2022有关工程承包合同集锦七篇.docx

《2022有关工程承包合同集锦七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关工程承包合同集锦七篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关工程承包合同集锦七篇工程承包合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国经济法，建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施方法等有关规定。双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，详细条款如下：一、施工内容：给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。二、甲方管理规定：1、乙方在施工过程中必需按工地的各项施工管理制度执行。2、乙方在施工过程中必需以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。3、乙方在每天的下班前必需把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。4、现场的施工材料必需堆放整齐，摆放有序。5、乙方在施工过程中必需以

2、公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。三、合同签生效后，甲方按如下表中约定干脆向乙方支付工程款：付款方式如下：本工程的工程总价为： _第一次：工程款为_其次次：工程款为_第三次：工程款为_四、甲方责任：1、甲方负责与乙方的各项协调工作。2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。五、乙方责任1、乙方作为工程合同的详细执行人，要对甲方负责。2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。3、必需保证施工人员的人身平安。出现各种平安事故乙方全权负责。4、劳动爱护用品及施工工具由乙方自行解决。5、由于乙方对各种事故负全责。乙方应担当各种事

3、故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。六、附则1、本协议经甲乙双方签后生效。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。3、本协议未尽事宜，双方可另行协商。甲方签签章： 乙方签签章：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着同等互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东

4、寿光XX二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价及承包范围：1、场平：在满意施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。2、场地回填：依据工程项目，依据总包方供应土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地缘由，详细结算方式依据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1

5、、依据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(_市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、依据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的限制点、水准点及0.00位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样，方可施工。3、甲方要依据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺当完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等

6、，处理邻近建筑物爱护工作，并担当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高平安施工意识，做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事务所造成的一切损失，概由乙方负责工程承包合同 篇3发包方(甲方)承包方(乙方)依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规、规章之规定，结合装饰的特点，本照甲乙双方在同等自愿，协商一样的基础上，乙方承

7、包甲方发包的装饰工程的有关事宜，达成如下协议，以共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称:2、建设单位：3、承包范围：4、合同工期： 合同工期总日历天数5月25日完成。5、工程总造价为：其次条：开工前甲方工作1、供应用电、用水便利，供应施工材料堆放及人员住宿的场地，并保证乙方在施工现场周边的一切事宜，以确保工程顺当进行。2、按合同约定支付工程款。第三条：乙方工作1、施工中严格执行有关工程的平安操作规范，施工规范及质量标准，按期、按质、按量完成工程。2、严格执行本市室内装饰行业和有关施工现场管理规定。3、作好半成品及成品工程的维护。第四条：款项的拨付及结算方法1、甲乙双方合同签订后三日内，付备料款

8、40%，计人民币万贰仟元整(￥112000.00) 。2、一楼大厅完工后，付工程款的30%，计人民币(￥84000.00) 。3、本工程竣工后一周内由甲方单位组织进行验收，验收完毕合格后甲方支付合同总造价的 27 %，计人民币柒万伍仟陆佰元整(￥75600.00)。在未验收之前若本工程被建设单位运用，则视为本工程验收合格。4、剩余总造价的作为质保金，8400.00)，质保期为一年;质保期到期后一周内一次性付清质保金。第五条：质量要求1、工艺标准双方同意根据室内装饰协会制定的装饰工程质量规范。2、施工过程中如有特别质量要求，双方应达成一样看法，签定补充合同。3、质量保修期自工程验收合格后起为一年

9、。在保修期内保修费用由责任方担当。第六条：工程变更工程项目及工艺需变更，如有工程项目增减及材料价格的上调经双方必需协商一样，并由甲方在相关图纸上签字认可，同时调整相关费用。第七条：工程工期1、因甲方未按合同条款或资金不到位而影响工期的，工期顺延，2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工，而影响工期的，工期不顺延，因乙方缘由造成工程质量存在的问题，返工费由乙方担当，工期不顺延。3、因工程变更或甲方缘由造成的停水、停电及其他不行抗拒的因素而影响施工的，工期顺延。第八条：如合同在施工中发生变更，须经甲乙双方共同协商另拟补充变更协议，补充协议及甲乙双方认可的图纸具有与本合同相同的法律效力。第九条：违约

10、责任合同签字盖章后，如单方终止合同，由终止方向对方赔偿由此而造成的全部经济损失，并按规定罚违约金为工程总价的5%;如发生合同纠纷，在原告方所在地法院进行仲裁。第十条：本合同一式四份，甲、乙方各执贰份，自双方签字之日起合同生效;竣工验收结算完工后合同失效。其它未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程承包合同 篇4甲方(发包方)：乙方(承包方)：为了确保工程质量、平安、进度三大目标的顺当实现，明确甲、乙双方在施工中的责任与权力，甲乙双方本着同等、信任、和谐的原则，经过协商达成如下协议，并共同遵守。一、工程概况：1、

11、工程位于横沟桥镇杨畈村主要排水渠。挡土墙的施工工程土质主要以开挖回填土为主，土质比较松软。设置挡土墙主要用于两岸良田及马路爱护与低洼处排水流畅。挡土墙采纳浆砌石(含勾缝、灌浆、压顶、沉降缝)。2、主要工程量：由于村路和水沟走向落差凹凸不一，河道宽度不得低于6米(净空)砌筑高度大约在2-3米之间(低于马路10厘米，随着马路走势而定)，砌筑长度以实际完成量为准。基础部分：底部宽度1.0米，高度0.5米。墙身部分：(砌筑坡比1：0.3)，以基础收进来0.2起砌筑墙身(0.8)，上顶为0.5米。压顶部分：混凝土压顶0.5米宽，0.1米高。二、承包方式：1、包工包料(含土方工程及浆砌石砌筑工程)，一次性

12、包清，承包人自负盈亏。2、工程承包价以挡土墙实际砌筑(甲乙双方现场测量)的工程量结算，每立方米 元计价。3、付款方式：工程结束按现场实际完成的工程量支付90%给乙方工程款项，余下的10%为质保金待工程一年质保期满后刚好支付。三、挡土墙的施工材料要求及施工要点：1、砌筑挡土墙的石材、水泥等施工材料必需经过甲方监督人员的验收同意后方可运用;2、挡土墙砌筑方法为交织组砌法，石块要相互错缝，内外搭接叠砌坚固。挡土墙外立面缝隙要用水泥沙填实、勾缝并压光后切割整齐。挡土墙每20米断开留伸缩缝。四、甲方的权力和责任：1、甲方委派工程施工监督人员对乙方的施工过程进行监督及订正。2、合同签订后将与乙方完成技术交

13、底工作。3、工程监督人员发觉施工中存在质量问题及平安隐患的有权责令施工单位停工、返工或罚款处理。返工重做，工料损失费由乙方担当。五、乙方的权力和责任：1、乙方确定施工的管理、协调工作。2、工程所需的全部机械设备和生产工具、劳保用品由乙方自理。3、合同签订之日起乙方应即刻组织支配人员、机械进行施工。4、确保浆砌石挡土墙的稳固性、平安性。5、乙方的全部人员由乙方负责管理，施工期内的工作平安事故及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。6、工程完工后的清场刚好处理，不得丢至不管给甲方带来相关责任。六、工程质量、平安

14、及进度管理：1、施工现场布置符合有关平安规定，机具、材料堆放整齐有序。各种标记、标识正确醒目，达到文明施工要求。2、施工现场主要道路应有平安护栏和警示牌，特别地况应设置盖板或跳板。3、挡土墙基础必需挖至硬土，浆砌石回填土必需以干土为准，夯实。4、不得冒险作业，发觉有平安隐患的机械和违章作业的刚好整改和制止，确保平安后方可施工。5、施工现场发生平安事故，由乙方自行负全责，乙方应马上实行应急措施并在第一时间向甲方提交书面报告，按有关规定进行事故的调查和处理。6、因施工过程造成毁坏或迁移的道路和树木，应在工程完工后即刻复原功能及植被。7、不行抗力缘由延误工期在发生后三天内由乙方向甲方书面签字为准，可

15、以按实延后，否则过后将不考虑。本协议一式份，双方签字日起生效，工完款清，自行失效，希双方共同遵守执行。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程承包合同 篇51、昆明世洲物业管理有限公司将以下广告位承包给昆明卓杰教化信息询问有限公司进行经营与管理，在此期间昆明卓杰教化信息询问有限公司拥有以下广告位的运用权、经营权：A、位于铁路旁麻园农贸综合市场的五个广告位：伊人医院面三块、铁路正对面2块。B、位于昆明市五华区教场西路引摊入市规范示范点摊位(共计150个)四周的广告。以上广告位承包价格如下：A位置广告共计五个广告位，承包价格为30000

16、元整，大写三万元整。 B位置广告按200元/14个月/个摊位计算，共计三万元整，大写三万元整。2、经双方协商后，昆明世洲物业管理有限责任公司将以上广告位按上述价格将广告位经营权出租给昆明卓杰教化信息询问有限公司，并将位于教场中路和麻园农贸市场旁丰宁小区门口的岗亭四周的广告位赠予昆明卓杰教化信息询问有限公司并承诺不收取相应租金。3、昆明世洲物业管理有限公司承诺拥有其上述相应广告位的经营权，若昆明卓杰教化信息询问有限公司在投放广告期间出现由于归属权所引发的纠纷，其损失由昆明世洲物业管理有限公司全部担当。4、B位置广告投放前需对出租方进行报备，其他广告位由承租方自行确定。出租方有义务对广告位进行维护

17、，比如摊外摊的管理。5、经双方商定后，广告位租期为：20xx年6月10日到20xx年8月10日。昆明卓杰教化信息询问有限公司先支付昆明世洲物业管理有限公司订金10000元整，大写一万元整!A位置余款合同签订2个月后支付，B位置款项待报备后再商定支付方式。6、合同签订后，昆明卓杰教化信息询问有限公司于2个工作日内将定金支付给昆明世洲物业管理有限公司。出 租 方： 承 租 方：法定代表人： 法定代表人：公司名称：(盖章) 公司名称：(盖章)电 话： 电 话：日 期： 日 期：付款单位： 收款单位：付款账号： 收款账号：工程承包合同 篇6签订合同双方：甲方：仪征市新城建设工程有限公司月城熙庭商品房A

18、区工程项目部 承包人：乙方承包人：兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程全部的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、平安意识的重要性。经甲、乙双方仔细磋商，达成以下条款：1、甲方应给乙方创建和供应有利于工程生产的条件和设施。2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。3、甲、乙方在施工过程中，应相互接受合理化建议，乙方必需听从甲方工程量有效合理支配，做好一切工程合理调配。4、乙方任务范围：全部电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。5、乙方必需做到工完场清，不留遗物。全部前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整齐。6、乙方施工用料

19、自行吊料。必要时跟踪服务。7、承包价格： 。8、资金支配：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付（含平常生活费），余款在次年年底一次付清（即20xx年底）。9、乙方在施工期间必需执行遵守平安承包合同。10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事务，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。甲方代表： 乙方代表：工程承包合同 篇7甲方：乙方：依据工程须要，甲、乙双方就 处工地承包事宜，达成协议如下：承包范围及内容：承包价格：1、乙方须根据设计要求进行施工，因此返工造成的一切损失由乙方负责。2、乙方必需严格根据操作规程施工、平安文明施工，随时做好平安教化和平安检查，发觉平安隐患和违章作业，应马上停止作业和订正。若违反操作规程所造成的大小平安事故乙方需负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。3、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方协作办理工程阶段验收和竣工验收，刚好审核乙方申报的工程拨款恳求，刚好协作乙方协调，处理施工中遇到的必需要甲方协调解决的问题4、乙方应在满意施工要求的前提下，不得奢侈甲方供应的各种材料。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日