2022年山西省一级造价师点睛提升模拟题.docx

《2022年山西省一级造价师点睛提升模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省一级造价师点睛提升模拟题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工组织总设计的主要内容中最为关键的是（ ）。A.施工布置和施工方案 B.施工总进度计划C.施工准备及资源需要量计划 D.主要技术组织措施和主要贫术经济指标【答案】 A2. 【问题】 （ ）过闸水流能够自由地通过闸室，泄流能力大。A.开敞式水闸B.胸墙式水闸C.封闭式水闸D.涵洞式水闸【答案】 A3. 【问题】 工程造价计算过程包含了分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价，体现了计价的（）特征。A.单件性B.多次性C.组合性D.多样性【答案】 C4. 【问题】 电弧挺直

2、度好，能够焊接更细、更薄的工件，甚至可以焊接1mm以下极薄的金属，此种焊接方法为（）。A.气焊B.钨极惰性气体保护焊C.CO2气体保护焊D.等离子弧焊【答案】 D5. 【问题】 经彻底的喷射或抛射除锈，刚才表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的，此除锈质量等级为（-）。A.Sa1 B.Sa2C.Sa2.5 D.Sa3【答案】 B6. 【问题】 地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构要求，该墩台基 础宜采用（）。 A.扩大基础B.桩基础C.管柱基础D.沉井基础【答案】 B7. 【问题】 （2019年真题）地方政府每一年度

3、全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（ ）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 B8. 【问题】 （2020年真题）沥青路面的面层集料采用玄武岩碎石主要是为了保证路面的（）。A.高温稳定性B.低温抗裂性C.抗滑性D.耐久性【答案】 C9. 【问题】 挖方路基典型横断面中适用于上部分边坡为土质覆盖层，下部分边坡为岩石的路段是（）。A.直线形边坡断面B.折线形边坡断面C.挡土墙断面D.台阶形断面【答案】 B10. 【问题】 开敞式TBM掘进施工过程中需要的施工材料以及TBM消耗品等的运输都是（）。A.无轨运输B.连续皮带机运输C.有轨运输D.门式运输【答案】 C11.

4、 【问题】 与传统融资方式相比较，项目融资的特点是（）。A.融资涉及面较小B.前期工作量较少C.融资成本较低D.融资时间较长【答案】 D12. 【问题】 自由水可分为重力水和（）。A.吸着水B.毛细管水C.薄膜水D.结合水【答案】 B13. 【问题】 (2012年)不锈钢管道在进行油清洗前应进行的工作为()。A.压缩空气吹扫B.氮气吹扫C.蒸汽吹扫D.酸洗【答案】 C14. 【问题】 （2015年真题）根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（ ）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人【答案】 B15. 【问题】 某种探测器适用于

5、在正常情况下有烟和蒸气滞留的场所，如厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室等，这种探测器类型为（ ）。A.感烟式探测器B.感温式探测器C.感光式火灾探测器D.红紫外复合火焰探测器【答案】 B16. 【问题】 连接件是综合布线系统中各种连接设备的统称，下面选项属于连接件的是（ ）。A.局域网设备B.终端匹配电阻C.中间转接器D.光纤接线盒【答案】 D17. 【问题】 下列水库浸没问题的研究步骤中，其正确顺序为（）。A.B.C.D.【答案】 C18. 【问题】 大跨度屋架、薄腹梁、吊车梁等大型构件的预应力结构中，应优先选用（ ）.A.冷轧带肋钢筋B.预应力混凝土钢绞线C.冷拉热轧钢筋D.冷拔低碳

6、钢丝【答案】 B19. 【问题】 2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】 A20. 【问题】 施工工厂设施包括砂石加工系统，混凝土生产系统，压缩空气、供水、供电和通信系统，机械修配厂和加工厂等，下列说法正确的是（ ）。A.水利水电工地的混凝土预制件厂、钢筋加工厂和木材加工厂等应分开设置B.施工给水系统一般由取水工程

7、和输配水工程两部分组成C.按用电负荷重要性将其分为三类D.施工通信系统宜与地方通信网络相结合【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 输送气体介质的管道进行压力试验时，试验压力应为设计压力1.15倍的情形包括（）。A.承受内压的有色金属管气压试验B.承受内压的钢管气压试验C.真空管道气压试验D.钢管.有色金属管的严密性试验【答案】 AB2. 【问题】 它是连接因特网中各局域网、广域网的设备，广泛用于各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务，这种网络设备为（）。A.集线器B.路由器C.交换机D.网卡【答案】 B3. 【问题】

8、下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目发包模式D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案【答案】 BD4. 【问题】 一般来说，不能直接测得被测对象的实际温度的温度检测仪表是（ ）。A. 辐射测温法B. 热电阻温度计C. 压力式温度计D. 热电偶温度计【答案】 A5. 【问题】 某热力管道敷设方式比较经济，且维修、检查方便，但占地面积较大、热损失较大，其敷设方式为（）。A.直接埋地敷设B.地沟敷设C.架空敷设D.直埋与地沟相结合敷设【答案】 C6. 【问题】 高压管道除采用法兰接口外，也可采用（）。A.承插B.活接头C.闸阀D.

9、粘接【答案】 B7. 【问题】 焊接前，需加工不锈钢管的坡口，可以采用的方法有（）。A.机械加工B.等离子切割机切割C.气割D.砂轮机切割【答案】 ABD8. 【问题】 为有效降低车辆行驶速度，在可用于（）进入城镇、村庄的路段，或者进入干线的支路上，全断面铺设减速丘，并设置相应的减速丘标志、标线、建议速度或限制速度标志A.高速公路B.一级公路C.二级公路D.三级公路E.四级公路【答案】 D9. 【问题】 项目成本控制的方法包括（）。A.因素分析法B.工期-成本同步分析法C.挣值分析法D.指标对比分析法E.价值工程法【答案】 BC10. 【问题】 建设工程项目采用 Partnering 模式的特

10、点有（ ）。 A.Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议B.Partnering协议是工程合同文件的组成部分C.Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D.Partnering模式强调资源共享E.Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在【答案】 ACD11. 【问题】 绝热工程中，用来作防潮隔汽层的材料有（ ）。A.阻燃性沥青玛蹄脂B.聚乙烯塑料薄膜C.聚氯乙烯塑料薄膜D.油毡【答案】 ABC12. 【问题】 磁粉检测根据磁化试件的方法可分为（ ）。A.永久磁铁法B.直流电法C.交流电法D.间接法【答案】 ABC13. 【问题】 下列符合电动调

11、节阀安装要求的为（ ）。A.电动调节阀应在工艺管道安装、防腐和试压完成后再进行安装B.电动调节阀应垂直安装于水平管道上C.电动调节阀一般应安装在供水管路上D.电动调节阀旁边应装有旁通阀和旁通管路【答案】 BD14. 【问题】 关于斜井、竖井的开挖方法，下列说法正确的有（）。A.正、反或正反井结合法适用于井深150m的导井B.反井钻机法可用于倾角50斜井的开挖C.吊罐法适用于150m的竖井的开挖D.爬罐可用于倾角45斜井的导井开挖E.深孔分段爆破法适用于井深3070m、下部有施工通道的导井【答案】 BD15. 【问题】 送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低（一般低于 0.5m/s

12、）。用于夏季降温时，送风温度通常低于室内温度 24的通风换气的方式是（ ）。A.稀释通风B.单向流通风C.置换通风D.均匀流通风【答案】 C16. 【问题】 关于推土机施工作业，说法正确的是（）。 A.经济运距在100m以内，以30m60m为最佳运距B.在较硬的土中、切土深度较小时，宜采用分批集中、一次推送的方法C.在较大面积的平整场地中，可采用5台推土机并列推土D.沟槽推土法是先用小型推土机推出两侧沟槽后再用大型推土机推土E.斜角推土法适用于管沟回填且无倒车余地时【答案】 AB17. 【问题】 按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中不可直接分解到各个工本题考查的是施工成本

13、管理。成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。比较法是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。程分项的费用有（）。A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.人工费【答案】 AB18. 【问题】 下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期索赔的依据的有（ ）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】 ABD19. 【问题】 热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽

14、时，其安装要求为（）。A.管顶取平B.管底取平C.管左侧取平D.管右侧取平【答案】 B20. 【问题】 (2016年)聚氨酯漆是一种新型涂料，其主要性能有()。A.能够耐盐、耐酸腐蚀B.能耐各种稀释剂C.可用于混凝土构筑表面的涂覆D.施工方便、无毒，但造价高【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 2017年，某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，供水公司在2017年2月15日与企业甲依照法定程序以价格035元m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水；若供水工程项目取消，则所签合

15、同不发生任何效力。项目建设过程不涉及供水线路改造。2018年6月15日，供水水源项目建成并投入运行。供水公司考虑到供水市场水资源紧缺现象，以及与甲企业签订的供水单价过低，于2018年5月31日以05元m3的价格将水全部售于乙企业。签订合同时，企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。问题：1根据合同法的有关规定，供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形2供水公司供水工程完工后，企业甲要求供水，供水公司的解释是，在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的，试根据合同法的有关规定，说明供水公司的说法是否正确3若企业

16、甲坚持要求供水的主张，可考虑哪种争议解决方式法院是否应予以支持企业甲的诉讼4若供水公司供水给企业甲，应向企业乙承担什么责任【答案】分析要点：本案例考核合同争议的解决方式，不同解决方式的处理程序，以及合同仲裁或诉讼的时效问题。(1)解决建设工程合同纠纷的方式有四种，即和解、调解、仲裁或诉讼。当合同当事人之间有争议时，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决

17、、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。(2)根据我国仲裁法的规定，仲裁的原则有：协议仲裁原则，或裁或审原则，协议管辖原则，独立仲裁原则，公正、及时原则，不公开原则，一裁终局原则，法院监督原则。(3)通过仲裁、诉讼的方式解决建设工程合同纠纷的，应当注意和遵守有关仲裁时效与诉讼时效的法律规定。仲裁时效，是指当事人在法定申请仲裁的期限内没有将其纠纷提交仲裁机关进行仲裁的，即丧失请求仲裁机关保护其权利的权利。诉讼时效，是指权利人在法定提起诉讼的期限内如不主张其权利，即丧失请求法院依诉讼程序强制债务人履行债务的权利。答案：问题1：该合同属于附生效条件的合同情形。问题2：供水公司的说法

18、不正确。尽管在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。合同法规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅自变更与解除。问题3：企业甲可考虑采用和解、调解、仲裁或诉讼的方式解决争议。法院应予以支持。合同法规定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。问题4：供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。2. 某地区2004年初拟建一工业项目，有关资料如下：1.经估算国产设备购置费为2000万元（人民币）。进口设备FOB价为2500万元（人民币），到岸价（货价、海运费、运输保险费）为3020万元（人民币）

19、，进口设备国内运杂费为100万元。2.本地区已建类似工程项目中建筑工程费用（土建、装饰）为设备投资的23，2001年已建类似工程建筑工程造价资料及2004年初价格信息，如表5.1所示，建筑工程综合费率为24.74。设备安装费用为设备投资的9，其他费用为设备投资的8，由于时间因素引起变化的综合调整系数分别为0.98和1.16.3.基本预备费率按8考虑。表5.12001年已建类似工程建筑工程造价资料及2004年初价格信息表问题1.按照答题纸表5.2的给定数据和要求，计算进口设备购置费用。2.计算拟建项目设备投资费用。3.试计算：（1）已建类似工程建筑工程直接工程费、建筑工程费用。（2）已建类似工程

20、建筑工程中的人工费、材料费、机械台班费分别占建筑工程费用的百分比（保留小数点后两位）。（3）2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数（保留小数点后两位）。4.估算拟建项目工程建设静态投资。【答案】问题1表5.2进口设备购置费用计算表问题2拟建项目设备投资费用：4044.54+2000.00=6044.54（万元）问题3（1）人工费：2400028=67.20（万元）材料费：4402410+1201251+850352+1985000=349.47（万元）则已建类似工程建筑工程直接工程费：67.20+349.47+66.00=482.67（万元）已建类似工程建筑工程费用：482.67（1+24.

21、74）=602.08（万元）（2）人工费占建筑工程费用的比例：67.20602.08100=11.16材料费占建筑工程费用的比例：349.47602.08100=58.04机械台班费占建筑工程费用的比例：66.00602.08100=10.96（3）2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数：人工费差异系数：3228=1.143. 背景资料某市重点工程项目，采用工程量清单方式公开招标。事件1.招标公告中要求潜在投标人必须取得本省颁发的建设工程投标许可证。事件2.招标人考虑到该项目为本市重点工程项目，且政府财政紧张，要求投标人必须是资金雄厚的国有特级施工企业。事件3.建设单位委托招标代理公司进行资

22、格审查，资格审查后，确定A、B、C、D、E共5家合格投标人。该5家投标人分别于10月10日11日领取了招标文件，同时按要求递交投标保证金50万元、购买招标文件费500元。事件4.建设单位发布的招标控制价为4000万元，且规定低于招标控制价15%的投标报价视为低于成本报价。事件5.招标文件中的评标标准如下：(1)评标方法:经评审的最低投标价法；(2)该项目的要求工期不超过18个月;(3)在详细评审时，对有效标书的各投标单位自报工期比要求工期每提前1个月给业主带来的提前投产效益按40万元计算;(4)经初步评审后确定的有效标书在详细评审时，除报价外，只考虑将工期折算为货币，不再考虑其他评审要素。(5

23、)评标时，各有效标书中，最低报价低于次低报价15%以上时，最低报价作无效标处理。投标单位的投标情况如下:【答案】问题1:(1)“要求潜在投标人必须取得本省颁发的建设工程投标许可证”不妥.理由:依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。(2)“要求投标人必须是资金雄厚的国有特级施工企业”不要。理由:依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式属于招标人以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为。(3)“建设单位委托招标代理公司进行资格审查”不妥。理由:招标人应

24、当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。“同时按要求递交投标保证金50万元”不妥。理由:领取招标文件不代表一定投标，不投标是不需递交投标保证金;即使投标也应在投标截止日期前递交投标保证金。(4)“规定低于招标控制价15%的投标报价视为低于成本报价”不妥。理由:招标人不得规定最低投标限价。问题2:(1)A投标人:工期=4+10+6=20个月:报价=420+1000+800=2220万元，因工期超过18个月，废标处理。(2)B投标人:工期=3+9+6-2=16个月:报价=390+1080+960=2430万元，投标文件有效。4. 某国有资金建设项目，采用公开招标方式进行公开招标方式进行施工招标，

25、业主委托具有相应招标代理和造价咨询的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：(1)招标人不组织项目现场勘查活动。(2)投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。(3)投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量标准。(4)招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。(5)投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据的，将认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生以下事件：事件1

26、:投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安棑一名工作人员陪同勘查现场。招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标。事件2:清标发现，投标人A和投标人B的总价和所有分部分项工程综合单价相差相同的比例。事件3:通过市场调查，工程清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。事件4:评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。问题：【答案】1.(1)妥当；招标投标法第二十一条，招标人根据招标项目的具体情况，可以组

27、织潜在投标人踏勘项目现场。招投标法实施条例第二十八条规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏勘项目现场，因此招标人可以不组织项目现场踏勘。(2)妥当；招投标法实施条例第二十二条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。(3)不妥当，投标报价由投标人自主确定，招标人不能要求投标人采用指定的人、材、机消耗量标准。(4)妥当，清标工作组应该由招标人选派或者邀请熟悉招标工程项目情况和招标投标程序、专业水平和职业素质较高的

28、专业人员组成，招标人也可以委托工程招标代理单位、工程造价咨询单位或者监理单位组织具备相应条件的人员组成清标工作组。(5)不妥当，不是低于招标控制价而是适用于低于其他投标报价或者标底、成本的情况。评标委员会和评标方法暂行规定(七部委第12号令）第二十一条规定：在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理。2.事件1中，招标人的做法不妥当。根据招投标法实施条例

29、第二十八条规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏勘项目现场，因此招标人不能安棑一名工作人员陪同勘查现场。3.评标委员会应该把投标人A和B的投标文件做为废标处理。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。4.不妥当，暂估价不变动和更改。当招标人提供的其他项目清单中列示了材料暂估价时，应根据招标人提供的价格计算材料费，并在分部分

30、项工程量清单与计价表中表现出来5.不妥当，根据招投标法实施条例第四十九条评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评亩意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。5. 某新建引水项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：1.项目工程费用为2000万元，独立费为500万元，基本预备费费率为8

31、%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。2.项目建设期为2年，生产运营期为8年。3.项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。4.项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。5.项目建设投资全部形成固定资产（无可抵扣固定资产进项税额）。固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（计算结果保留两位小数）、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。【答案】1.基本预备费=（2000+500）8%=200（万元）静态投资额=2000+500+200=2700（万元）第1年价差预备费=270040%（1+5%）1-1=54.00（万元）第2年价差预备费=270060%（1+5%）2-1=166.05（万元）项目建设投资=工程费+独立费+预备费=2700+54.00+166.05=2920.05（万元）2.固定资产折旧=2920.05（1-5%）/8=346.76（万元）正常年份的可变成本=10000550/10000=550.00（万元）固定成本=950-550=400.00（万元）总成本=经营成本+折旧+摊销+利息经营成本=950-346.76=603.24（万元）