2022年河北省监理工程师自测试题90.docx

《2022年河北省监理工程师自测试题90.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河北省监理工程师自测试题90.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 建设工程监理招标中，关于开标、评标和定标的表述中，正确的是（ ）。A.招标人应按招标文件规定的时间.地点主持开标B.中标结果不需通知未中标的投标人C.评标委员会只能向招标人推荐中标候选人，不能直接确定中标人D.招标人将中标结果通知所有未中标的投标人，并在30日内按有关规定将监理招标投标情况书面报告提交招标投标行政监督部门【答案】 A2. 【问题】 下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价

2、，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】 C3. 【问题】 某常规投资方案，NPV（i114%）160，NPV（i216%）90，则IRR的取值范围为（ ）。A.14%B.14%15%C.15%16%D.16%【答案】 C4. 【问题】 依据建设工程监理规范，监理实施细则的主要内容包括（）。A.项目监理机构的组织形式B.监理工作的控制要点C.监理工作制度D.监理设施【答案】 B5. 【问题】 价值工程的核心是对产品进行（）。A.成本分析B.信息搜集

3、C.方案创新D.功能分析【答案】 D6. 【问题】 当某个工序、单元工程或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】 A7. 【问题】 按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】 B8. 【问题】 下列选项中，关于湿陷性黄土路基施工说法错误的是（）。A.路床填料不得使用老黄土B.路堤填料不得含有

4、粒径大于200mm 的块料C.浸水路堤不得用黄土填筑D.路堑施工前，应做好堑顶地表排水导流工程【答案】 B9. 【问题】 内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（ ）是职业的基础。A.职业素养B.道德行为C.公正表达D.独立性【答案】 B10. 【问题】 工程监理企业建立健全的与建设单位的沟通管理体制，增强互相信任，这属于工程监理企业经营活动的（ ）准则。A.守法B.诚信C.公平D.科学【答案】 B11. 【问题】 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理

5、人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】 B12. 【问题】 某施工项目，水泥消耗量为300t，原价为300元/t，运杂费为30元/t，在运输过程中，损耗率为3%，运输至施工现场的保管费率为5%，所需的水泥费用合计为（ ）万元。A.12.3B.10.71C.9.73D.10.63【答案】 B13. 【问题】 (2017年真题)根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】 D14. 【问题】 （）主

6、要由监控计算机及辅助设备构成，是公路隧道监控系统的核心部分。A.信息采集系统B.交通控制系统C.中央控制系统D.闭路电视监视系统【答案】 C15. 【问题】 甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（ ）。A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%【答案】 B16. 【问题】 收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.

7、承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认【答案】 C17. 【问题】 一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】 C18. 【问题】 根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（ ）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】 B19. 【问题】 某工程网络计划中，C工作的总时差为8d，自由时差为5d，在检查实际进度时，发现该工作

8、的持续时间延长了 6d，则说明C工作的实际进度将使其紧后工作的最早开始时间推迟（ ）。A.6d，同时使总工期延长6dB.1d，同时使总工期延长ldC.6d，同时使总工期延长1dD.1d，但不影响总工期【答案】 D20. 【问题】 （ ）又称选址勘察。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.初略勘察D.详细勘察【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2013），下列属于项目监理机构设备监造的工作内容有（ ）。A.应对设备制造过程进行监督和检查B.对所有的零部件的制造工序应进行抽检C.应审核设备制造过程的检验

9、结果D.应主持设备出厂验收E.检查和监督设备的装配过程【答案】 AC2. 【问题】 根据标准施工合同，关于专业分包的说法，正确的有（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得管理成本E.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得利润【答案】 ACD3. 【问题】 关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施

10、工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】 AD4. 【问题】 建设工程监理规范规定，编制监理实施细则的依据有()。A.监理合同B.工程承包合同C.已批准的监理规划D.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料E.施工组织设计【答案】 CD5. 【问题】 普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。A.200mm200mm200mmB.160mm16

11、0mm160mmC.120mm120mm120mmD.150mm150mm150mm【答案】 D6. 【问题】 下列关于建设工程进度全过程控制的表述中，正确的有()A.对整个建设工程所有工作内容的进度都要进行控制B.在工程建设的早期就应当编制进度计划C.在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接D.注意各方面工作进度对施工进度的影响E.抓好关键工作的进度控制【答案】 BC7. 【问题】 下列选项中，关于定金的说法正确的有（ ）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.当

12、事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择使用违约金条款E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款【答案】 ABC8. 【问题】 监理人受理费用索赔申请的条件包括（）。A.索赔事件确实存在，且已造成了承包人的经济损失B.有详细、真实的记录和证明材料C.索赔的提出符合合同约定D.索赔要求符合实际，索赔值的计算准确合理E.承包人已取得发包人的认可【答案】 ABCD9. 【问题】 下列属于进度控制的经济措施的有（ ）。A.对工程延误收取误期损失赔偿金B.对应急赶工给予优厚的赶工费用C.对工期提前给予奖励D.加强索赔管理，公正的处理索赔E.及时办

13、理工程预付款及工程进度款支付手续【答案】 ABC10. 【问题】 对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的( )。A.发生B.变更C.消灭D.转移E.冻结【答案】 ABC11. 【问题】 根据公路工程造价的组成，下列费用属于企业管理费的有（）。A.职工取暖补贴费B.财务费用C.主副食运费补贴D.住房公积金E.工伤保险费【答案】 ABC12. 【问题】 下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（ ）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案

14、】 ABC13. 【问题】 下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有()。A.暂列金额B.材料购置费C.财产保险费D.计日工E.专业工程暂估价【答案】 AD14. 【问题】 通用条款规定，不可抗力造程的损失责任说法正确的是（ ）A.己运至施工场地的材料和工程设备的损害，由承包人承担B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担【答案】 BCD15. 【问题】 网络计划方法的特点包括（）。A.可以清楚的了解到各种工艺的

15、逻辑关系B.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系C.关键工作和非关键工作不能很好的区分D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算【答案】 BCD16. 【问题】 工期优化时，选择压缩对象宜考虑的因素有（?）A.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所需增加的工程量最少的工作E.有充足劳动力的工作【答案】 ABC17. 【问题】 施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承

16、包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.工程所需清理费用由发包人承担【答案】 CD18. 【问题】 路基产生变形的因素主要有（）。A.地理、地质条件B.行车荷载C.水文和水文地质条件D.路面特性E.自重【答案】 ABC19. 【问题】 根据FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件，承包商应履行的合同义务有（）。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训【答案】 BC20. 【问题】 美国建筑师学会（AIA）合同文本中

17、，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。A.合同当事方是业主和承包商B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D.参与各方放弃对其他参与方的索赔E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】 D三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景】某监理单位承担了一项大型水利枢纽工程施工监理任务,进驻现场后，依据水利工程施工监理规范（SL288-2014）及相关要求编制了监理规划。监理合同约定，本工程混凝土及土方试样的平行检测、跟踪检测数量应符合水利工程施工监理规范（SL288-2014）要求。监理过

18、程中发生如下事件：事件1：甲监理工程师提出监理实施细则应抄送承包人。乙监理工程师表示，监理实施细则为监理自身工作的依据，不需要抄送承包人。事件2：监理规划明确混凝土单元工程施工质量验收评定应具备下列条件：（1）单元工程所含工序（或所有施工项目）已完成，现场具备验收条件;（2）已完工序施工质量经验收评定全部合格，有关缺陷已按要求处理完毕;（3）代表单元工程的混凝土试块28天龄期抗压强度符合设计要求。事件3：监理规划确定了监理平行检测的数量要求：（1）混凝土试样应不少于承包人检测数量的1%，重要部位最低强度等级混凝土至少取样1组;（2）土方试样应不少于承包人检测数量的2%，重要部位至少取样1组。事

19、件4：监理规划确定了监理跟踪检测的数量要求：（1）混凝土试样应不少于承包人检测数量的7%;（2）土方试样应不少于承包人检测数量的9%。【答案】1.事件1中甲、乙监理工程师谁的说法正确说明理由。答：1.甲监理工程师提出监理实施细则应抄送承包人的说法正确。监理实施细则是监理工作指导性文件，它反映了监理单位对项目控制的理解能力、程序控制技术水平。监理实施细则对承包人的作用：1）承包人在收到监理实施细则后，会十分清楚各分项工程的监理控制程序与监理方法。在以后的工作中能加强与监理的沟通、联系，明确各质量控制点的检验程序与检查方法，在做好自检的基础上，为监理的抽查做好各项准备工作。2）监理实施细则中对工程

20、质量的通病、工程施工的重点、难点都有预防与应急处理措施。这对承包人起着良好的警示作用，它能时刻提醒承包人在施工中注意哪些问题，如何预防质量通病的产生，避免工程质量留下隐患及延误工期。3）促进承包人加强自检工作，完善质量保证体系，进行全面的质量管理，提高整体管理水平。2.指出事件2中混凝土单元工程施工质量验收评定条件的不妥之处，并说明理由。答：第（3）条不妥。监理规划明确混凝土单元工程施工质量验收评定应具备下列条件：（1）单元工程所含工序（或所有施工项目）已完成，现场具备验收条件;（2）已完工序施工质量经验收评定全部合格，有关缺陷已按要求处理完毕（或有监理单位批准的处理意见）。3.指出并改正事件

21、3平行检测数量要求中的不妥之处。答：平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。4.指出并改正事件4跟踪检测数量要求中的不妥之处。答：跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。2. 某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理

22、机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理

23、部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。问题：事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。【答案】事件3中，总监理工程师代表的做法正确与否及理由具体如下：(1)总监理工程师代表指派专业监理工程师修改监理实施

24、细则正确。（1分）理由：总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责，总监理工程师的职责中包括主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，所以指派专业监理工程师修改监理实施细则正确。（1分）(2)总监理工程师代表审批监理实施细则的做法不妥。（1分）理由：总监理工程师的职责中包括主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并且总监理工程师不得将此项工作委托总监理工程师代表。所以，监理实施细则应由总监理工程师审批，上述做法不妥。（1分）3. 某中央投资的公益性水利工程，工程在总承包招标时，有一台达到国家规定的招标范围和规模标准的重要设备，因在总承包招标时设备性能和参数尚未确定，未包括在总承包范围

25、内。【事件】事件1：工程实施后该设备具备了招标采购条件，由总承包中标人作为该设备采购招标的招标人依法组织招标。事件2：因设备比较复杂且有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择，项目招标人与招标代理机构商议，决定采用邀请招标方式进行该设备的采购，遂向A、B、C、D、E等五家有能力的供应商发出了投标邀请书。事件3：为了准确、清楚地说明拟招标设备的技术规格，招标文件标明了参照某商标的技术规格。事件4：为解答潜在投标人在阅读招标文件中提出的疑问，招标人召开了投标预备会，但潜在投标人A未出席。投标人B提前送达了投标文件，但未参加开标会。开标时招标人拒收了A和B的投标文件。事件5：招标单位从项目所在地级

26、市的水行政主管部门组建的评标专家库中抽取了包括技术、经济、合同等方面的7名专家。事件6：由于招标前无法精确拟定其技术规格，招标人采用两阶段招标程序。在第一阶段，招标人要求潜在投标人提交技术建议，详细阐明货物的技术规格、质量和其他特性。同时要求投保人提交投标保证金。【问题】指出事件1?事件6中的不妥之处，并说明理由。【答案】事件1中，总承包中标人作为招标采购的招标人不妥。理由：货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，但未包括在总承包范围内的，应当由工程建设项目招标人依法组织招标。事件2中，招标人决定采用邀请招标方式进行该设备的采购不妥。理由：该工程是政府投资建设项目，根据招标

27、投标的相关规定，该项目货物采取邀请招标的方式应当经项目审批、核准部门审批、核准。事件3中，招标文件采用参照某商标的技术规格来说明不妥。理由是：根据招标投标的相关规定，招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。事件4中，招标人不受理A和B的投标文件不妥。理由：根据招标投标的相关规定，出席投标预备会不是强制性的，由潜在投标人自行决定，并自行承担由此可能产生的风险。投标人或其授权代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。所以投标预备会和开标会都不是必须参加的，也都不是招标人不予受理投标文件的情形

28、。事件5中，从项目所在地级市的水行政主管部门组建的评标专家库中抽取评标专家不妥。理由是：该项目为公益性中央水利工程建设项目，根据招标投标的相关规定，评标专家应当从水利部或流域管理机构组建的评标专家库中抽取。事件6中，第一阶段就要求投标人提交投标保证金不妥。理由：根据招标投标的相关规定，对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以采用两阶段招标程序。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。4. 某项目由建设单位组织全过程总承包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：

29、（1）成立该工程招标领导机构。（2）委托招标代理机构代理招标。（3）发出投标邀请书。（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人。（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。（6）召开投标预备会。（7）招标文件的澄清与修改。（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法。（9）召开开标会议，审查投标书。（10）组织评标。（11）与合格的投标者进行质疑澄清。（12）决定中标单位。【答案】1.不妥之处：“（3）发出投标邀请书”；正确做法：应为发布（或刊登）招标公告。不妥之处：“（4）将资格预审结果仅通知合格的申请投标人”；正确做法：资格预审的结果应通知到所有投标人。不妥之处：“

30、（6）召开投标预备会”；正确做法：召开招标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。不妥之处：“（8）制定标底和评标定标办法”；正确做法：该工作不应安排在此处进行，标底的编制和评标定标办法的确定，应在编制招标文件时确定，发生在发售招标文件前。2.第（1）的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章。第（2）的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件。第（3）的处理是不正确的，标底只是作为参考，不应依据投标报价与标底价格相差的多少，来判断是否否决其投标。5. 某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成，节制阐14孔，每孔净宽10m，设计流量1500m3/s；船阐闸室长120m，船闸净宽10m；新筑

31、堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价的20%。投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第14个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌合站拌合（拌合站安装、调试需1个月时间完成）。工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括：挖掘机2台，推士机2台，自卸汽车10辆，拌合站1套。监理单位按合同发布了开通知。工程实施过程中，发生了下列事件：事件1：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1

32、个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机、2台推土机、10辆自卸汽车和1套拌合站进场后1个月的闲置费用。事件2：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩石出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出变更设计。碎石土单价中的直接费为30元/立方米。事件3：某投标人编制的投标文件中，柴油预算价格计算样表见下表问题：1.计算本工程的工程预付款。依据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），首次支付工程预

33、付款需要满足哪些条件？【答案】1.签约合同价款为：2011+1215+3.5320+2000=3520（万元）。工程预付款为：352020%=704（万元）。首次支付工程预付款的条件是：（1）承包人向发包人提交经发包人认可的工程预付款保函（担保）；（2）监理人出具付款证书。2.（1）承包人的索赔要求合理。理由：提供施工场地是发包人的责任。（2）索赔的费用组成不合理。理由：拌合站闲置按计划不在事件1的影响之内。3.（1）间接费=直接费间接费率=309%=2.70（元）；（2）利润=（直接费+间接费）利润率=（30+2.70）7%=2.29（元）；（3）税金=（直接费+间接费+利润）税率=（30+2.70+2.29）9%=3.15（元）；碎石土的单价为：30+2.7+2.29+3.15=38.14（元/立方米）。4.柴油预算价格计算表