一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》同步练习题.docx

《一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》同步练习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》同步练习题.docx（55页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师考试建设工程法规及相关知识同步练习题 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不 得分）。1、某施工工程材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定 金6万元。采购方依约支付了 6万元定金，供货方违约后，采购方有 权主张的最高给付金额为（）万元。A、10B、4C、16D、12【参考答案】：D【解析】：合同法第一百一十五条规定，收受定金的一方不 履行约定的债务的，应当双倍返还定金。第一百一十六条规定，当事 人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违 约金或者定金条款。此题中，采购方选择违约金条款的可获

2、得4万元, 选择定金条款的可获得12万元。2、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设 计存在瑕疵，那么李某（）。A、可以要求施工单位修改设计B、应当报告建设单位要求施工单位修改设计C、应当报告建设单位要求设计单位修改设计D、应当要求设计单位修改设计侵权行为以及无因管理等情形。虽然它们也是建设工程债的发生 依据，但不是债发生的最主要、最普遍的依据。因此，正确答案选B。19、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不 能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定 作人应当在（）支付报酬。A、合同生效后B、交付工作成果时C、完成工作成果50%D、完成全部工作

3、成果前【参考答案】：B20、甲建筑公司为工程总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分 包给乙施工单位，竣工验收后使用中幕墙密封出现质量问题造成建设 单位一定损失，那么（）。A、建设单位自己承当责任B、建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿C、建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿D、在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公 司要求赔偿【参考答案】：B【解析】：尽管幕墙工程施工单位为幕墙工程的实际施工人，但 其作为甲建筑公司的分包单位，甲建筑公司作为总包单位仍须就分包 工程的施工质量同分包单位向建设单位承当连带责任，此时建设单位可向甲公司提出赔偿请求，也可以直接向乙施工单 位提出赔偿请求。

4、故B为正确选项。21、关于著作权的保护期，以下说法不正确的选项是（）。A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者 终生及其死后50年C、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者 其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期 为50年D、作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护【参考答案】：A【解析】：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所 不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制; 公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终 生及其死后50

5、年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第 50年的12月31日；法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除 外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得 报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31 日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。22、某建筑公司所承建的某住宅工程质量不符合约定，建设单位 要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这 个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候确实已经不适宜继续施工，不予支持【参考答

6、案】：A【解析】：此题考核的是承包方责任的处理。最高人民法院关 于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因承包人 的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改 建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。23、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单 位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的 错误有()处。A、3B、4C、5D、6【参考答案】：B【解析】：建筑法规定，建筑工程开工前，建设单位应当按 照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申 请领取施工许可证。此题表述共存在4处错误，即：开工时；施工单 位办理施工许可证

7、；在建设单位所在地办理；向人民政府办理。故B 为正确选项。24、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位【参考答案】：B25、关于城市、镇建设用地规划许可证的说法，正确的选项是（）。A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在取得 划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设 用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设工程，建设单位在取得 建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在取得 建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主

8、管部门 申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设工程，在签订国有土地 使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管 部门领取建设用地规划许可证【参考答案】：C【解析】：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权 的建设工程，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以 上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后， 由土地主管部门划拨土地。故C为正确选项。26、建设工程质量管理条例规定，勘察、设计、施工、工程 监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施 工单位处工程合同价款()罚款。A、2%以下B、4%以上C、2%以上4%以下D、

9、2%以上3%以下【参考答案】：C【解析】：建设工程质量管理条例第六十条规定，违反本条 例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽 工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处 合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款； 对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整 顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书；有违法所得的，予 以没收。27、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失 ()OA、实体权利B、起诉权C、胜诉权D、上诉权【参考答案】：C【解析】：民法通那么第138条规定：“超过诉讼时效期间， 当事人自愿履行的

10、，不受诉讼时效限制”。可见超过诉讼时效期间并 不直接导致权利人实体权利的丧失，也不影响权利人向法院提起诉讼 的权利（起诉权）。故C为正确选项。28、李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15 日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20 日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对 此，以下说法中正确的选项是（）。A、李某与张某间的租赁合同无效B、租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C、张某享有优先承租权D、两份合同均有效，李某应承当违约责任【参考答案】：D29、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A、施工行为地B、发包方住所地C、合同签订地

11、D、承包方住所地【参考答案】：A【解析】：建设工程施工合同以建造工程所在地，即施工行为地 为合同的履行地。30、根据招标投标法有关规定，评标委员会中技术、经济等 方面的专家不得少于成员总数的（）。A、二分之一B、三分之二C、三分之一D、四分之一【参考答案】：B31、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。 双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60 万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应归还借款期间和逾期的 利息，而梁那么不以为然。李就此事向法院起诉。对此，以下选项中错 误的说法是（）。A、法院对归还借款期限内利息的主张不予支持B、法院对归还借款期限内利息

12、的主张予以支持C、借款合同可以是无偿合同D、法院对归还逾期利息的主张予以支持【参考答案】：B32、一方当事人如果拒绝履行（），对方当事人可以向人民法 院申请强制执行。A、债权合同B、和解协议C、调解协议D、仲裁调解书【参考答案】：D【解析】：调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协 议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。仲裁法 第六十二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一 方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申 请的人民法院应当执行。由于调解书与裁决书的法律效力相同，因此， 如果一方当事人拒绝履行，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。

13、33、关于刑事责任的说法，错误的选项是（）。A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D、死刑缓期二年执行是死刑的一种【参考答案】：B【解析】：此题考查的是建设工程刑事责任的种类及承当方式。 罚款是行政处分的一种。34、按照建设工程质量保证金管理暂行方法规定，全部或者 局部使用政府投资的建设工程，按工程价款结算总额（）左右的比 例预留保证金。A、3%B、5%C、8%D、10%【参考答案】：B【解析】：按照建设工程质量保证金管理暂行方法规定，全 部或者局部使用政府投资的建设工程，按工程价款结算总额5%左右的 比例预留保证金。社会投资工程采用预

14、留保证金方式的，预留保证金 的比例可参照执行。故B为正确选项。35、生产平安事故报告和调查处理条例规定，平安事故调查 组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批 准可以适当延长，但延长的期限最长不超过（）。A、15 日B、30 日C、60 日D、 120 日【参考答案】：C36、根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重 大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A、终身不予注册B、撤消执业资格证书，5年内不子注册C、责令停止执业3年D、责令停止执业1年【参考答案】：A37、以下选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生

15、争议，工程质量经鉴 定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人 提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设 工程之日为竣工日期【参考答案】：A【解析】：此题考点是对竣工工期的争议问题。解释规定：1. 由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定 产生争议而导致对竣工日期的争议：工程质量经鉴定合格的，鉴定期 间为顺延工期期间。以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。2. 由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议：以承包人提交验收报告之日为竣工日

16、期。3. 由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议：以转移占有建设工程之日为竣工日期。38、关于文物分级，以下说法正确的选项是（）。【参考答案】：c3、依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设 单位供应的钢筋由（）。A、建设单位负责试验，并承当试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承当试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用【参考答案】：C4、根据合同法的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的, 一方违约时，对方（）条款。A、应当适用违约金B、应当适用定金C、可以选择适用违约金或者定金D、可以同时适用违约金和定金【参考答案

17、】：C【解析】：此题考核的是违约金和定金的选择与适用。当事人既 约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金 或者定金条款。5、根据我国建设工程质量管理条例中工程监理企业的质量责 任和义务的有关规定，以下行为合法的是（）。A、不可移动文物可分为珍贵文物和一般文物B、可移动文物可分为一级文物、二级文物、三级文物C、珍贵文物分为一级文物、二级文物D、一般文物分为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市、 县级文物保护单位【参考答案】：D【解析】：文物保护法第三条规定，古文化遗址、古墓葬、 古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不 可移动文物，根据它们的历史、艺

18、术、科学价值，可以分别确定为全 国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县级文物保护单位。 历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实 物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物；珍贵文物分为一级文物、 二级文物、三级文物。39、根据我国民法通那么的规定，普通诉讼时效期间通常为 ()年。A、1B、2C、4D、20【参考答案】：B40、孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的 太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。 此修理费应由（）。A、孙某负担B、双方协商由谁负担C、赵某负担D、双方各负担一半【参考

19、答案】：C41、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一 次平安生产教育培训并考核合格。A、半年B、二年C、一年D、三年【参考答案】：C【解析】：二、每年至少进行一次全员平安生产教育培训”第 一段。42、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费（），领取失业 保险金的期限最长为12个月。A、满1年缺乏5年的B、满3年缺乏8年的C、满5年缺乏10年的D、10年以上的【参考答案】：A【解析】：此题考核的是失业保险金的领取。失业人员失业前用 人单位和本人累计缴费满1年缺乏5年的，领取失业保险金的期限最 长为12个月；累计缴费满5年缺乏10年的，领取失业保险金的期限 最长为18个月；累计缴费10

20、年以上的，领取失业保险金的期限最长 为24个月。43、根据建筑工程施工许可管理方法的规定，对于未取得施 工许可证或者为规避办理施工许可证将工程工程分解后擅自施工的， 由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止 施工，并对（）分别处以罚款。A、建设单位和施工单位B、建设单位和监理单位C、监理单位和施工单位D、建设单位和设计单位【参考答案】：A【解析】：此题考核的是规避办理施工许可证应承当的法律责任。 建筑工程施工许可管理方法规定，对于未取得施工许可证或者为 规避办理施工许可证将工程工程分解后擅自施工的，由有管辖权的发 证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设

21、 单位和施工单位分别处以罚款。44、对于国家开展计划部门确定的不适宜公开招标的国家重点项 目，招标人申请邀请招标的，应由（）审批。A、国务院B、省级人民政府C、国务院开展计划部门D、有关行业主管部门【参考答案】：C【解析】：国务院开展计划部门确定的国家重点工程和省、自治 区、直辖市人民政府确定的地方重点工程不适宜公开招标的，经国务 院开展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀 请招标。45、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2 个月内支付工程款。2010年9月1日，该工程经验收合格交付使用， 但建设单位迟迟不予支付工程款。假设施工单位通过诉讼解决此纠纷， 那么以

22、下情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A、2011年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B、2012年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复 生产C、2012年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出 院D、2012年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【参考答案】：B【解析】：此题涉及的考点是诉讼时效的中止。诉讼时效中止, 应当同时满足以下两个条件：权利人由于不可抗力或者其他障碍,不能行使请求权；导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉 讼时效期间的最后6个月。A、B、C三项只有B选项符合，因为诉讼时效期间为2年，此题中从 2010年11月 2012年11月

23、为诉讼时效期间。而D选项属于中断。46、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染， 应当采取的措施是（）。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理措施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理 措施D、污水处理措施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投 产使用【参考答案】：D【解析】：环境保护“三同时”制度，是指建设工程需要配套建 设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 使用。47、招标投标法规定的招标方式是（）。A、公开招标.邀请招标和议标B、公开招标和议标C、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招

24、标【参考答案】：D48、以下属于建设工程施工合同承包人主要义务的是（）。A、不得转包和违法分包工程B、及时检查隐蔽工程C、及时验收工程D、提供必要施工条件【参考答案】：A【解析】：此题涉及的考点是建设工程施工合同承包人的主要义 务。建设工程施工合同承包人的主要义务：不得转包和违法分包工 程；自行完成建设工程主体结构施工；接受发包人有关检查； 交付竣工验收合格的建设工程；建设工程质量不符合约定的无偿修 理。49、以下已经公布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴 的是（）。A、全国人民代表大会组织法B、中华人民共和国国籍法C、中华人民共和国反垄断法D、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举

25、法【参考答案】：C【解析】：宪法部门法包括中华人民共和国宪法及宪法相关 法。后者是指全国人民代表大会组织法、地方各级人民代表大 会和地方各级人民政府组织法、全国人民代表大会和地方各级人 民代表大会选举法、中华人民共和国国籍法、中华人民共和 国国务院组织法、中华人民共和国民族区域自治法等法律。C项， 反垄断法属于经济法。50、除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的， 应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过（） 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。A、24B、48C、72D、96【参考答案】：B【解析】：此题涉及的考点是强化隐蔽工程质量检查。除专用合 同条款另

26、有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时 向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期 延误的，工期应予以顺延。51、行政处分的方式是（）。A、没收非法财产B、撤消营业执照C、行政拘留D、记过、撤职、开除等【参考答案】：D【解析】：行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工 作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而 给予的一种惩戒。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤 职、开除。ABC三项都属于行政处分的方式。52、总承包通常分为（）。A、工程总承包和施工总承包两大类B、工程总承包、施工总承包和联合体总承包三大类C、工程总承包和联

27、合体总承包两大类D、联合体总承包和施工总承包两大类【参考答案】：A【解析】：此题涉及的考点是总承包的分类。总承包通常分为工 程总承包和施工总承包两大类。53、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际 交付使用的，计息日期的计算是（）。A、从交付之日起计算B、从竣工验收之日起计算C、从当事人起诉之日起计算D、从提交竣工结算文件之日起计算【参考答案】：A【解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，以下时间视为应付款时 间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工

28、程没有交付 的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结 算的，为当事人起诉之日。故A为正确选项。54、纠纷发生后，以下不属于仲裁案件受理条件的是（）A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头同意仲裁【参考答案】：D【解析】：仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意 思表示无效。55、根据建筑市场诚信行为信息管理方法的规定，建筑市场 良好行为记录信息公布期限一般为（）年。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：C【解析】：此题涉及的考点是建筑市场诚信行为的公布时限。建筑市场诚信行为信息管理方法规定，建筑市场诚信行为记录信

29、息的公布时间为行政处分决定做出后7日内，公布期限一般为6个月 至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。56、甲、乙订立一耕牛买卖合同。双方约定于7月15日交付耕牛 和牛款，但由于时值农忙，甲想再借用一个月。于是到7月15日那天, 乙交付了牛款，双方约定牛归乙所有，但甲继续借用一个月。8月10 日，该牛在甲的牛栏中产下一头小牛，对于该小牛的归属，甲、乙发 生了争议。以下说法正确的选项是（）A、归甲所有，因为该牛由甲占有B、归甲、乙共同共有C、归乙所有，因为牛已经交付D、归甲所有，因为尽管所有权已经转移但并未交付【参考答案】：C【解析】：合同法第一百六十三条规定，标的物在交付之前 产生的孳息，

30、归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。 甲借用牛是在双方交付（此交付在性质上为占有改定）之后，生下的 小牛属于交付之后的孳息，应该归乙所有。57、依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。A、协议补充B、按交易习惯履行C、按照合同有关条款履行A、某监理公司为其上级主管部门建造的办公楼，承当工程监理业务B、某监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程, 承当工程监理业务C、某监理公司为同一集团下属的某建材供应公司供应建筑材料的 工程，承当工程监理业务D、某监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的 工程，承当工程监理业务【参考答案】：A【解析】：建设工程质量管理条例第三

31、十五条规定，工程监 理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设 备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承当该项建设工程 的监理业务。6、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工 企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1日。根据合同法的规定, 材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。A、实质性变更，该承诺有效B、实质性变更，不构成承诺C、非实质性变更，不构成承诺D、非实质性变更，视为新要约【参考答案】：B【解析】：此题涉及的考点是为承诺。承诺的内容应当与要约的 内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。D、由债权人决定【参考答案】：A【解析】：合

32、同法第61条规定：合同生效后，当事人就质量、 价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协 议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 故A为正确选项。58、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害 的，由建设单位与施工企业承当连带责任。该责任在债的产生根据中 属于（）之债。A、侵权B、合同C、无因管理D、不当得利【参考答案】：A【解析】：侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施 及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人 或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承当侵权责任。所有人、 管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有

33、权向其他责任人追偿。59、仲裁最突出的特点是（）。A、专业性B、独立性C、自愿性D、快捷性【参考答案】：C【解析】：当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。仲裁是最能充 分表达当事人意思自治原那么的争 议解决方式。仲裁以当事人的自愿为 前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭 如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是 在当 事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。60、以下关于工程工程管理企业的说法中，正确的选项是工程工程管 理企业（）。A、直接从事该工程工程的勘察、设计、施工B、直接与该工程工程的总承包企业签订合同C、可协助业主与工程工程的勘察、设计、供货、施

34、工企业签订合 同D、受发包单位委托履行工程监理职责【参考答案】：C【解析】：工程工程管理企业不直接从事该工程工程的勘察、设 计、施工等，也不与该工程工程的总承包企业或勘察、设计、供货、 施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程工程的总 承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托 监督合同的履行。故C为正确选项。61、根据劳动合同法，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派 遣协议的主体是（）A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、派遣单位与劳动者【参考答案】：A【解析】：“（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。 注意，此题是考核劳务派

35、遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。62、国家一级建造师的主要执业范围是（）。A、担任建设工程工程施工的工程经理B、担任建设工程工程评估人员C、从事建设工程工程咨询工作D、从事建设工程工程预算工作【参考答案】：A【解析】：建造师执业资格制度暂行规定第二十六条规定， 建造师的执业范围包括：担任建设工程工程施工的工程经理；从 事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规或国务院建设行政主 管部门规定的其他业务。建造师分为一级建造师和二级建造师。按照 建设部公布的建筑业企业资质等级标准，一级建造师可以担任特 级、一级建筑业企业资质的建设工程工程施工的工程经理；二级建造 师可以担任二级及以下建筑业企业资

36、质的建设工程工程施工的工程经 理。63、在以下表述中，正确的选项是（）。A、招标人可以完全按自己的意愿确定中标人B、对投标人报价进行评审时应当参考标底C、评标过程必须保密D、招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判【参考答案】：C64、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或 者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准，在批准前应当征 得国务院文物行政部门同意。A、县级以上地方人民政府B、设区的市级以上人民政府C、国务院D、省、自治区、直辖市人民政府【参考答案】：D【解析】：此题涉及的考点是在文物保护单位保护范围和建设控 制地带内从事建设活动的相关规定。在全国重点文物保护单位的

37、保护 范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、 自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部 门同意。65、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函 件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有 异议。这份修改投标报价的函件应视为()。A、有效B、无效C、经澄清说明后有效D、在招标人同意接受的情况下有效【参考答案】：C【解析】：投标招标法第三十九条规定，评标委员会可以要 求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但 是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性 内容

38、。此题中，投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价 的函件，这份函件应该是有效的，但是，开标时未宣读，评标委员会 委员在评标时会发现它们的矛盾，投标人向评标委员会澄清后，该函 件有效。66、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行 ()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证， 报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A、国家技术标准B、行业质量标准C、强制性标准D、地方质量标准【参考答案】：C【解析】：此题涉及的考点是工程建设标准强制性条文的实施。 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标 准规定的，应当由拟采用单位提请建设单

39、位组织专题技术论证，报批 准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。67、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双 方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A、当事人住所地B、调解协议履行地C、调解组织所在地D、调解协议签订地【参考答案】：C【解析】：此题考查的是人民调解的司法确认程序。经人民调解 委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照 民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组 织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。68、建设工程平安生产管理条例规定，（）在采用新技术、 新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的平安生产教 育

40、培训。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、工程所在地县级人民政府建设行政主管部门【参考答案】：A【解析】：此题考核的是施工管理人员、作业人员平安生产教育 培训的规定。建设工程平安生产管理条例规定，施工单位在采用 新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安 全生产教育培训。69、2011年2月，以下人员向所在单位提出订立无固定期限劳动 合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条 件的是（）。A、赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年H月才 与之签订书面劳动合同B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C、王先生于1989年进入乙国

41、有企业工作，2008年3月，该企业 改制，王先生已年满50岁D、李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续 订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【参考答案】：A【解析】：案例上一段。70、建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（）报送公安消 防机构审核。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位【参考答案】：A二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有 两个或两个以上的符合题意，有一个错选那么此题不得分，少选， 所选的每个选项得0.5分）。71、建设工程实行施工总承包的，平安生产领导小组由总承包企 业、专业承包企业和劳务分包企业（）组成。A、工程经理B、兼职

42、平安生产管理人员C、监理工程师D、专职平安生产管理人员E、技术负责人【参考答案】：ADE【解析】：此题考核的是建设工程工程平安生产领导小组的组成。 建设工程实行施工总承包的，平安生产领导小组由总承包企业、专业 承包企业和劳务分包企业工程经理、技术负责人和专职平安生产管理 人员组成。72、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不 佳而无力还贷及支付工程款，那么以下关于承包人权利的说法中，正确 的是（）。A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖B、承包人就该工程拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工 之日提出D、承包人的优先受偿款包括建设工程应当支付

43、的工作人员报酬、 材料款等实际支出费用E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【参考答案】：ABD【解析】：此题考查的是抵押权的实现以及建设工程价款优先受 偿权问题。最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复 做出了如下解释：人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中， 应当依照中华人民共和国合同法第286条的规定，认定建筑工程 的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。消费者交付购买商品 房的全部或者大局部款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先 受偿权不得对抗买受人。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支 付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承73、

44、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在 保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承当，以下说法正确的 是（）。A、甲转让其债权时，必须书面通知乙B、乙转让其债务时，丙的保证依然有效C、甲转让其债权后，丙应继续承当保证责任D、乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承当保证 责任E、合同权利义务转让的，丙不再承当保证责任【参考答案】：CD【解析】：合同法第80条规定：债权人转让权利的，应当通 知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。注意：该通知既 可以口头通知也可以书面通知；第84条规定：债务人将合同的义务全 部或者局部转移给第三人的，应当经债权人同意。担保法规定： 保

45、证期间，债权人依法将主溃权转让给第三人的，保证人在原保证担 保的范围内继续承当保证责任；保证期间，债权人许可债务人转让债 务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务， 不再承当保证责任。故C、D为正确选项。74、某施工企业从事施工活动，但未取得平安生产许可证，因此 可能承当的法律责任有O OA、民事责任B、刑事责任C、行政责任D、违宪责任E、国家赔偿责任【参考答案】：ABC【解析】：根据建筑施工企业平安生产许可证管埋规定，建 筑施工企业未取得平安生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其 在建工程停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的 罚款；造成重大平安事故或者其

46、他严重后果，构成犯罪的，依法追究 刑事责任。故B、C为正确选项。.有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地 点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质 性变更。7、某学院教师公寓工程，未经竣工验收院方就投入使用，使用中 发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，那么对这一缺陷责任承当，说法正 确的是（）。A、学院自己承当责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承当质量保修责任D、学院和施工方共同承当责任【参考答案】：C【解析】：尽管法律规定，建筑工程未经竣工验收严禁使用，建 设单位擅自使用自己承当责任，但考虑到地基基础工程和主体结构工 程是隐蔽工程且保修期为其合

47、理使用寿命年限，所以这种情况下，仍 应由施工单位承当保修责任，故C选项正确。8、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管 理。A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位【参考答案】：B75、根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有()oA、有充分的证据B、有明确的被告C、属于人民法院受理民事诉讼的范围D、原告是与本案有间接利害关系的公民E、有书面的起诉书【参考答案】：BC【解析】：民事诉讼法第108条规定，起诉必须符合以下条 件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。76、根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的选项是()oA、出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第 三人不发生效力B、融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C、出卖人和出租