2022年全国一级造价师高分预测试卷.docx

《2022年全国一级造价师高分预测试卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师高分预测试卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列位置中，（）不是构造柱的一般设置位置。A.隔墙处B.纵横墙相交处C.楼梯间转角处D.建筑物四周【答案】 A2. 【问题】 对严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行（ ）。A.高压空气吹扫B.高压蒸汽吹扫C.高压水冲洗D.酸洗【答案】 C3. 【问题】 当地基承载力不足，基岩埋藏不深，桩尖土的承载力不能承受上部荷载时，桥梁基础应选用( )A.沉井基础B.摩擦桩C.支撑桩D.天然地基上的浅基础【答案】 C4. 【问题】 对于有中等缺损，尚能维持正常使

2、用功能的桥梁技术状况，其评定等级属于（）。A.1类B.2类C.3类D.4类【答案】 C5. 【问题】 (2018年)某空气净化塔塔内设有开孔率较大的筛板，筛板上放置一定数量的轻质小球，吸收剂自上向下喷淋，加湿小球表面进行吸收。该空气净化塔为（ ）。A.筛板塔B.喷淋塔C.填料塔D.湍流塔【答案】 D6. 【问题】 抗冲击性能优良，抗冻性及抗振性好，摩擦系数小，具有自润滑性，耐化学腐蚀，可在-169110下长期使用，最适合于寒冷地区使用的热塑性塑料管材为（ ）。A.耐酸酚醛塑料管B.交联聚乙烯管C.聚丁烯管D.UHMWPE 管【答案】 D7. 【问题】 下列关于土石坝特点说法错误的是（ ）。A.

3、能就地取材，材料运输成本低B.适应地基变形的能力强，对地基的要求在各种坝型中是最低的C.坝顶可溢流，不需要在坝外单独设置泄水建筑物D.坝体填筑量大，土料填筑质量受气候条件的影响较大【答案】 C8. 【问题】 （2021年真题）宽度较大的大跨度的桥宜采用（ ）A.箱型简支梁B.悬臂简支梁C.板式简支梁D.勒梁式简支梁【答案】 A9. 【问题】 根据合同法，债权人领取提存物的权利期限为()年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D10. 【问题】 下列关于保温隔热材料的说法，正确的是（ ）。A.拌制外墙保温砂浆多用泡沫玻璃B.机场跑道、高速公路等领域的防潮保温广泛选用EPS板C.型喷涂型硬泡聚氨酯适

4、用于屋面保温防水层D.硬泡聚氨酯板材可代替传统的防水层和保温层，具有一材多用的功效【答案】 D11. 【问题】 在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（ ）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】 C12. 【问题】 符合涡轮式流量计安装要求的是（ ）。A.垂直安装B.安装在直管段C.流量计的前端应有5D（D 为管径）的直管段D.安装有阀门和弯头时直管段的长度需相应减少【答案】 B13. 【问题】 骨料一般采用哪种储存方式？（）A.露天堆放B.封闭料仓C.用钢结构筒仓储存D.用钢结构容器储存【答案】 A14. 【问题】 地下工程喷射混凝土采用干拌

5、法喷射红星一型速凝剂时，拱部一次喷射厚度应控制在（ ）。A.2030mmB.3050mmC.5060mmD.70100mm【答案】 C15. 【问题】 装配整体式结构中，预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级（ ）。A.不宜低于C25B.不宜低于C30C.不宜低于C40D.不宜低于C50【答案】 C16. 【问题】 下列税种中，属于流转税的是（）。A.企业所得税 B.营业税C.房产税D.城镇土地使用税【答案】 B17. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 B18. 【问题】 某阀门结构简单、体积小、重量轻，

6、仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为（ ）。A.截止阀B.蝶阀C.旋塞阀D.闸阀【答案】 B19. 【问题】 影响混凝土抗渗性的因素中，对抗渗性起决定性作用的是（）。A.水灰比B.水泥品种C.外加剂D.砂率【答案】 A20. 【问题】 （ ）是在围岩压力很小，但为了防止岩石局部松动塌落和防止岩石风化而建造的衬砌，无须进行受力计算。A.承载衬砌B.装饰衬砌C.构造衬砌D.复合式衬砌【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 常用于普通钢筋混凝土

7、的冷轧带肋钢筋有（ ）。A.CRB650B.CRB800C.CRB550D.CRB600HE.CRB680H【答案】 CD2. 【问题】 (2018年)可锻铸铁的性能、特点有（ ）。A.具有较高的强度、塑性、冲击韧性B.主要用于生产汽缸盖、汽缸套等铸件C.黑心可锻铸铁依靠石墨化退火获得D.与球墨铸铁相比具有成本低、质量稳定、处理工艺简单等优点【答案】 ACD3. 【问题】 空调系统中，喷水室除了具有消耗金属少，容易加工的优点外，还具有的优点有()。A.空气加湿和减湿功能B.对空气能进行加热和冷却C.空气净化功能D.占地面积较小，消耗小【答案】 ABC4. 【问题】 (2013年)关于施工招标文

8、件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】 AB5. 【问题】 风在空调系统中,定风量系统的缺点为（）。A.系统能耗大B.室内气流分布不稳定C.系统复杂D.不易于管理【答案】 A6. 【问题】 企业管理费由（）组成。A.主副食运费补贴B.职工探亲路费C.职工取暖补贴D.财务费E.现场管理费【答案】 ABCD7. 【问题】 合金结构钢牌号通常由四部分组成，其中第三部分表示的钢材冶金质量可以分为()

9、A.优质钢B.高级优质钢C.特级优质钢D.普通钢【答案】 ABC8. 【问题】 (2014年)建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（ ）。A.台风引起水灾的损失B.设计错误引起损失C.原材料缺陷引起损失D.现场火灾造成损失E.维修保养发生的费用【答案】 BC9. 【问题】 (2015年)锅炉燃烧中产生的烟气除烟尘外，还含有SO2等污染物质。燃烧前对燃料脱硫是防止SO2对大气污染的重要途径之一，主要包括( )。A.加入CaO制成型煤脱硫B.化学浸出法脱硫C.细菌法脱硫D.洗选法脱硫【答案】 BCD10. 【问题】 (2018年)环氧树脂涂料与生漆均具有耐磨、附着力强的优点。除此之外，环氧树脂涂料

10、还具有（ ）。A.良好的耐腐蚀性，但耐碱性差B.漆膜有良好的弹性与硬度，但收缩率较大C.若加入适量的呋喃树脂改性，可提高使用温度D.热固型环氧树脂涂料的耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧树脂涂料好【答案】 CD11. 【问题】 下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（ ）。A.未在合同中约定的工程所在地的地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】 BCD12. 【问题】 电气线路工程中，电缆安装前进行检查实验，合格后方可进行敷设，对以上的电缆应做的实验为（）。A.直流耐压实

11、验 B.交流耐压实验 C.局部放电实验 D.500V摇表检测【答案】 AD13. 【问题】 传感器中能将压力变化转换成电流或电压变化的传感器有（ ）。A.热电阻特性传感器B.电阻式压差传感器C.电阻式液位传感器D.霍尔压力传感器【答案】 BD14. 【问题】 桥梁的施工方法有很多，适用于转体施工的的桥型有（）A.拱桥B.吊桥C.桁架桥梁D.T型钢桥梁【答案】 ACD15. 【问题】 根据建设工程量清单计价规范（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ ）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】 D16. 【问题】

12、根据通用安装工程工程量计算规范GB50856，下列项目以“米”为计量单位的是（ ）。 A.碳钢通风管B.塑料通风管C.柔性软风管D.净化通风管【答案】 C17. 【问题】 关于基坑排水与封堵蓄水，下列说法错误的有（）。A.管井法降水一般用于渗透系数为15150m/d的粗、中砂土B.一台高压水泵最适宜的降低水位范围为518mC.压气扬水井点降低地下水最大可达40mD.导流临时泄水建筑物，在蓄水时都要进行封堵E.喷射井点，一般用于渗透系数为450m/d、渗流量不大的场合【答案】 A18. 【问题】 下列各项中，属于柴油的质量要求的有（）。A.燃料应性质安全B.燃料应在各种温度下具有良好的流动性C.

13、燃料应具有洁净性能D.燃料应具有较低的闪点E.燃料应具有良好的发火性能【答案】 ABC19. 【问题】 消防监控系统由两部分组成，分别为火灾自动报警系统和（）。A.灭火系统B.消防联动控制系统C.保安系统D.给排水联运系统【答案】 B20. 【问题】 在组织建设工程流水施工时，等步距异节奏流水施工的特点包括（ ）。A.同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等B.相邻专业工作队之间的流水步距全部相等C.所有施工过程所有施工段的流水节拍全部相等D.专业工作队数大于施工过程数，从而使流水施工工期缩短E.各专业工作队在施工段上能够连续作业【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背

14、景材料】某工程采用工程量清单招标方式确定了中标人，业主和中标人签订了单价合同。合同内容包括六项分项工程，其分项工程工程量、费用和计划作业时间，见表5.1。总价措施项目费用30万元，其中安全文明施工费20万元，暂列金额18万元；甲方供应材料20万元（总包服务费率为1%，用于分项工程D）。管理费、利润与风险费以人工费、材料费、机械费之和为计算基数，费率为15%；规费、税金以分项工程、总价措施项目和其他项目之和为计算基数，费率为18%；合同工期为8个月，工期奖罚5万元/月（含税费）。表5.1分项工程工程量、费用和计划作业时间明细表有关工程价款支付条件如下：1.开工前业主向承包商支付分项工程费用（含规

15、费和税金）的25%作为材料预付款，在开工后的第4-7月分4次平均扣回；2.安全文明施工费于开工前支付70%，剩余的30%和其他总价措施费第1-5个月分五次平均支付；3.分项工程实际工程量超过计划工程量的15%以上时，该分项工程超出部分的工程量的综合单价调整系数为0.95和1.05。4.业主按当月承包商已完工程款的90%支付；5.工程质量保证金为工程款的3%，竣工结算时一次扣留。6.工期奖罚竣工结算时结算。工程施工期间，经监理人核实的有关事项如下：1.第5个月发生现场签证计日工人材机费用5万元：2.分项工程C开工前因设计变更增加工程量200m3，不考虑增加措施费也不影响工期；【答案】问题1：(l

16、)合同价为：(72+20.4+64+36+15.2+14+30+18+201%)(1+18%)=318.364（万元）(2)材料预付款为：(72+20.4+64+36+15.2+14)(1+18%)25%=65.372（万元）(3)安全文明施工费：20（1+18%）70%90%=14.868（万元）问题2：拟完工程计划投资累计=（72+20.4+36/4+15.2/2）(1+18%)=128.62万元已完工程计划投资累计=（72+20.4）(1+18%)=109.032万元进度偏差=109.032-128.62=-19.588万元，进度拖延。问题3：(1)第5个月承包商完成工程款为：C分项工程

17、：8001.15=920(420800+808000.95)/10000=39.68万元D分项工程：36/4+20/41%=9.05万元2. 某省某大型水闸工程，招标文件按水利水电工程标准施工招标文件编制，“投标人须知”部分内容摘录如下：（1）投标人中标后，为保证质量须将混凝土钻孔灌注桩工程分包给基础工程公司。（2）未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒收。（3）距投标截止时间不足15日发出招标文件的澄清和修改通知，但不实质性影响投标文件编制的，投标截止时间可以不延长。（4）投标人可提交备选投标方案，备选投标方案应予开启并评审，优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案。（5）投标

18、人拒绝延长投标有效期的，招标人有权没收其投标保证金。在招标过程中发生如下事件：事件一：共有A、B、C、D、E五家投标人参加开标会议。投标人A的委托代理人在递交投标文件后离开开标会场。在评标过程中，评标委员会将其投标文件按废标处理。事件二：招标文件中规定评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在实际评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，为提高国家投资的经济效益，招标人决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。事件三：投标人B投标文件所载工期超过招标文件规定的工期，评标委员会向其发出了要求澄清的通知，该投标人按时提交了答复，认为系笔误并修改了工期满足了要求，评标委员会认可了工期的修改。事

19、件四：评标委员会在评标过程中发现投标人C的投标文件报价清单中，某一项关键项目的单价与工程量的乘积较其相应总价少10万元。评标委员会讨论后决定，为保护招标人的利益，提高投资效益，向投标人C发出澄清通知，要求其确认投标总报价不变，修改其关键项目的单价。事件五：根据综合得分高低，评标委员会推荐投标人E为第一中标候选人。招标人确定投标人E为中标人，并发出中标通知书。招标人在与投标人E签署施工承包合同之前，要求投标人E按最低投标价签订合同。事件六：因招标人自身原因，未能与投标人E签订合同，招标人将投标保证金退还给投标人E。【问题】【答案】1投标人对招标文件内容提出的异议及理由和招标人答复异议的要求如下：

20、（1）可对“将混凝土钻孔灌注桩工程分包给基础工程公司”提出异议。理由：招标人不得指定分包商。（2）可对“优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案”提出异议。理由：投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可以提交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。（3）招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。2对招标过程中发生的事件分析：（1）事件一妥当。（2）事件二不妥当。评标委员会应该按照招标文件第三章评标办法中规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章评标办法中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。（3）事件三不妥

21、当。评标委员会不应向施工单位发出要求澄清的通知，也不能认可工期修改；工期超期属于重大偏差，没有对招标文件做出实质性的响应，评标委员会不能通过投标文件澄清使其满足招标文件要求，该投标文件应该按废标处理。（4）事件四对投标人C的投标文件中算术错误的处理不妥当，单价与合价不一致时应以单价为准，应按关键项目的单价和工程量乘积修正其合计及其相应投标总报价，并向投标人C发出澄清通知要求其确认。（5）事件五“招标人在与投标人E签署施工承包合同之前，要求投标人E按最低投标价签订合同”不妥当。招标投标法规定招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（6）事件六“招标人将投标保证金退还给投标人E”不

22、妥当，由于招标人的原因不能签订合同，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。3该事件中招标人于投标截止时间15日之前以书面形式向所有投标单位发出澄清文件是妥当的，但不能注明问题来源，因为一旦注明问题来源就意味着向他人透露了已获取招标文件的潜在投标人的名称。根据中华人民共和国招标投标法第五十二条规定，依法必须进行招标的项目，招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以处一万元以上十万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任

23、。3. 拟建设项目建设期2年，运营期8年。项目基本数据如下：1项目运营期第1年仅达到正常年份的80，以后各年均达到设计生产能力。2项目建设投资8500万元，预计800万元形成无形资产，其余形成固定资产。固定资产年折旧费为900万元，固定资产余值在项目运营期末收回。3无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。4流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。5项目的设计生产能力为年产量15万吨，预计每吨售价为6000元，年营业税金及附加按营业收入的5计取，所得税率为25。6项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-18。7还款方式：在项目运营期间按等额本金法偿还，流动资金贷款每年付息，运营期末还本。长

24、期贷款利率为6，流动资金贷款利率为4，均按年计息。8产品固定成本占年总成本的40。问题：(1)编制建设期贷款还本付息计划表。(2)编制总成本费用估算表。【答案】问题(1)：建设期利息=400062=120(万元)按等额本金法偿还，每年偿还本金=(4000+120)8=515(万元)表1-19某项目借款还本付息计划表单位：万元问题(2)：固定资产残值=8500-800+120-9008=620(万元)各年无形资产摊销额=8008=100(万元)表1-20总成本费用估算表单位：万元问题(3)：第3年营业收入=600012=7200(万元)，营业税金及附加=72005=360(万元)第410年营业收

25、入=600015=9000(万元)，营业税金及附加=90005=450(万元)第3年利润总额=7200-4000-900-100-360-24720-12O0=158080(万元)4. 项目计算期为10年，其中建设期2年，生产运营期8年。第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。1.项目建设投资8700万元。预计投资全部形成固定资产。2.建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，建设期利息273.6万元；建设期只计息不还款，运营期等额还本、利息照付；建设期贷款利率为6%，流动资金100万全部贷款，利率为5%。3.固定资产在运营期内按直线法折旧，残值（残值率为10%）在项目计算期末一次

26、性收回。4.运营期第一年经营成本3500万元，经营成本中的70%为可变成本支出，其它均为固定成本。（计算结果保留两位小数）、计算建设期利息。、计算运营期各年折旧费。、计算运营期第1年总成本费用。、计算运营期第1年的固定成本、可变成本。【答案】1.第一年：2000/26%=60（万元）第二年：（2000+60）6%+（3000/2）6%=213.6（万元）建设期利息为：60+213.6=273.6（万元）2.固定资产原值=8700+273.6=8973.6（万元）残值=8973.610%=897.36（万元）年折旧费=（8973.6-897.36）/8=1009.53（万元）3.运营期应还利息包

27、括还建设期贷款利息及流动资金贷款利息（1）运营期应还建设期贷款利息的计算建设期贷款本利和=2000+3000+273.6=5273.60（万元）运营期内每年应还本金=5273.6/8=659.2（万元）运营期第1年应还建设期贷款利息=5273.66%=316.42（万元）（2）运营期应还流动资金贷款利息的计算运营期第1年应还利息=1005%=5（万元）（3）运营期第1年的总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=3500+1009.53+316.42+5=4830.95（万元）5. 隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣

28、工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供

29、应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标

30、代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。问题：1本次采购活动是否适用政府采购法，并请说明理由2根据组织实施主体的不同，政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购3招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。4请指出重新评审和复核两者最明显的区别。5根据行政诉讼法规定，A供应

31、商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告简述理由。【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标法和政府采购法在货物采购上的界面区分。根据招标投标法实施条例第二条，“与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。”具体说来押题微信公众号：jinkaodian构成与工程建设有关的货物需要同时满足两个要件：一是与工程不可分割，二是为实现工程基本功能所必需。同时满足以上两个条件的货物，属于与工程有关的货物，应当适用招标法。本案例中的设备属于在竣工之后，且原项目内容计划之外临时增购的专业设备，所以，这次的水质监测设备并不算是“与工程建设有关的货物”，所以本次

32、采购适用政府采购法。按照组织实施主体的不同，根据政府采购法实施条例第四条规定，“政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。”政府采购法实施条例释义第四十四条“重新评审、改变评审结果的禁止性规定”有如下规定，“当项目的评审结果受到供应商质疑，并确实可能存在对评审结果产生影响的各种重大或明显错误时，采购人或采购代理机构可组织重新评审复核，是指评审结果汇总完成后至评审报告签署完成前，采购人、采购招标代理机构和评标委员会、谈

33、判小组、磋商小组和询价小组成员对评审意见的检查。重新评审，是指评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员签署了评审报告，评审活动完成后，原评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对自己评审意见的重新检查。”政府采购法实施条例第四十四条规定，“除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。”本案例也考察了行政复议和行政诉讼的有关概念。行政案件由最初做出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。公民、法人或者其他组织直接向

34、人民法院提起诉讼的，做出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。答案：问题1：本次采购活动适用政府采购法，因为本次要采购的设备是项目计划外且是竣工验收后临时采购的设备，并不是“与工程建设有关的货物”。问题2：根据组织实施主体的不同，政府采购分为集中采购和分散采购。本项目属于分散采购，根据政府采购法实施条例第四条规定，除了委托招标代理机构实施采购外，采购人也可以自行采购。问题3：招标代理机构组织重新评审是妥当的。对于招标或竞争性磋商项目，评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高或畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会或磋商小组进行重新评审。