2022建筑施工承包合同(15篇)_1.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022建筑施工承包合同(15篇)_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑施工承包合同(15篇)_1.docx(91页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建筑施工承包合同(15篇)建筑施工承包合同1甲方:_负责人:_乙方:_负责人:_经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及方法协商达成以下条款,望共同遵守。(一)工程概况1、工程名称:2、工程地点3、工程内容:综合大楼1栋,建筑面积约(二)承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约,详细内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外
2、保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按99建筑工程定额计算。4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。(三)承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为_ 日历天,工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准,起先计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。(五)工程验收1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸,相关资料及竣工
3、验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。(六)工程质量质量要求:乙方在施工过程中严格根据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题1、细致阅读运用的合同文本,驾驭有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同,普遍采纳建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前细致阅读和精确理解“通用条款”非常重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的准确含义,引导合同双方如何签订“专用条
4、款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特殊约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一样同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订建设工程施工合同时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患解除在外,为将来合同能够得到刚好、正确地改造奠定一个良好的基础。依据我国法律规定,
5、从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。建筑施工承包合同2甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚信原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概况工程名称:_工程地点:_其次条 工程承包范围_第三条 工程
6、工期1.安排开工日期:_年_月_日,安排完工日期:_年_月_日,总日历天数_天;2.主要节点工期:_3.乙方应无条件执行甲方进度安排支配(包括新调整进度安排)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内工程质量必需达到_第五条 组成合同文件及说明依次组成本合同文件及优先说明依次如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现模糊不清或不相一样时,按上述依次说明,不能清晰说明时,在不影响工程正常施工进度状况下由双方协商解决。第六条 标准规范本合同适用标准规范:_第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制
7、施工安排、物资需用量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用:7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好平安、文明施
8、工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;依据业主或甲方安排要求(包括调整后安排),合理组织,科学支配作业安排,投入足够人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按招标文件要求和承诺管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗,技工必需有职业技能操作证,持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证,持证率达到100%4.听从甲方和业主监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技
9、术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员有效证件、持证上岗状况;5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起一切经济损失及各种罚款:6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用机具、周转材料及其他设施:7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),担当因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门惩罚及责任后果;8.为其施工人配备必要劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服
10、、手套及其它相关防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位,业主未能按时拔付工程款状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施状况,使其体系有效运行。发生平安事故,乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门,同时
11、按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整齐有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并担当因违反有关规定造成损失和罚款。加强现场管理,实行一切适当措施,爱护现场内外环境,限制由施工作业引起噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供应与管理1.甲方供应给乙方运用周转材料实行调拔制,依据工程安排须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失
12、、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量,则超出部分费用由乙方担当;材料节约部分,由甲乙双方按_比例分成。第十一条 承包方式、价格及包含内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含内容:承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工);承包工
13、程范围内协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款_%。所承包工程完工后付结算款_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数)3.在每月承包
14、费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%劳务管理费。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致甲方相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出工程质量缺陷,乙方应无偿修理,并担当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方工作必需乙方协作时,乙方应按甲方指令予
15、以协作。(协作第三方工作费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限:_2.保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其费用由乙方担当。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任实行必要措施削减损失。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连
16、续,爱护好已完工作成果;2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;2.3 仲裁机构要求停止合同工作;2.4 法院要求停止合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同内容完成,经有关部门验收符合本合同规定要求,则甲方在一月内返还乙方履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力标准执行甲方与业主签订合同,当甲方与业主签订合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方项目经理,并在力所能及条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应
17、帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误工作时间相就顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力,不能免除拖延履行方相应责任。第十九条 合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除,乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备爱护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。其次十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。其次十一条 合同份数本合同一式_
18、份, 甲方_份;乙方_份。其次十二条 补充条款_其次十三条 合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间:_合同签订地点:_甲方(盖章):_乙方(盖章):_建筑施工承包合同3发包商: (下称甲方)承包商: (下称乙方)依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程详细状况,经双方协商一样,签定本合同。第一条、 工程项目工程名称:工程地点:工作范围:内外墙涂料、真石漆、刮腻子(内墙涂料:地下室、阳台天棚、楼梯内墙;外墙涂料:屋顶造型内外墙、屋顶天棚;真石漆:外墙线条;刮腻子:电梯井内壁、空调窗内侧)工作内容:内墙涂料:批刮腻子二道、涂料二道等全套涂料工程外墙涂料:修
19、补清扫真石漆:底涂层;中和处理底漆施工主涂层:防砖质感真石漆3.协助处理罩面漆施工方法:以乙方依据国家标准规定的施工工艺编制,经甲方批准的施工方案为准。其次条、 工程造价第三条、 承包方式:包工包料(含小型施工工具及照明)第四条、 施工期限一、 开竣工日期:据现场工期要求双方商定。本工程从 年 月 日 起先至 年 月 日竣工,总工期 日。乙方必需按甲方提出施工进度要求施工,每拖延罚款 元。第五条、工程价款的支付与结算每月按实际完成的工程量的85%支付工程款,当涂料完成拆架后,甲方支付至总造价90%给乙方,当工程完工验收结束后,甲方付清全部工程款95%,保修期贰年。保修期满后余款全部结清。第六条
20、、工程质量工程质量标准:合格。乙方材料进场后,必需供应厂家产品合格证给甲方核验,如不符合,其损失乙方自行负责。合同签订后,材料和颜色均应由建设单位和监理单位认可后方可施工,甲方不得随意变更已认可后的产品,否则需赔偿乙方的损失。工程必需根据设计图纸与说明、图纸会审纪要、设计变更联系单的要求以及本合同的精神进行施工。第五条、 平安责任乙方现场施工人员必需听从甲方工地平安管理,按有关规定实行严格的平安防护措施。应文明施工并负责施工中所引起的一切平安责任。第六条、 竣工验收初验时,双方代表以及有关部门必需到场,根据装修装饰验收规范的要求进行验收。验收中,如发觉工程质量不合格,乙方应负责无偿整修或返工,
21、并第七条、 违约责任甲方责任因中途更改设计造成返工,赔偿乙方由此造成停工,废料等损失,工期顺延。乙方责任合同签定后,乙方必需交给甲方人民币壹拾万元给作为工程质量保证金,保证拆架后外墙及线条颜色匀称一样、无色差、线条顺直。若不符合规定的,乙方应无偿整修或返工同时没收工程质量保证金。乙方在施工过程中,如质量不符合元规定,甲方可终止合同并责令乙方退场,造成经济损失责任由乙方担当。第八条、纠纷解决方法合同执行过程中如发生争议,双方应刚好协商解决,协商不成,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可干脆向人民法院起诉。附 则本合同一式贰份,双方各执壹份。本合同自双方代表签字后生效,结清工程款终止。本合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建筑 施工 承包合同 15 _1
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内