2022年四川省一级建造师通关试卷98.docx

《2022年四川省一级建造师通关试卷98.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师通关试卷98.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据水利水电建设工程验收规程（SL223-2008），水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。以下选项中，属于政府验收的是（ ）。A. 单位工程验收B. 水电站中间机组启动验收C. 合同工程完工验收D. 竣工验收【答案】 D2. 【问题】 关于雨期开挖路堑的说法，正确的是（）。2012年A.挖方边坡宜一次挖到设计标高B.炮眼应尽量水平布置C.边坡应按设计坡度自下而上层层刷坡D.土质路堑挖至离设计标高 20cm时应停止开挖【答案】 B3. 【问题】 某施工项目部根据以往项目

2、的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。A.定额控制 B.计量控制 C.指标控制 D.包干控制【答案】 C4. 【问题】 关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力【答案】 C5. 【问题】 变更工程的单价原则，其一是（ ），其二是公平合理原则。A.发包人最终确定原则B.约定优先原则C.监理工程师审批原则D.协商一致原则【答案】 B6. 【问题】 某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部

3、用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款【答案】 D7. 【问题】 当混凝土生产条件能在较长时间内保持一致，且同一品种混凝土强度变异性能保持稳定时，可采用（）评定。A.加权

4、平均法B.标准差已知的统计方法C.算术平均法D.专家评估方法【答案】 B8. 【问题】 编制成本计划时，应遵循从实际出发的原则，注意避免发生的情况是（）。A.片面增加劳动强度，加班加点施工B.降低成本的潜力在于合理组织施工C.提高机械利用率D.追逐改善材料供应，降低材料消耗【答案】 A9. 【问题】 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（）方法。A.风险控制B.动态控制C.跟踪管理D.静态控制【答案】 A10. 【问题】 对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制专项施工方案或作业指导书，经（ ）后执行。A.项目技术负责

5、人及项目监理工程师签字B.施工项目技术负责人及项目总监理工程师签字C.施工单位项目技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字D.施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字【答案】 D11. 【问题】 下列是电缆沟内电缆敷设的要求，其中错误的是（）。A.电力电缆和控制电缆应配置在同一层支架上B.高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置C.交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上D.控制电缆在普通支架上，不宜超过1层；桥架上不宜超过3层A是不应配置在同一层支架上。正确的表述方法是：电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上【答案】 A12.

6、【问题】 运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】 A13. 【问题】 下列引起索赔的起因中，不属于特殊风险的是（ ）。A.核污染及冲击波破坏B.战争C.洪水D.军事政变或篡权【答案】 C14. 【问题】 编制项目管理目标责任书应依据的信息不包括（）。A.项目合同文件B.工程概况C.项目管理规划大纲D.组织经营方针和目标【答案】 B15. 【问题】 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（ ）。A.与分包单位的合同关系相同B.对分包单位的付款方

7、式相同C.业主对分包单位的选择和认可权限相同D.对分包单位的管理责任和服务相同【答案】 D16. 【问题】 当利息备付率低于（ ）时，表示企业没有足够资金支付利息，偿债风险很大。A.1B.1.5C.2D.3【答案】 A17. 【问题】 煤矿许用炸药又称安全炸药，属于哪一类炸药（）。A.第二类炸药B.第一类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】 B18. 【问题】 为适应我国工程投资体制改革和建设管理体制改革的需要，加快我国建筑工程计价模式与国际接轨的步伐，在全国范围内逐步推广工程量清单计价方法的时间是（ ）。A.2000年B.2003年C.2005年D.2008年【答案】 B19. 【问题】

8、 关于板块面层铺设的说法，误的是（ ）。A.铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2MPaB.铺设大理石、花岗石面层前，板材应浸湿、晾干C.板块类踢脚线施工时，必须采用混合砂浆打底D.板块间的缝隙宽度应符合设计要求【答案】 C20. 【问题】 施工专业分包合同中，不属于分包人的责任与义务包括（）。A.履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任B.与发包人或工程师发生直接工作联系C.执行承包人根据分包合同所发出的所有指令D.对分包工程涉及的劳务作业进行协调与管理【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 常用的成本控制方

9、法中，同时考虑成本与进度综合影响的方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值法D.价值工程法E.工期分析法【答案】 BC2. 【问题】 吊装工程使用卷扬机，所考虑的基本参数有（）。A.总功率B.额定牵引拉力C.工作速度D.容绳量E.自重【答案】 BCD3. 【问题】 建设工程质量特性主要体现在适用性和（）。A.与环境的协调性B.经济型C.美观性D.安全性E.可靠性【答案】 ABD4. 【问题】 建筑电梯设备安全保护装置有（）。A.防护栏杆B.限速器C.脚手架D.安全钳E.缓冲器【答案】 BD5. 【问题】 下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。A.投标报价高于招标

10、文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】 ABCD6. 【问题】 根据估算伤害的可能性和严重程度进行施工安全风险评价，下列评价中属于中度风险的 有（ ）A.可能+伤害 B.可能+轻微伤害C.不可能+伤害 D.不可能+严重伤害E.极不可能+严重伤害【答案】 BC7. 【问题】 根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。A.停业整顿B.降低资

11、质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】 ABC8. 【问题】 关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】 BC9. 【问题】 下列关于拌合设备要求说法正确是（ ）。A.混凝土

12、拌合应采用强制式拌合机B.外掺剂计量应采用人工计量方式C.沥青混合料采用间歇式拌合机D.拌合站计量设备应通过当地有关部门标定后方可投入生产E.拌合站应根据拌合机的功率配备相应的备用发电机【答案】 ACD10. 【问题】 关于工程项目策划的说法，正确的有（）。A.需整合多方面专家的知识B.是一个封闭性的工作过程C.旨在为项目建设的决策和实施增值D.其过程实质是知识组合的过程E.其过程的实质是知识管理的过程【答案】 AC11. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，属于违法分包的有（ ）。A. 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应

13、资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E. 分包单位将其承包的建设工程再分包【答案】 BCD12. 【问题】 根据水利水电建设工程验收规程SL223-2008，下列关于工程验收基本要求的说法，正确的有（ ）。A.阶段验收和单位工程验收应有水利水电工程质量监督单位的工程质量评价意见B.竣工验收必须有水利水电工程质量监督单位的工程质量评定报告；竣工验收委员会在其基础上鉴定工程质量等级C.验收委员会（组）成员必须在验收成果文件上签字；验收委员（组员）的保留意见应在验收鉴定书或签证中明确记载D.验收

14、工作由验收委员会（组）负责，验收结论必须经3/4以上验收委员会成员同意E.验收资料制备由项目法人负责统一组织，有关单位应按项目法人的要求及时完成【答案】 ABC13. 【问题】 根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2013），应计入社会保险费的有（ ）。A. 财产保险费B. 失业保险费C. 医疗保险费D. 劳动保护费E. 工伤保险费【答案】 BC14. 【问题】 计量器具应在适宜的环境下工作。如（）等。必要时应采取措施消除或减少环境对测量结果的影响，保证测量结果的准确可靠。A.温度B.湿度C.振动D.屏蔽、隔音E.噪声95dB【答案】 ABCD15. 【问题】 根据建筑施工安全检查标

15、准JGJ59-2011，模板支架检查评分表保证项目有（ ）。（2015 年真题）A.施工方案B.支架构造C.底座与拖撑D.构配件材质E.支架稳定【答案】 AB16. 【问题】 工程成本核算应按照企业会计准则要求，结合成本核算的特点进行，下列体现了工程成本核算的一贯性原则的是（ ）。A.成本计算一般按月进行B.耗用材料的计价方法C.采用后进先出法D.提取坏账准备E.施工间接费的分配方法【答案】 B17. 【问题】 管道单段长度不宜超过150m的有（ ）。A.水泥管B.钢管C.双壁波纹管D.栅格管E.硅芯管【答案】 ABCD18. 【问题】 当采用视准线法进行水平位移观测时应符合下列（）等规定。A

16、.应在视准线上至少布设3个检查点B.视准线上的变形点偏离基准线的距离不应大于10mmC.视准线两端应布设基准点或工作基点D.应在视准线上至少布设2个检查点E.视准线上的变形点偏离基准线的距离不应大于20mm【答案】 CD19. 【问题】 在编制施工成本计划中，将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制 S 形曲线，会产生（ ）的情况。A.提高项目按期竣工的保证率 B.节约资金贷款利息C.增加施工成本计划的数值 D.降低项目按期竣工的保证率E.有利于项目进度控制【答案】 BD20. 【问题】 在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道

17、歉C. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某建筑工程，占地面积8000m2，地下3层，地上30层，框筒结构，结构钢筋采用HRB400等级，底板混凝土强度等级C35，地上3层及以下核心筒和柱混凝土强度等级为C60，局部区域为两层通高报告厅，其主梁配置了无粘结预应力筋，某施工企业中标后进场组织施工，施工现场场地狭小，项目部将所有材料加工全部委托给专业加工场进行场外加工。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：在项目部依据建设工程项目管理规范GBT50326编制的项目管理实施规划中，对材料管理等各种资源管理进行了策划，在资源管理计划

18、中建立了相应的资源控制程序。事件2：施工现场总平面布置设计中包含如下主要内容：(1)现场设置一个出入口，出人口处设置办公用房；(2)场地周边设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径10m；(3)在主干道外侧开挖管沟，将临时供电线缆，临时用水管线置于管沟内，监理工程师认为总平面布置设计存在多处不妥，责令整改后再验收，并要求补充主干道具体硬化方式和裸露场地文明施工防护措施。事件3：项目经理安排土建技术人员编制了现场施工用电组织设计，经相关部门审核、项目技术负责人批准、总监理工程师签认，并组织施工等单位的相关部门和人员共同验收后投入使用。事件4：本工程推广应用建筑业10项

19、新技术(2010)，针对“钢筋与混凝土技术”大项，可以在本工程中应用的新技术均制订了详细的推广措施。事件5：设备安装阶段，塔式起重机起吊前先进行试吊，即将空调机组吊离地面30cm后停止提升，现场安排专人进行观察与监护。【问题】1事件1中，除材料管理外，项目资源管理工作还包括哪些内容2针对事件2中施工总平面布置设计的不妥之处，分别写出正确做法。施工现场主干道常用硬化方式有哪些裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施3针对事件3中的不妥之处，分别写出正确做法，临时用电投入使用前，施工单位的哪些部门应参加验收4事件4中，按照建筑业10项新技术(2010)规定，“钢筋与混凝土技术”大项中，在本工程中可以推

20、广与应用的新技术都有哪些5指出事件5中施工单位做法不符合安全规定之处，并说明理由。在试吊时，必须进行哪些检查【答案】1事件1中，除材料管理外，项目资源管理工作还包括的内容有：人力资源管理、劳动力管理、机械设备管理、技术管理和资金管理。2(1)事件2中施工总平面布置设计的不妥之处及正确做法。不妥之处1：现场设置一个出入口，出入口处设置办公用房。正确做法：施工现场宜考虑设置两个以上大门，办公用房宜设在工地入口处。不妥之处2：场地周边设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径10m。正确做法：施工现场的主要道路应进行硬化处理，主干道应有排水措施。主干道宽度单行道不小于4m，

21、双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道，端头处应有12m12m回车场，消防车道不小于4m，载重车转弯半径不宜小于15m。不妥之处3：在主干道外侧开挖管沟，将临时供电线缆，临时用水管线置于管沟内。正确做法：管网一般沿道路布置，供电线路应避免与其他管道设在同一侧，同时支线应引到所有用电设备使用地点。(2)施工现场主干道常用硬化方式有：铺砖；铺废渣；水泥砂浆路面；沥青路面；混凝土地面。(3)裸露场地的文明施工防护措施通常有：场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于18m，市区主要路段的围挡高度不得低于25m。裸露的场地和集中堆放的土方应采

22、取覆盖、固化或绿化等措施。3(1)事件3中的不妥之处及正确做法。不妥之处：项目经理安排土建技术人员编制了现场施工用电组织设计，经相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人批准，现场监理签认后实施。正确做法：临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制，相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人批准，现场监理签认后实施。(2)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。4事件4中，按照建筑业10项新技术(2010)规定，“钢筋与混凝土技术”大项中，在本工程中可以推广与应用的新技术有：高耐久性混凝土技术，高强高性能混凝土技术，自密实混凝土技术，再生骨料

23、混凝土技术，混凝土裂缝控制技术，超高泵送混凝土技术，高强钢筋应用技术，高强钢筋直螺纹连接技术，钢筋焊接网应用技术，预应力技术，建筑用成型钢筋制品加工与配送技术，钢筋机械锚固技术。2. （2016年)施工过程中，由于当地石料禁采，设计单位将抛石护岸变更为生态护岸。承包人根据发包人推荐，将生态护岸分包给专业生产厂商施工。为满足发包人要求的汛前护砌高程，该分包人在砌块未达到龄期即运至现场施工，导致汛后部分护岸损坏，发包人向承包人提出索赔，承包人认为发包人应直接向分包人提出索赔。【问题】施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责？对于发包人提出的索赔，承包人的意见是否合理？说明理由。【答案】施工单位在分

24、包管理方面应履行的主要职责是：(1)工程分包应经过发包人书面认可或应在施工承包中约定；(2)签订工程分包，并发送发包人备案；(3)对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任；(4)设立项目管理机构，组织管理所承包或分包工程的施工活动。对于发包人人提出的索赔，承包人的意见不合理。发包人推荐分包人，若承包人接受，则对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。3. 背景资料某客运专线特大桥，全长22km，施工内容包括：桥梁工程和双块式无砟轨道施工(不含铺轨)。桥梁下部工程施工工期为1年，计划冬季2个月不施工。桥梁下部工程为钻孔桩基础，单层承台，实体墩台，下部工程混凝土总量为288

25、000m3。投入的拌合站实际效率为每小时可拌合生产混凝土30m3，每月计划工作50个台班(含夜班)。桥梁上部工程为32m双线整孔简支箱梁，在标段中间设置梁场，现场预制架设，架桥机每天可以架设25孔箱梁。要求在下部工程开工3个月后开始架梁，下部工程完工3个月后完成架梁。施工单位提出的箱梁预制生产流程是：问题1根据背景资料，给出合理划分的工区数量，并指出各工区承担的施工任务内容。2根据背景资料，通过计算给出桥梁下部工程应配置的拌合站数量。3根据背景资料，本工程需分别投入几台架桥机、几台运梁车?4根据背景资料中的箱梁预制生产流程，指出A、B、C各代表什么施工工序?【答案】1合理划分的工区数量为：三个

26、工区。各工区承担的施工任务分别是：一工区承担箱梁预制、架设施工任务；二、三工区各自承担12桥梁下部工程施工任务。【考点解析】此题考查铁路工程项目施工任务分解相关知识的应用。施工任务的分解要保证工期的要求，工区的多少要与整体工程相协调，工区的大小应便于资源配置和劳动组织，各区段的工程任务量要尽量均衡，使整体施工进度均衡。对于客运专线施工，桥梁下部与上部分开设置工区。通过计算，共需690孔左右箱梁，设一个制梁场比较合适，投入一个架梁队比较合适；所以梁部设一个工区。桥梁下部从合理管理跨度和拌合站设置(通过计算，投入两座拌合站)角度考虑，一般10km左右设置一个工区，桥梁下部设置两个工区比较合适。2根

27、据计算，本项目桥梁下部工程应配置两座拌合站。【考点解析】此题主要考查根据现场材料需求合理配置拌合资源。现场拌合站一般为两班倒，每个台班工作10h，每个班可拌合混凝土300m3，每月按25d计算可拌和15万m3，1年工期考虑2个月冬期不能施工，10个月可生产混凝土15万m3，说明288万m。混凝土两座拌合站能够满足现场实际混凝土需求。3本项目应投入1台架桥机，1台运梁车。【考点解析】此题主要考查根据工期要求合理配置资源。背景资料中，22km内无特殊结构桥梁，无任何架梁障碍，687孔桥梁，每天架25孔，需施工天数为275d，每月按有效施工天数25d计算，需要11个月，考虑架桥机掉头时间1个月，1套

28、运架设备可以满足1年工期要求，所以应投入1台架桥机和1台运梁车。4A代表：内模安装施工工序；B代表：混凝土运输泵送施工工序；C代表：预应力张拉工序。【考点解析】此题主要考查对箱梁预制施工工艺流程的掌握。对于大吨位整体箱梁预制，内模安装应在底腹板钢筋绑扎完成后，所以A是内模安装施工工序；由于采用混凝土集中拌合，需罐车运输，B显然是混凝土运输施工工序；内模拆除后在移梁前应进行预应力张拉作业，所以C是预应力张拉工序。4. 某施工单位中标一矿井的运输巷道工程，该巷道长度800m,坡度4.净宽5.2m,净高4.0m，采用锚网喷支护。工程地质及水文地质条件为:巷道穿过细粒砂岩、泥岩、粉砂岩，岩石普氏系数f

29、=46;无断层、陷落柱等构造;预计工作面涌水量小于3m3/h。建设单位委托一监理单位负责该工程的质量、进度、安全控制，工程实施过程中，发生了以下事件:事件1:工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，专业监理工程师在月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收。现场质量验收选择了支护成型较好的20m巷道，随机选择了检查点2个，检查结果显示检查点各分项均合格，总监理工程师最终核定为质量合格。事件2:巷道施工至255m时，顶板淋水增大。施工单位为作业人员购置了雨衣、雨裤等劳保用品，费用2万元。同时向监理单位提出对工作面进行钻探要求，探明巷道前方的水文地质情

30、况，监理工程师认为建设单位已提供了详实的水文地质资料。未同意施工单位的申请，并要求继续施工:施工到260m时，工作面放炮后出现片帮冒顶并伴有涌水，揭露了破碎带。监理工程师下达了设计变更通知单，巷道250260m段增设U型钢支架增强支护，巷道260275m变更为U型钢支架加混凝土支护，净断面不变。施工单位根据设计变更编制了相关措施经审批后执行。巷道250275m设计变更前计划作业10天、变更后实际作业25天，增加费用80万元。该段工程完成后施工单位及时提出了索赔申请，索赔内容包括3项:（1）工期索赔15天:（2）购置劳保用品的费用2万元;（3）处理冒顶段巷道的费用80万元1.事件1中的做法存在不

31、妥，请给出正确的做法。2.针对事件2可采取哪些临时支护方法来预防工作面出现冒落事故3.事件2中，该巷道250275m段指定分项工程包括哪些项目4.针对事件2,分别说明施工单位的3项索赔内容能否成立说明埋由。【答案】1.事件1中的做法存在不妥之处及正确做法:（1）工程开工后次月，施工单位完成巷道掘砌工程量48m，由专业监理工程师在月末组织验收不妥。正确做法:月末验收应由总监理工程师组织。（2）月末组织施工单位项目技术经理、建设单位项目代表共同对巷道锚喷支护工程进行了验收不妥。正确做法:月末验收工作应由施工项目负责人和技术负责人、质量负责人参加。（3）现场质量验收选择支护成型较好的20m巷道，随机

32、选择了检查点2个不妥。正确做法:月末验收为中间验收,现场选点不应少于3个,间距应不超25m。（知识点:支护工程验收合格要求）2.针对事件2，为预防工作面出现冒落事故可采取的临时支护方法有:超前（注浆）管棚、超前锚杆、超前支架、注浆加固。3.事件2中，该巷道250275m段指定的分项工程中包括的项目有:锚杆支护，金属网啧射混凝土支护、U型钢支架支护、混凝土支护。（知识点:巷道施工方法）4.施工单位在事件2中的3项索赔结果及其理由如下:（1）工期索赔15天成立。理由:因为工期延误是处理冒顶事故发生的,属于非施工单位的责任。（2）购置劳保用品的2万元费用索赔不成立。理由:因为购置劳保用品是施工单位应

33、当给予作业人员的基本工作条件，属于施工单位自己的责任。（3）处理冒顶段巷道的80万元费用索赔成立。5. 某引调水枢纽工程，工程规模为中型，建设内容主要有泵站、节制闸、新建堤防、上下游河道疏浚等。施工中发生了如下事件：事件3：关于施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。事件4：监理单位对部分单元(工序)工程质

34、量的复核情况见下表。部分单元（工序）工程质量复核情况问题：1.指出事件三中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误之处。2.根据事件四，指出单元工程A中土料压实工序的质量等级，并说明理由；分别指出单元工程A、B的质量等级，并说明理由。【答案】1.不妥之处：主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。理由：本枢纽工程为中型枢纽工程(或应报工程质量监督机构核备)。大型枢纽工程的主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。改正：单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。2.土料压实工序质量等级为合格，因为一般项目合格率90%；A单元工程质量等级为合格，因为该单元工程工序优良率50%、主要工序(或土料压实工序)合格。B单元工程质量等级为不合格，因为B单元为河道疏浚，属于不划分工序的单元工程，对于河道疏浚单元工程，合格标准为主控项目检验点100%合格，一般项目检验点合格率不低于90%，且不合格不集中分布。