2022年吉林省监理工程师自测考试题.docx

《2022年吉林省监理工程师自测考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省监理工程师自测考试题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】 D2. 【问题】 在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】 D3. 【问题】 招标过程中出现( )情形时，招标人应当重新招标。A.投标截止时间止，投标人多于3家的B.投标截止时间止，投标人少于5家的C.经评标委员会评审后否决所有投标的D.经评标委员会评审后否决部分投标

2、且投标人大于4家的【答案】 C4. 【问题】 为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】 C5. 【问题】 在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】 A6. 【问题】 土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15 天，其中6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6 天的不利气候条件风险B.其余9 天的不利气候条件风险C.停工15 天的工期

3、延误D.停工15 天造成的费用损失【答案】 B7. 【问题】 （ ）是包括一定工作内容的施工过程，它是施工进度计划的基本组成单元。A.工作项目B.施工工序C.分部工程D.分项工程【答案】 A8. 【问题】 （2016年真题）根据建筑法，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是（）。A.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责B.主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成C.除总承包合同约定的分包工程，其余工程分包必须经建设单位认可D.总承包单位不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位【答案】 A9. 【问题】 采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足( )时，

4、判定该批产品不合格。A.d1c1B.d1c1C.d1c2D.c1d1c2【答案】 C10. 【问题】 实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是( )的重要依据。A.工程竣工验收B.承包单位进行自检C.工序产品质量评定D.施工过程作业活动【答案】 C11. 【问题】 根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】 A12.

5、 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】 D13. 【问题】 对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（）。A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B.批准相应的直接工程费C.批准相应的措施项目费D.不予批准【答案】 D14. 【问题】 根据监理工程师职业资格制度规定，下列申请参加监理工程师职业资

6、格考试的条件，正确的是（）。A.具有工程类专业大学专科学历，从事工程施工、监理、设计等业务工作满5年B.具有工程类专业大学本科学历或学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满4年C.具有工程类一级学科硕士学位或专业学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满3年D.具有工程类一级学科博士学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满1年【答案】 B15. 【问题】 根据建设工程监理规范，下列内容中，不属于监理实施细则的是（）。A.监理工作控制要点B.监理工作组织制度C.监理工作流程D.监理工作方法【答案】 B16. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2013），监理规划在报送建设

7、单位前应由监理单位（）审核签字。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.技术负责人D.专业监理工程师【答案】 C17. 【问题】 下列关于公路工程造价的组成中，不属于特殊地区施工增加费的是（）。A.高原地区施工增加费B.冬雨季施工增加费C.风沙地区施工增加费D.沿海地区施工增加费【答案】 B18. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保

8、留金【答案】 D19. 【问题】 下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】 A20. 【问题】 根据建设工程监理规范(GB/T50319-2013)，项目监理机构在设备监造过程中，应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。A.监理员B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 预应力混凝土用螺纹钢筋，每批钢筋均应按规定进行化学成分、（）等项目的检验。A.拉伸试验B

9、.松弛试验C.疲劳试验D.抗压试验E.表面检查【答案】 ABC2. 【问题】 （2017年真题）进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有（）A.承担货物装船前的一切费用B.承担货物装船后的一切费用C.负责租船或订舱，支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件【答案】 BCD3. 【问题】 （2018年真题）工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有（）。A.了解政府对设计文件的审批程序、报审条件等信息B.向相关部门咨询，获得相关部门的咨询意见C.事前检查设计文件及附件的完整性、合规性D.联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见

10、E.协助设计单位落实政府有关部门的审批意见【答案】 ABC4. 【问题】 流水施工可分为两大类，即（）。A.有节拍流水B.无节拍流水C.全等节拍流水D.成倍节拍流水E.分别流水【答案】 AB5. 【问题】 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】 ABC6. 【问题】 根

11、据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形 中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（ ）。A.未申领施工许可证B.提供的设计有缺陷C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】 BD7. 【问题】 安全生产管理制度应至少包含（）。A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】 AC8. 【问题】 下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人

12、应支付的损害赔偿金E.承包人因发包人违约产生的违约金【答案】 BC9. 【问题】 关于投标文件的澄清或说明，下列说法正确的是（）。A.评标委员会可以书面形式要求投标人进行书面澄清或说明B.投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受C.评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰D.投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决E.投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分【答案】 AD10. 【问题】 下列选项中，有关全过程集成化项目管理服务模式的表述正确的有()。A.目前在我国，全过程集成化项目管理服务可归纳为咨询式、一体化、植入式和混合式四种模

13、式B.项目管理团队具有较强的独立性C.采用一体化服务模式时，工程项目管理单位必须设立专门的项目管理团队D.采用植入式服务模式时，项目管理团队具有项目管理和职能管理的双重功能E.工程项目管理单位不设立专门的项目管理团队，而将大部分项目管理人员分别派到建设单位各职能部门中，与建设单位项目管理人员融合在一起【答案】 BD11. 【问题】 价值工程中的方案评价应包括()A.技术评价B.生态评价C.经济评价D.国民经济效益评价E.社会评价【答案】 AC12. 【问题】 下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有（）。A.混凝土构件预制B.基础混凝土浇筑C.建筑材料运输D.砂浆预

14、制E.主体结构工程【答案】 B13. 【问题】 工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括（），经专业监理工程师审查同意后实施。A.验收方法B.机械的使用、保养记录C.质量标准D.验收的依据E.劳动安全部门鉴定【答案】 ACD14. 【问题】 根据水源的不同，路基排水分为地面排水和地下排水，下列属于地下排水的有（ ）。A.截水沟B.渗井C.排水沟D.检查井E.蒸发池【答案】 BCD15. 【问题】 下列选项中，属于工程质量事故处理依据的有（ ）。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的经济文件和报表D.有关的技术文件和档案E.相关的建设法规【答案】 ABD16. 【问题

15、】 某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担【答案】 AC17. 【问题】 关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬B.分包

16、人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任E.分包人在施工现场接受承包人的管理【答案】 BD18. 【问题】 （2016年真题）关于风险跟踪检查与报告的说法，正确的有（）。A.跟踪风险控制措施的效果是风险监控的主要内容B.应定期将跟踪结果编制成风险跟踪报告C.风险跟踪过程中发现新的风险因素时应进行重新估计D.风险跟踪报告内容的详细程度应依据掌握的资料确定E.编制和提交风险跟踪报告是风险管理的一项日常工作【答案】 ABC19. 【问题】 美国建筑师学会(AI

17、A)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括（ ）。A.专业服务模式B.CM模式C.传统模式D.设计建造模式E.集成化管理模式【答案】 BCD20. 【问题】 当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括（ ）。A.各项工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.总工期是否满足合同要求C.主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求D.主要机具、材料等的利用是否均衡和充分E.主要资源的供应能否得到保证【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 政府投资的某工程，监理单位承担了施工

18、招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有

19、误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工

20、程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了施工测量成果报验表，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。(1)、分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。(2)、事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？(3)、指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。(4)、指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。(5)、事件5中，专业监理工程师还应检查、复核哪些内容？【答案】【1】（1）A单位的投标文件有效。招标文件对此没

21、有具体规定的前提下，签字人有法定代表人的授权书，签字有效。（2）B单位的投标文件有效。未明确招标文件中设有招标控制价，对高报价没有限制。（3）C单位的投标文件无效。没有响应招标文件的实质性要求，附有招标人无法接受的条件。（4）D单位的投标文件有效。总价金额汇总有误属于细微偏差，计算错误允许补正。【2】（1）确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商；（2）招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。【3】（1）不妥之处：总监理工程师组织召开第一次工地会议。正确做法：由建设单位组织召开。（2）不妥之处：要求施工单位办理施工

22、许可证。正确做法：由建设单位办理。（3）不妥之处：要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点。正确做法：由建设单位（监理单位）确定。【4】（1）不妥之处：设计单位组织召开设计交底会。正确做法：由建设单位组织。（2）不妥之处：总监理工程师直接向设计单位提交设计修改建议书。正确做法：应提交给建设单位，由建设单位交给设计单位。【5】（1）检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；（2）复核施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。2. 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工

23、组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元；(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元；(3)施工机具损坏损失l2万元；(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失56万元；(5)工程清理、修复费用35万元。事件4：甲施工单位组织工程

24、竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【答案】1事件1中的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。(05分)正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理机构。(1分)(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。(05分)正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核签字。(1分)(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。(05分)正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。(1分)2（1）事件2中专业监理

25、工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。(05分)正确做法：乙单位是分包单位，乙施工单位的深基坑支护专项施工方案应交给总包单位审核签字后，由总包单位报送给监理机构。（2）事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师审核批准乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。正确做法：根据建设工程安全生产管理条例规定，事件2中乙施工单位的深基坑支护专项施工方案需经分包单位项目负责人、分包单位技术负责人签字报送总承包单位，总承包单位技术负责人、总包单位项目负责人，总监理工程师签字后方可实施。(1分)3(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。(05分)因不可

26、抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(1分)(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元的经济损失不应补偿给施工单位。(05分)3. 某国有资金投资建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理编制了招标文件和招标控制价。并聘请监理机构做全过程监理。该项目招标文件包括如下规定；（1）招标人不组织项目现场勘查活动。（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动

27、。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据的，将认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生了以下事件；事件1:投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同勘查现场，招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标人勘查现场。事件2：清标发现，投标人A和投标人B的总价和所有分部分项工程综合单价相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程量清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格

28、。事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优选选择投标人D为中标候选人。问题：1.请逐一分析项目招标文件包括的（1）（5）项规定是否妥当，并分别说明理由。2.事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。【答案】问题1：（1）妥当。根据招标投标法，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场；因此招标人可以不组织项目现场踏勘。（2）妥当；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。(招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。(注意：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应

29、当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；)（3）不妥当，根据相关规定，投标报价由投标人自主确定，招标人不能要求投标人采用指定的人、材、机消耗量标准。（注意，价格也不可以）（4）妥当，根据相关规定，清标工作组应该由招标人选派或者邀请熟悉招标工程项目情况和招标投标程序、专业水平和职业素质较高的专业人员组成，招标人也可以委托工程招标代理单位、工程造价咨询单位或者监理单位组织具备相应条件的人员组成清标工作组。（5）不妥当，不能将因为低于招标控制价一定比例且不能说明理由作为废标的条件。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其

30、个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竟标，其投标应作为废标处理。问题2：事件1中，招标人的做法不妥当。根据招投标法实施条例规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏勘项目现场，因此招标人不能安排一名工作人员陪同勘查现场。问题3：评标委员会应该将投标人A和B的投标文件做为废标处理。因为根据相关文件规定，不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价圼规律性差异的，视为投标人相互串通投标，应做废标处理。4. 某堤防工程合同结算价2000万元，工期1年，招标人依据水利水电工程标准施工招标文件（2009

31、年版）编制招标文件，部分内容摘录如下：1.投标人近5年至少应具有2项合同价1800万元以上的类似工程业绩。2.临时工程为总价承包项目，总价承包项目应进行子目分解，临时房屋建筑工程中，投标人除考虑自身的生产、生活用房外，还需要考虑发包人、监理人、设计单位办公和生活用房。3.劳务作业分包应遵守如下条款：主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包；劳务作业分包单位必须持有安全生产许可证；劳务人员必须实行实名制；劳务作业单位必须设立劳务人员支付专用账户，可委托施工总承包单位直接支付劳务人员工资；经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工；经总承包单位同意，劳

32、务作业单位可以将劳务作业再分包。4.合同双方义务条款中，部分内容包括：组织单元工程质量评定；组织设计交底；提出变更建议书；负责提供施工供电变压器高压端以上供电线路；提交支付保函；测设施工控制网；保持项目经理稳定性。某投标人按要求填报了“近5年完成的类似工程业绩情况表”，提交了相应的业绩证明材料，总价承包项目中临时房屋建筑工程子目分解见表3。表3总价承包项目分解表子目：临时房屋建筑工程1、背景资料中提到的类似工程业绩，其业绩类似性包括哪几个方面？类似工程的业绩证明资料有哪些？2、临时房屋建筑工程子目分解表中，填报的工程数量起何作用？3、指出劳务作业分包条款中不妥的条款。4、合同双方义务条款中，属

33、于承包人的义务有哪些？【答案】1.业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面。类似工程的业绩证明资料有：中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）、合同工程完工证书的复印件。2.填报的工程数量是承包人用于结算的最终工程量。3.不妥的条款有：主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包；劳务作业分包单位必须持有安全生产许可证；经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工；经总承包单位同意，劳务作业单位可以将劳务作业再分包。4.属于承包人义务的有：组织单元工程质量评定；提出变更建议书；测设施工控制网；保持项目经理稳定性。5. 某工程为钢

34、筋混凝土工程，承包单位在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证，在监理员的见证下取样，送样进行复检，结果合格，专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时，发现承包单位未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋，同时报告了业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除；并提出若拆除，应延长工期8天、补偿直接损失10万元人民币的索赔要求。业主认为监理有责任，要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失

35、3000元。1、监理机构是否应承担质量责任，为什么？2、承包单位是否应承担质量责任，为什么？3、业主对监理单位提出赔偿要求是否合理，为什么？4、监理工程师对承包单位的索赔要求应如何处理，为什么？【答案】1.监理机构不承担质量责任，因为监理机构没有违背建筑法和建设工程质量管理条例有关监理单位质量责任的规定。2.承包单位应承担质量责任，因为承包单位购进了不合格材料。3.业主对监理单位提出赔偿要求不合理，因为其质量责任不在监理单位，且也没有给业主造成直接损失。4.监理工程师不同意承包单位的索赔要求，因为承包单位采购了不合格材料，尽管此批钢筋已经监理工程师检验，但根据建设工程施工合同的约定，不论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，有权要求承包人重新检验。检验合格，发包人承担由此发生的全部合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。