关于重力式混凝土墩台施工的说法，正确的有（）。A.墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈B.墩台水平截面积在200m2内的分块数量不得超过4块C.墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为1.52mD.墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较大的一边平行E.墩台水平截面积在300m2以内的分块数量不得超过3块【答案】 AC15. 【问题】 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为()。A.整体应急预案B.专项应急预案C.综合应急预案D.现场处置方案E.施工组织方案【答案】

13、BCD16. 【问题】 下列关于水泥混凝土路面接缝施工说法正确的有（）。A.胀缝应与路面中心线垂直B.传力杆的固定安装方法有两种C.填缝料的充实度根据施工季节而定，常温施工宜略低于板面，冬期施工与路面平。D.缩缝应垂直板面，采用切缝机施工E.纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式【答案】 ABD17. 【问题】 建设工程项目总投资组成中，工程建设其他费包括（ ）。A.资金筹措费B.工程监理费C.研究试验费D.生活家具购置费E.生产家具购置费【答案】 BCD18. 【问题】 下列属于质量“红线”管理要求标准说法的有（）。A.结构物沉降评估达标B.桥梁收缩徐变达标C.隧道衬砌厚度达标D.轨道铺设精度达标E

14、.锁定轨温达标【答案】 AB19. 【问题】 建设工程施工安全控制的具体目标包括（ ）。A.改善生产环境和保护自然环境B.减少或消除人的不安全行为C.提高员工安全生产意识D.减少或消除设备、材料的不安全状态E.安全事故整改【答案】 ABD20. 【问题】 水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为()。A.永久作用荷载B.临时作用荷载C.可变作用荷载D.偶然作用荷载E.动力作用荷载【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某开发商投资新建一住宅小区工程，总建筑面积24000m2，工程基坑支护采用桩锚体系，桩数共计200根，基础采用桩筏形式，桩数共计400根。经公开招投标，

15、某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议，协议价款为60万元。事件二：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，

16、经建设方、监理方认可后开始施工。事件三：工程楼板组织分段施工，某一段各工序的逻辑关系见下表：事件四：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。【答案】1.不妥之处一：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测。理由：基坑

17、工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。不妥之处二：经建设方、监理方认可后开始施工。理由:监测单位应编制监测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测。重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位等的监测。【补充】基坑工程监测内容2工期16天。3施工总承包单位的两项索赔情况如下：（1）施工总承包单位提出6万元排水费用索赔不成立。理由：连续降雨属于一个有经验的承包商可以预见的事情，改降雨造成的费用损失应该包含在合同价款中。（2）施工单位提出的8万元钢筋检测费用成立。理由：根据教材规定：建设单位对已

18、经过检验的材料质量有怀疑时，可进行重新检验，若重新检验合格的，由建设单位承担由此增加的费用。4本工程竣工验收日期是2012年12月28日。工程结算总价：3600+60+8+32=3674万元。2. 某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于危险性较大的分部分项工程安全管理办法的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。钢结构屋架为桁架结构，跨度30m，上弦为弧线形，下弦为水平线，下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t，采用地面

19、组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。施工过程中发生了如下事件：事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，

20、因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？3、事件二中，施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由。施工单位对这

21、批H型钢还应做出哪些检验工作？4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？【答案】1、除了钢结构安装外，至少还有钢结构桁架支撑体系和钢结构屋架起重吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字，交由项目总监理工程师审核签字。2、计算不计吊索具重量的最小载荷Qj,minK1K2Q1.11.12833.88（t）而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t，按起吊能力最小的计算，即两台吊车抬吊重量14.8229.6t33.88t，所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。3、不正确。不能直接使用，因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，对于质量不合格的材料应拒绝接受

22、，严禁不合格材料在工程中使用。业主所采购材料也不能例外或放宽要求，也必须同样管理。验收内容除了数量和质量外，还包括品种、规格、型号、证件等。4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部应建立和完善材料需用量和供应计划体系，严格执行材料使用限额领料制度。凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；建立领发料台账，记录领发和节超状况。另外，材料要标识清楚，加强管理。3. 背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月

23、时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。4. A公司

24、以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（

25、4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。1A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2A公司除自身的风险外还有哪些风险3计算工期索赔和费用索赔.4业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求是否合理

26、？说明理由，应怎样协调处理？5负荷试运行应达到的标准。【答案】1.A公司中标的工程项目承包的内容有承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。2.A公司除自身风险外的风险包括：（）人员风险，罢工、劳务人员素质不高等；（2）材料设备风险，不能按期运抵或运抵后质量不合格等；（3）政治社会风险，战乱等；（4）自然环境风险，受水文、地质等影响；（5）经济风险，通货膨胀等；（6）不可抗力风险，洪水等；（7）组织协调风险。3.战乱可索赔工期30天，索赔费用0万美元；劳务罢工可索赔工期5天，索赔费用0万美元；进度款拖欠可索赔工期5天，索赔费用40万美元；洪水可索赔工期10天，索赔费用0

27、万美元。因此，总工期：30+5+5+10=50（天）；总费用：40万美兀。4.业主提出用铜棒代替镀梓角钢的要求不合理。理由：合同计价方式为EPC,且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准高于合同标准。协调处理方法：需提高合同质量标准需给予A公司合理的费用补偿，并出具手续齐全的书面设计变更，A公司可以根据设计变更进行索赔，以弥补成本费用的额外支出。5.负荷试运转应达到的标准：（1）装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功；（2）负荷试运行中的主要控制点正点到达;（3）不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾、爆炸事故；

28、（4）环保设施达到“三同时”，不污染环境；（5）负荷试运行不超过试车预算，经济效益好。主要考查设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包。承包商承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。这种承包模式，业主省心省力省资源投入，建设期间承担的风险较小，而承包商工程风险较大，但相应利润空间也较大。这是目前国际国内总承包的主要模式之一。主要考查工期索赔和费用索赔的计算方法。根据索赔成立的条件可知：（1)战乱可索赔工期30天，索赔费用0万美元。（2)材料涨价可索赔费用0万美元。（3)劳务罢工可索赔工期5天，索赔费用0万美元。（4)美元贬值可索赔费用0万美元。（5)进度款拖欠可索赔工期5

29、天，索赔费用40万美元。（6)税率提高可索赔费用0万美元。（7)洪水可索赔工期10天，索赔费用0万美元，所以可以提出的工期索赔为30+5+5+10=50(天），可以提出的费用索赔为40万美元。主要考查业主所提要求的合理性。由于合同计价方式为EPC，且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准高于合同标准，如需提高合同质量标准需给予A公司合理的费用补偿，并出具手续齐全的书面设计变更，A公司可以根据设计变更进行索赔，以弥补成本费用的额外支出。所以业主所提出的要求不合理。主要考查负荷试运行应达到的标准。负荷试运行应达到的标准：（1)生产装置

30、连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功。(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。（3)不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故。(4)环保设施做到“三同时”，不污染环境。（5)负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。5. 某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，工程施工过程中发生如下事件：事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗

31、等情况进行核查。事件二：工程开工前，施工单位根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：主坝：危险性大小值D为240，可能造成10-20人死亡，直接经济损失，2000-3000万元；事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；（2）基坑采用明挖施工，开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；（3）电站

32、厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m；（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。问题：1.根据水利工程建设安全生产管理规定(水利部令第26号)和水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。2.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝的重大危险源级别。3.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些？【答案】1.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员；三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级；主坝二级重大危险源。3.施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。