2022年浙江省监理工程师自测模拟提分题37.docx

《2022年浙江省监理工程师自测模拟提分题37.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省监理工程师自测模拟提分题37.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（ ）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】 C2. 【问题】 工程开工前，（）应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案，向施工技术人员、施工作业队（区）负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。A.施工单位技术负责人B.施工单位质量负责人C.项目经理D.项目技术负责人【答案】 A3. 【问题】 在网络计划中，工作的最迟完成时间即为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大

2、值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】 D4. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，下列专项施工方案中，不需要进行专家论证、审查的是（）。A.深基坑B.高大模板工程C.地下暗挖工程D.拆除、爆破工程【答案】 D5. 【问题】 在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】 D6. 【问题】 计算某项目内部收益率，已知当折现率为10%时，净现值为600万元；当折现率为14%时，净现值为400万元，则该项目内部收益率为（ ）。A.12%B.1

3、1%C.12.4%D.13.4%【答案】 C7. 【问题】 当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是( )。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向上级有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】 A8. 【问题】 因违法违规行为导致工程建设项目发生一般及以上等级的生产安全责任事故并承担主要责任的，交通运输主管部门对从业单位及其直接负责的主管和其他直接责任人员给予违法违规行为失信记录并对外公开，公开期限一般自公布之日起（ ）A.10个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】 D9. 【问题】

4、关于建设工程监理规划编写的说法，错误的是（ ）。A.监理规划在总体内容组成上应力求做到统一B.监理规划的内容应具有针对性、指导性和可操作性C.监理规划应由专业监理工程师组织编制D.监理规划的编制应充分考虑时效性【答案】 C10. 【问题】 建设工程平行承包模式的缺点包括( )A.业主选择承包单位范围小B.工程造价控制难度大C.进度控制难度大D.质量控制难度大【答案】 B11. 【问题】 某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。brA.17B.20C.23D.24【答案】 C12. 【问题】 工程监理企

5、业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖资质等级证书，这属于工程监理企业经营活动准则中（）的内容。A.守法B.诚信C.公平D.科学【答案】 A13. 【问题】 关于建设工程三大目标之间对立关系的说法，正确的是()A.提高项目功能，可能减少费用运行B.缩短建设工期，可能提早发挥投资效益C.提高工程质量，可能减少返工、保证建设工期D.减少工程投资，可能会减低项目功能【答案】 D14. 【问题】 下列融资成本中，属于资金使用成本的是（ ）。A.资信评估费B.广告费C.律师费D.红利【答案】 D15. 【问题】 装配式建筑PC 构件施工质量控制中，项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见

6、，经( )签认后实施。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.驻厂监理工程师D.监理员【答案】 A16. 【问题】 某工程承包合同总额为9000万元，主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款为合同总额的20%，则工程预付款的起扣点为（ ）万元。A.1800B.3600C.5400D.6000【答案】 D17. 【问题】 某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()A.1B.2C.3D.5【答案】 B18. 【问题】 事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告

7、。事故报告责任单位应在接报（）内,核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1小时B.2小时C.一天D.三天【答案】 B19. 【问题】 （2017年真题）建设工程监理投标文件的核心是监理大纲，监理大纲内容不包括（）。A.工程概述B.监理依据C.建设工程监理重点、难点D.监理服务报价【答案】 D20. 【问题】 大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。A.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】 B二 , 多选题 (共20题

8、，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 承包人向发包人提交竣工结算款支付，申请应包括（ ）。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.应扣回的工程预付款总额D.应预留的质量保证金E.实际应支付的竣工结算款金额【答案】 ABD2. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（ ）。A.DAAB 由业主在规定的日期前任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB 决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB 决定不满，则该决定对

9、争端双方不具有约束力E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端【答案】 C3. 【问题】 根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.履约保证金()【答案】 BCD4. 【问题】 根据水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007的有关规定，单位工程质量优良评定标准包括（）。A.分部工程质量全部合格，其中70以上达到优良，主要分部工程质量优良，且施工中未发生过较大质量事故B.中间产品质量合格，其中混凝土拌合质量优良；原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电设备

10、质量合格C.主要单元工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达90以上，且未发生过质量事故D.外观质量得分率达到85以上E.施工质量检验及评定资料齐全【答案】 AD5. 【问题】 发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.资料要求的高低E.施工难易程度【答案】 ABC6. 【问题】 在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的()进行标定。A.已完任务量比例B.尚余自由时差C.尚需作业时间D.已消耗劳动量E.尚余总时差【答案】 AC7. 【问题】 按建设工程工程量清单计价规范.分部

11、分项工程量清单应按统一的()进行编制。A.项目名称B.项目特征C.项目编码D.计量单位E.工程量计算规则【答案】 ACD8. 【问题】 (2017年真题)关于确定中标人的说法中，正确的有（ ）。A.如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同B.招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候选中标人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商C.评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由评标委员会专家确定中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标

12、的，招标人只能重新招标E.排名第一的中标候选人不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人【答案】 AB9. 【问题】 （2013年真题）下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有（）。A.组织项目后评价B.提出工程开工报告C.确定工程监理中标单位D.提出项目竣工验收申请报告E.组织项目单项工程预验收【答案】 AC10. 【问题】 下列工程质量缺陷中，可不做处理的有（ ）。A.不影响结构安全和正常使用的质量缺陷B.经过后续工序可以弥补的质量缺陷C.存在一定的质量缺陷

13、，若处理则影响工期的质量缺陷D.质量缺陷经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量缺陷，经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用的功能【答案】 ABD11. 【问题】 在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】 C12. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，出现()情况且对承包商造成影响时，承包商也不能索赔利润。A.不可抗力B.法规改变C.业主未能提供现场D.文件有技术错误E.暂停施工【答案】 AB13. 【问题】 袋装砂井施工质量标准检查项目包括（）。A.井距B.井长C.井径D

14、.灌砂率E.井深【答案】 ABCD14. 【问题】 （2020年真题）根据标准设计招标文件中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】 BC15. 【问题】 设计施工总承包模式下，发包人要求包括（）。A.功能要求B.工艺安排或要求C.合同价款D.技术要求及质量标准E.工作界区说明【答案】 ABD16. 【问题

15、】 下列有关赢得值法的描述，正确的有（ ）。A.BCWS等于计划工作量乘以实际单价B.ACWP等于已完工作量乘以实际单价C.CV等于BCWP减去ACWPD.CV为负值时，意味着项目节支E.SV为正值时，意味着进度提前【答案】 BC17. 【问题】 公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录C.进.出风口应敞开D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】 ABD18. 【问题】 关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（）。A

16、.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在13 人C.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E.中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格【答案】 ABD19. 【问题】 建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡D.被

17、保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】 ACD20. 【问题】 根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.人力资源控制【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程建设项目在实施过程中发生了两件事情：事件1：该建设项目的业主提供了地质勘察报告，报告显示地下土质良好。承包人依此做了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包人不得不将余土外运，另

18、外取土作为道路填方材料。事件2：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包人的混凝土设备迟迟不能运往工地，承包人决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包人不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。问题：1对于事件1，承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。2对于事件2，承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。【答案】1在本事件中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包人也不能就另外取土而提出索赔要求。因为：合同规定承包人对业主提供的水文地质资料的理解负责，

19、而地下土质可用于填方，这是承包人对地质报告的理解，应由自己负责。取土填方作为承包人的施工方案，也应由自己负责。本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化，或造成基础施工方案变化的情况。2承包人可以要求工期和费用索赔。因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，施工方法由承包人负责。承包人在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包人使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索

20、赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包人不能因为使用商品混凝土要求业主补偿任何费用。2. 某工程分为土建工程和设备安装工程。业主分别与土建、安装单位签订了土建施工、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得到批准。土建施工完毕后，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近16的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因土建返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。问题：?1安装单位的损失应由谁负责?为什么?2安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理?【答案】1.安装单位的损失应由业主负责。因安装单位和业主有合同关系，业主

21、没能按合同规定提供安装单位施工工作条件，使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失(安装单位与土建承包人没有合同关系，虽然安装工作受影响是由于土建承包人施工质量问题引起的，但安装单位不能直接向土建承包人索赔)。业主可根据合同规定，向土建承包人提出赔偿要求或给予其处罚。监理工程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求，进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并组织业主和安装单位进行协商，协商一致后形成文件报业主批准，监理工程师均需按签证批准的索赔补偿。如果业主对土建承包人提出赔偿要求，监理工程师应配合提供土建承包人违约证明。2对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建承包人发出整改

22、通知，要求承包人返工处理，对承包人提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。3. 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件：事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。

23、事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失26万元；（2）施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元；（3）施工机具损坏损失12万元；（4）施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元；（5）工程清理、修复费用3.5万元。事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。问题：1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.主要考核考生

24、对施工组织设计编审程序的掌握程度。建设工程监理规范规定，工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。事件1中：（1）甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位不妥。甲施工单位应将施工组织设计报送项目监理机构。（2）施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字不妥。施工组织设计应由总监理工程师审核签字。2.主要考核考生对专项施工方案编审程序的掌握程度。事件2中：（1）专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案不妥。乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位

25、（施工总承包单位）报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。（2）专业监理工程师审核批准专项施工方案不妥。专项施工方案应由总监理工程师组织专业监理工程师审核后批准。3.主要考核考生对工程费用索赔处理原则的掌握程度。因不可抗力造成损失后，项目监理机构处理施工单位费用索赔的基本原则是建设单位和施工单位各自承担自身的损失。事件3中，因不可抗力造成损失后，项目监理机构应补偿给甲施工单位的经济损失如下：（1）在建工程损失26万元，因该部分损失应由建设单位承担；（2）工程清理、修复费用3.5万元，因该部分费用应由建设单位承担。因此，项目监理机构应批准的补偿金额为29.5万元

26、。应由施工单位承担的是：施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元；施工机具损坏损失12万元；施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元。4. 某市全部采用市级财政资金投资的堤防工程建设项目，堤防等级为2级。采用资格后审的公开招标方式进行监理招标。招标文件要求：投标文件分为投标函、商务文件、技术文件三部分，均须单独密封。投标保证金10万元，与投标文件同时提交。有A、B、C、D、E、F六个投标人参加了投标。事件1：投标时发生如下情况。（1）投标人A提前一天递交投标文件，其投标函、商务文件和技术文件全部密封在同一个文件箱内。（2）投标人B的投标文件在投标截止时间后15min送达。（3）投标人C的投标保

27、证金为5万元人民币的银行汇票。（4）投标人D的投标文件于投标截止时间前1天寄达招标人，但授权的投标人代表开标时未能及时抵达现场。（5）投标人E的投标文件提前递交，并符合相关规定要求。（6）投标人F的投标文件准时递交，并符合相关规定要求。事件2：六家投标人的资质情况如下。（1）投标人A具有水利工程施工监理丙级资质。（2）投标人B具有水利工程施工监理甲级资质。（3）投标人C具有水利工程施工监理乙级资质。【答案】1.事件1中，投标人A、投标人B、投标人C的投标文件应该被拒收。（1）投标人A的投标文件应该被拒收。理由：没有按招标文件要求将投标函、商务文件和技术文件分开密封。根据招标投标的相关规定，不按

28、照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。（2）投标人B的投标文件应该被拒收。理由：投标文件在投标截止时间后15min送达。按照招标投标的相关规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。（3）投标人C的投标文件应该否决。理由：投标人C虽然与投标文件一起提交了投标保证金，但没有足额交纳10万元。按照招标投标的相关规定，没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵，是属于重大偏差的情形，按规定作否决投标处理。2.事件2中，本案例的堤防等级为2级，根据水利工程建设监理单位资质管理办法（水利部令第47号），乙级可以承担堤防2级以下的各等级水利工程施工监

29、理业务。因此：（1）投标人A具有水利工程施工监理丙级资质，不能承担该项目。（2）投标人B具有水利工程施工监理甲级资质，可以承担该项目。（3）投标人C具有水利工程施工监理乙级资质，可以承担诙项目。（4）投标人D具有水利工程施工监理丙级资质，不能承担该项目。（5）投标人E具有水利工程施工监理乙级资质，可以承担该项目。（6）投标人F具有水利工程施工监理甲级资质，可以承担该项目。3.评标委员会可以否决全部投标。理由：根据事件1，投标人A、投标人B的投标文件被拒收；投标人C的投标文件被否决；根据事件2，投标人A、投标人D的资格条件因不符合国家有关规定而被否决。这样本次招标只有投标人E、投标人F的两个有效

30、投标文件，按照招标投标的相关规定，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。5. 某建设项目以公开招标方式施工招标。2014年3月1日发布该项目招标公告，其中载明招标项目的性质、规模、实施地点等事项。招标公告中部分内容如下：(1)参加投标的施工企业本市二级以上企业，外地企业要求一级以上。(2)4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表上登记并签字。(3)招标文件中明确规定，工期24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。招投标过程中发生以下事件：事件1：在书面答复投标单位的提问以后，业主组织各投标单位

31、进行了施工现场踏勘。事件2：4月12日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除，并明确4月18日16时仍为投标截止时间。事件3：开标时，宣布了评标标准和评标委员会名单(共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人)，并授权评标委员会直接确定中标人。问题：1该项目招标公告的内容是否符合有关规定?说明理由。2招投标中事件13是否符合有关规定?说明理由。3在招标过程中，共有6家公司竞标。投标人A在开标时间前2小时，该投标人又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低1%。投标人B的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间

32、后半小时送达；投标人C的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这三家公司的投标文件进行评审?为什么?4招标人根据什么确定中标人?中标人的投标应当符合什么条件?【答案】1(1)该项目招标公告中对本地和外地投标人的资质等级要求不同是错误的，这属于“以不合理条件限制或排斥潜在投标人”；(2)要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况；(3)投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天；2事件1：现场踏勘应安排在书面答复投标人提问之前，因为投标人对施工现场条件也可

33、能提出问题；事件2：招标人变更招标范围文件应在投标截止日期至少15日前以书面形式通知所有招标文件的收受人，本项目4月12日才提出此问题，投标截止日期应相应顺延；事件3：评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布；评标委员会的人数应是5人以上单数，不应为8人；其中技术、经济专家不得少于总数的23，而本案为58。3(1)对A评标委员会应该接受这份文件，将这份文件作为原投标文件的补充文件，共同构成同一份投标文件。(2)对B不评定(审)，按招标投标法对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。(3)对C不评定(审)，按招标投标法对未密封的投标文件视为废标。4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。