2022年全国二级建造师通关模拟题.docx

《2022年全国二级建造师通关模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国二级建造师通关模拟题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据水利系统文明建设工地评审管理办法（建地19984号），某泵站工程申报水利系统文明建设工地，工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的()%以上。A.20B.50C.70D.90【答案】 A2. 【问题】 （2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是( )。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、

2、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】 B3. 【问题】 （2018年真题）自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是（ ）。A.过载B.踏板下陷C.扶手带入口保护装置动作D.附加制动器动作【答案】 A4. 【问题】 （2019年真题）下列不属于投标文件内容的是（ ）。A.投标报价B.商务和技术偏差表C.合同主要条款D.施工组织方案【答案】 C5. 【问题】 关于路基填料的选择，说法错误的是（ ）。A.中弱膨胀土不得作为二级公路路床的填料B.红黏土不得作为一级公路挖方路基 00.8m 范

3、围内的填料C.填石路堤路床填料应小于 100mmD.路床底面以下 400mm 范围内，填料粒径大于 150mm【答案】 D6. 【问题】 石灰稳定类基层施工采用生石灰时，生石灰的技术指标不包括（）。A.有效氧化钙加氧化镁含量B.未消化残渣含量C.细度D.氧化镁含量【答案】 C7. 【问题】 （2014年真题）关于线性组织结构的说法，错误的是（ ）。A.每个工作部门的指令源是唯一的B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令C.在特大组织系统中，指令路径会很长D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行【答案】 B8. 【问题】 （2015年真题）关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正

4、确的是（ ）。A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】 D9. 【问题】 （2021年第1批真题）某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14 万元；石方工程实行单价合同，相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算款为（ ）万元。A.50.0B.47.6C.48.3D.50.7【答案】 A10. 【问题】 （2021年第1批真题）下列行为属于质量不良行为的是( )。A.未按照国家有关规定在施工现场设

5、置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的【答案】 C11. 【问题】 对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目为关键项目,关键项目的合格率的不得低于（ ）,（机电工程为100%）,一般项目合格率不应低于80%A.85%B.90%C.95%D.98%【答案】 C12. 【问题】 （2020年12月真题）潮湿环境下，使用（ ）胶凝材料比较合适。A.水泥B.石灰C.石膏D.水泥石灰混合料【答案】 A13

6、. 【问题】 石灰稳定材料基层实测项目中不包含（ ）。A.纵断高程B.厚度C.弯沉D.强度【答案】 C14. 【问题】 关于透层施工说法错误的是（ ）。A.气温低于10或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌,应渗入基层一定深度,在表面形成油膜。C.应按设计喷油量一次均匀酒布,当有漏洒时,应人工补酒。D.在摊铺沥青前,应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。【答案】 B15. 【问题】 （2013年真题）建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上同意公布的期限一般为（ ）。A.3个月至1年B.3个月至3年C.6个月至3年D.6个月至5年【答案】 C16.

7、 【问题】 （2020年12月真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是( )。A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办【答案】 C17. 【问题】 （2014年真题）关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期B.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利C.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小

8、D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大【答案】 A18. 【问题】 （2019年真题）下列内容中,不属于竣工决算审计监督和评价的内容是决算的（）。A.真实性B.合法性C.效益性D.时效性【答案】 D19. 【问题】 （2019年真题）根据建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定，属于项目负责人安全生产职责的是( )。A.建立项目安全生产管理体系B.建立安全生产管理制度C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】 A20. 【问题】 （2020年真题）建设工程施工合同的承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆信中心公布的贷款市场报

9、价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是( )。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 加快矿业工程施工进度的技术措施包括（ ）。 A.优化施工方案，采用先进的施工技术B.改进施工工艺，缩短工艺的技术间隙时间C.增加辅助工程，创造多头施工作业条件D.采用更先进

10、的施工机械设备，加快施工速度E.加强综合平衡，实现资源优化配置【答案】 ABD2. 【问题】 关于施工安全管理基本制度，以下说法正确的是（）。A. 安全生产责任制度：安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心B. 群防群治制度：群防群治制度是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。这一制度也是“安全第一、预防为主、综合治理”的具体体现，是企业进行民主管理的重要内容。这一制度要求建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章作业；对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告C. 安全教育与培训制度：这是实现矿山安全生产

11、的一项重要基础工作，其主要内容包括：安全思想教育、安全法制教育、劳动纪律教育、安全知识教育和技术培训、典型事故案例分析等。通常采取三级安全教育、特殊作业人员培训、日常安全教育以及各级管理干部、专职安全员的教育和培训等方式D. 事故处理报告制度：施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的制度。事故处理必须遵循一定的程序，坚持“四不放过”原则，举一反三，杜绝类似事故的发生E. 安全监督检査制度：安全监督检查制度是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度。通过检查可以发现问题，査出隐患，从而采取有效措施，堵塞漏洞，把

12、事故消灭在发生之前，做到防患于未然，是“治理为主”的具体体现【答案】 ABCD3. 【问题】 巷道光面爆破施工的正确做法有（ ）。A.减小周边眼间距B.选用高密度炸药C.选用低爆速炸药D.采用耦合装药E.周边孔应彼此平行【答案】 AC4. 【问题】 特殊建设工程消防验收程序不包含（）。A.验收受理B.出具验收意见C.局部验收D.现场评定E.验收时限【答案】 C5. 【问题】 关于后张法预制管道的说法当中正确的是（ ）。A.管道内横截面面积应不小于预应力筋截面面积的二倍B.管道应采用定位钢筋固定。保证在混凝土浇筑期间不产生位移C.管道与普通钢筋重叠时，应移动管道的位置，不得改变普通钢筋的位置D.

13、管道接头处的连接管应采用同级别同直径的管道接头E.所有管道均应在每个顶点设排气孔及需要时每个低点设排水孔【答案】 AB6. 【问题】 土方路堤施工需要的机械有（ ）。A.铲运机B.平地机C.装卸机D.冲击钻机E.龙门式起重机【答案】 ABC7. 【问题】 路基中线放样的方法有（）。A.切线支距法B.偏角法C.坐标法D.GPS-RTK技术E.水准法【答案】 ABCD8. 【问题】 关于巷道支护施工的说法，正确的有（ ）。A.巷道围岩破碎、地压较大时，应采取复合支护方式B.倾斜巷道金属支架架设时应有迎山角C.金属支架采用前探梁作为临时支护，支架顶梁放置在前探梁下，并用背板背实D.临时支护必须紧跟工

14、作面，严禁“空顶”作业E.采用风动凿岩机钻孔安装临时护顶锚杆【答案】 ABD9. 【问题】 沥青结构层的施工方法有()。A.层铺法B.路拌法C.滑模摊铺法D.轨道摊铺法E.热拌热铺法【答案】 A10. 【问题】 石灰稳定碎石底基层的石灰质量控制应检验石灰的（ ）含量。A.有效钙 B.二氧化硅C.氧化镁 D.氧化铝E.氧化铁【答案】 AC11. 【问题】 在土质路基填筑施工中，不同透水性质材料正确的组合方案有（）。A.B.C.D.E.【答案】 ACD12. 【问题】 在工程量清单计价中，不得作为竞争性费用的有()。A.安全文明施工费B.增值税C.工程排污费D.财产保险费E.土地使用税【答案】 A

15、BC13. 【问题】 根据公路工程施工分包管理办法 ， 分包人应当具备的条件有（ ） 。A.具有经工商登记的法人资格B.具有与分包工程相适应的注册资金C.具有从事类似工程经验的管理与技术人员D.具有自己所有的分包工程所需的施工设备E.具有与承包人相同的施工资质【答案】 ABC14. 【问题】 井巷施工的压风系统包括（）。A.压风机和压风机房B.压风钢管C.金属风筒D.管路分风器E.油水分离器【答案】 ABD15. 【问题】 关于基坑施工防排水施工的说法，错误的有（）。A.降水方法可分为重力降水和强制降水两种B.明排水法中，集水坑应设置在基础范围以外，地下水的下游位置C.当基坑较深而地下水位又较

16、高时，采用轻型多级井点或喷射井点降水D.管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井，每23个管井用一台水泵 不断抽水来降低地下水位E.当降水深度超过15m时，宜采用深井井点降水【答案】 BD16. 【问题】 井巷施工中采用压入式通风时的正确做法是()。A.压入式通风可以使用在瓦斯巷道中B.压入式通风采用的柔性风筒必须带有骨架C.压入式通风的风筒口离工作面不应超过10mD.当风机置于回风流时应距离回风口10m以上E.长距离巷道可以采用压人与抽出联合的方式【答案】 AC17. 【问题】 下列属于路基技术准备的工作内容主要包括（ ）。A.熟悉设计文件B.设计交桩C.室内试验D.施工控制网建立E.施工

17、控制网复测【答案】 ABCD18. 【问题】 某高层建筑，针对其屋面防水等级及设防要求的说法，正确的有（ ）。A.级防水B.级防水C.级防水D.一道防水设防E.两道防水设防【答案】 A19. 【问题】 根据矿业工程费用构成要素划分规定，属于人工费的是()。A.计时或计件工资B.奖金及津贴补贴C.劳动保险和职工福利D.加班工资E.职工教育经费【答案】 ABD20. 【问题】 井巷掘进爆破参数主要包括（ ）。A.炮孔直径B.炮孔数目C.炮孔深度D.布孔方式E.单位炸药消耗量【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：A公司某项目部承建一供水厂扩建工程，主要内容为新建一座

18、钢筋混凝土水池，长65m，宽32m，池深6.5m，新建水池采用明挖基坑施工，挖深为6m，基坑与邻近建筑物距离2.6m，设计要求基坑用灌注桩作为围护结构，搅拌桩作止水帷幕。地层土为黏土，地下水位于地表水下0.5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批，A公司主管部门审核时，提出了以下问题：（1）认为施工结构位于供求厂内不属于社会环境，施工不需要搭设围挡，存在事故隐患。（2）水池施工采用桩体作为外模板，投有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。（3）施工组织设计只考虑了围护桩变形，监测项目偏少。（4）为控制结构裂缝，浇筑与振捣措施主要有降低混凝土入模温度，控制配合比和坍落度，内外温差控制在25度内。主管

19、部门认为有缺项，要求补充。项目部重新补充修改施工组织设计，经批准后付诸实施。基坑开挖至放坡时，由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。采用双快水泥法进行封堵，由于水量较大，没有效果。【问题】1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由。2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外，还应有哪些检测项目?4.补充浇筑与振捣措施?5.针对背景中的渗漏情况，应采取什么措施封堵?【答案】1.要搭设围挡。理由：（1）在水厂内施工，作业区也要和非作业区分开，必须实施封闭式管理。（2）开挖深度6m，存在安全隐患。（3）水厂内来往人员多，出于安全施工的需要。（4）搭设围挡是文明施工需

20、要。2应在模板底部预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前，应将模板内部清扫干净，经检验合格后再将窗口封闭。3.明挖基坑常规监测主要有：地表沉降、围护结构水平位移、地下管线沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、围护结构内力、支撑内力、地下水位、地中土体垂直往移、地中土体水平位移等。4.补充以下措施：（1）避免混凝土结构内外温差过大。（2）振捣及时、均匀，既不漏振，也不过振。重点部位做好二次振动。（3）振捣时间应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。（4）合理设置后浇带，遵循“数量适当，位置合理”的原划。（5）分层浇筑，利用浇筑面散热，注意在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑工作。5.（1

21、）渗漏严重直接封堵困难时，应首先在坑内回填土封堵水流。（2）然后在坑外打孔灌浆封堵渗漏处2. 背景资料：某矿建施工单位中标承建一矿井的主井井筒及井底车场巷道工程，该矿井主井井筒净直径55m，深度750m。其中表土段深度35m，无流沙，采用普通法施工；基岩段采用钻眼爆破法施工，短段掘砌混合作业。井筒基岩施工主要设备包括6臂伞钻1台；HZ-4中心回转抓岩机1台；主提升为JKZ-32155提升机配5m3吊桶，副提升为JKZ-30155提升机配3m3吊桶；伸缩式模板砌壁。模板高度36m；所有管路采用井壁固定。在井筒施工过程中，发生以下几个事件：事件1，在表土段施工时，发现涌水较大，施工单位采用快速施工

22、通过，但井壁质量出现问题，存在蜂窝孔洞。监理单位要求采取相应措施，并返工重新浇筑井壁，确保工作质量。事件2，在井筒施工到深度210m时，一次混凝土浇筑发现强度检验不满足要求，经调查发现是混凝土配比发生错误导致，建设单位要求拆除该段混凝土并重新浇筑。事件3，在井筒施工到深度450m时，工作面利用伞钻打眼，主提升钢丝绳吊挂伞钻，副提升下放人员，发生了副提升吊桶下放与伞钻支撑臂碰撞事故，所幸有提升钢丝绳吊挂，伞钻未发生倾覆。问题：1该立井井筒施工设备选择是否合理说明理由。2针对事件1，施工单位可采取哪些可靠措施来确保重新浇筑井壁的质量3针对事件2，正确的处理程序是什么4针对事件3的安全事故，哪些人员

23、应承担直接责任哪些人员应承担领导责任【答案】问题1该立井井筒施工设备选择不合理。因为施工单位需要施工立井井筒及井底车场巷道工程，巷道施工需要采用临时罐笼提升，主提升选用单滚筒提升机无法满足改绞的要求。问题2针对事件1，施工单位可采取井外疏干孔降低水位法来降低工作面的涌水，保证井筒工作面在无水的情况下施工，来确保重新浇筑井壁的质量。问题3针对事件2，该事件属于质量事故，其处理程序为：(1)事故报告；(2)事故调查；(3)事故原因分析；(4)制定事故处理技术方案；(5)事故处理；(6)事故处理的鉴定验收；(7)提交事故处理报告。问题43. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务，并与建设单位签订

24、了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料，表土无流沙，厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在井筒表土施工时，施工单位发现有35m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法施工05个月后难以通过。施工单位提出工程变更，采用化学注浆的方法通过，造成总工期延误1个月，费用增加120万元。事件二：井筒基岩施工中，井筒实际涌水量约50m3h，施工单位报请建设单位同意后，采用工作面预

25、注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。事件三：井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，致使总工期延长2个月。然后，顺利通过验收。问题：1在事件一中，施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中，施工单位应如何进行索赔3在事件三中，工程未通过验收是否合理为什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况，

26、以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：1)合同中任何工作工程量的改变；2)工作质量或其他特性的变更；3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；4)删减任何合同约定的工作内容；5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；6)改变原定的施工顺序或时间安排；7)施工中提出的合理化建议；8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索

27、赔工期2个月，费用200万元。针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。4. 某预应力T型梁桥，大桥主体工程施工完成后，施工单位即进行台背回填。该桥台高9m,桥台地基为微风化砂岩。为了施工管理和质量检验评定的需要，施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。台背回填前，进行了挖台阶施工，自检后请监理工程师检查验收，但驻地监理工程师临时

28、外出开会，考虑到地基为砂岩，强度满足要求，施工单位及时进行了台背填筑，等监理工程师回来后补办手续。台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，在桥台上绘出每层填筑的填厚线位，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度30cm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检并照相，并对每个桥台单独建立了技术档案。问题：1.指出施工单位质量评定中的错误做法并改正。2.地基处理的验收是否符合隐蔽工程验收制度规定？说明理由。3.指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。4.通车后，该桥台最易出现哪种病害？【答案】1.施工单位质量评定中的错误做法：施工单位将台背回填作为分部工程，下设

29、挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。正确做法：台背回填应作为分项工程，挖台阶与填土不应作为分项工程。2.地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。理由：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加，必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验日期并由复验人做出结论。3.台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。（1）错误做法：采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料。正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土

30、等，并有一定的级配。（2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位。正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。4.通车后，该桥台最易出现的病害是：构造裂缝、桥头跳车。5. 【背景资料】某水利工程施工项目经过招标，建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定，A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C、D三家专业公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件一：施工招标过程中共有6家公司竞标，其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小

31、时送达；G公司的投标文件未密封。事件二：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议建设单位采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。事件三：若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。事件四：建设单位采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理机构提交因此增加的保管费支付申请。事件五：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求建设单位重新采购供货。【问题】1事件一中

32、评标委员会是否应该对F、G这两家公司的投标文件进行评审?如不合理，请改正。2事件二中A公司的做法是否妥当?为什么?3事件三中A公司的要求合理吗?若不合理，请改正。4事件四中监理机构是否签认A公司的支付申请?为什么?【答案】1对F不评定，因为按规定，逾期送达的投标文件，招标人应当拒收；对G不评定，因为对于未密封的投标文件，招标人应当拒收。2A公司的做法不妥。因为A公司与D公司是总包与分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3A公司的要求不合理。应由建设单位而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。4监理机构应予签认。因为建设单位供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属发包人责任，由建设单位承担因此发生的保管费用。5C公司的要求不合理。因为C公司不应直接向建设单位提出采购要求而应由A公司提出，而建设单位供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。