2022年全国监理工程师通关提分卷45.docx

《2022年全国监理工程师通关提分卷45.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国监理工程师通关提分卷45.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于评标委员会成员组成的做法，正确的是( )。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【答案】 D2. 【问题】 其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】 A3. 【问题】 在建设工程设计和施工阶段，监理工程师进度控制的任务是()。A.审查施工单位提交的进度计划B.审查工程项目建设总进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应

2、的实施计划【答案】 A4. 【问题】 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】 C5. 【问题】 描述质量特性数据离散趋势的特征值是( )。A.算术平均数B.中位数C.极差D.期望值【答案】 C6. 【问题】 对建设单位而言，项目总承包模式的主要缺点是（ ）。 A.质量控制难度大B.不利于缩短建设工期 C.组织协调工作量

3、大D.不利于投资控制【答案】 A7. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】 B8. 【问题】 设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经( )审查同A.监理工程师B.建设单位C.设计单位D.供货单位【答案】 A9. 【问题】 下列对于消费税的计算方法正确的是（ ）。

4、A.消费税=（到岸价人民币外汇牌价+关税）（1-消费税率）消费税率B.消费税=（到岸价人民币外汇牌价+关税）消费税率C.消费税=（组成计税价格+关税）消费税率D.消费税=（组成计税价格+关税）（1-消费税率）消费税率【答案】 A10. 【问题】 下列选项中，企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，需向政府提交的是()。A.项目申请报告B.项目建议书C.可行性研究报告D.开工报告【答案】 A11. 【问题】 将荷载由其直接传递至较浅的支承地基的一种基础形式称为（ ）。A.扩大基础B.桩基础C.沉井D.地下连续墙【答案】 A12. 【问题】 根据卓越缋效评价准则，系统管理的基本方法是（ ）。

5、A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】 D13. 【问题】 箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。A.12B.24C.36D.48【答案】 B14. 【问题】 在抽样检验方法中，可以在整个过程中多次随机抽样的方法是（ ）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】 D15. 【问题】 注册监理工程师从事执业活动应履行的义务是（）。A.依据本人能力从事经营管理活动B.获取相应的劳动报酬C.对本人执业活动进行解释和辩护D.保证执业活动成果的质量【答案】 D16. 【问题】 某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万

6、元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（ ）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】 A17. 【问题】 工程计量工作主要是针对（）的计量A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.检验批【答案】 A18. 【问题】 勘察评估报告由（）组织各专业监理工程师编制，必要时可邀请相关专家参加。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位D.总监理工程师【答案】 D19. 【问题】 关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果

7、不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【答案】 B20. 【问题】 根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（ ）。A.监理通知回复单B.专项施工方案报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建设工程质量管理条例规定工程监理单位对施工质量承担监理责任。对此，下列选项中属于工程监理单位质量责任和义务的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B.未经监理工程师签字，不得进入下一

8、道工序施工C.不得转让工程监理业务D.未经监理工程师签字，不得进行竣工验收或拨付工程款E.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】 ABC2. 【问题】 下列关于工程监理相关制度的说法中，正确的有（）。A.项目法人责任制要求项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责B.项目法人责任制是实行工程监理制的基本保障C.国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人D.由原有企业负责建设的大中型基建项目，需设分公司或分厂的，要重新设立项目法人E.提出项目开工报告属于项目董事会的职权【答案】 AC3. 【问题】 以下属于良好

9、的路基的填料有（）。 A.砂性土B.黏性土C.粉质土D.黄土E.膨胀土【答案】 AB4. 【问题】 下列选项中，工程复杂程度涉及的因素包括的有（ ）。A.技术复杂程度B.工期要求C.材料供应D.工程分散程度E.地形条件【答案】 BCD5. 【问题】 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列各项中，属于必须进行招标范围的有（）。A.施工单项合同估算价在400万元人民币以上的B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的C.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的E.勘察.设计.监理等服务的采购，单

10、项合同估算价在100万元人民币以上的【答案】 AD6. 【问题】 下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合建设工程工程量清单计价规范规定的有()。A.是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整C.必须按清单规定的方式进行价款支付D.必须按清单规定的方式计算索赔金额E.必须按清单规定的方式进行竣工结算【答案】 BCD7. 【问题】 实行工程总承包的工程，专项施工方案可由专业分包单位组织编制的有（）。A.起重机械安装B.起重机械拆卸C.附着式升降脚手架D.主体结构工程施工E.深基坑开挖【答案】 ABC8. 【问题】 下列关于矩阵制组织形

11、式特点的描述中，正确的有（）。A.加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性B.实现了上下左右集权与分权的最优结合，有利于解决复杂问题C.职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通消息D.纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾E.加强了项目监理目标控制的职能分工，发挥职能机构的专业管理作用【答案】 ABD9. 【问题】 勘察、设计招标时，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件，其内容包括（）。A.投标须知B.投标文件格式及主要合同条款C.勘察设计范围，对勘察设计进度、阶段和深度要求D.投标保证金E.勘察设计费用支付方式，对未中标人是否给予补偿及补偿

12、标准【答案】 ABC10. 【问题】 （2020年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】 BD11. 【问题】 （2016年真题）工程监理单位控制设备制造过程质量的主要工作内容有（）。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E

13、.检查工序产品【答案】 ABC12. 【问题】 沥青路面黏层施工时应注意的事项包括（ ）A.喷洒表面一定清扫干净，并表面干燥B.气温低于10C时不得喷洒粘层油C.喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过D.喷洒的粘层油必须成均匀雾状，不得有洒花漏空或成条状E.稀浆封层施工时应在干燥情况下进行【答案】 ABCD13. 【问题】 价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括（ ）。A.价值百分率法B.经验分析法C.头脑风暴法D.强制确定法E.哥顿法【答案】 BD14. 【问题】 关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商不承担项目实施风险B.CM承包商只为雇主提供咨询服务C.C

14、M合同属于设计施工总承包合同D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【相关知识点新教材已删除】【答案】 AB15. 【问题】 对建设工程进度全方位控制的重点是对()进行控制。A.各阶段工作的合理搭接B.关键线路的进度C.建设工程所有工作内容的进度D.建设工程所有工程内容的进度E.影响进度的各种因素【答案】 CD16. 【问题】 网络计划优化，是在既定条件下，对初步拟定的网络计划方案，利用时差不断调整和改善，使之达到（）。A.工期最短B.成本最低C.资源最优D.安全第一E.节能环保【答案】 ABC17. 【问题】 下列原则中，属于实施建设工

15、程监理应遵循的原则有（）。A.权责一致B.综合效益C.严格把关D.利益最大E.热情服务【答案】 AB18. 【问题】 建筑法规定，工程监理单位与被监理工程的()不得有隶属关系或者其他利害关系。A.设计单位B.承包单位C.建设单位D.设备供应单位E.工程咨询单位【答案】 BD19. 【问题】 关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】 ABCD20. 【问

16、题】 标底编制的依据包括（）。A.工程设计文件B.招标人提供的招标文件C.经验数据资料D.设备及材料市场价格E.批准的初步设计概算或修正概算【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某项高速公路工程桥隧相连，施工难度大。建设单位通过招标选择了监理单位和施工单位，施工合同确定的施工工期为30个月。其中一座长度为2360m的隧道施工任务由第一合同段承包人承担。隧道出口紧接一座高架桥，最高墩高为75m，其施工任务由第二合同段承包人承担。在施工计划排列上，第一、二合同段是全线的控制工程。隧道施工中，由于洞口施工遇到了两次较大的塌方，整个隧道施工工期经过调整后将比原计划拖后3个月。桥梁

17、基础施工时，施工单位采用了人工挖孔的施工方法，使其实际进度比计划进度提前了4个月。基础及桥梁下部完工后，桥墩及桩基工程通过了质量验收。建设单位结合全线各标段的施工进度情况，对全线计划进度进行了调整，将原合同工期30个月调整为26个月，监理工程师未提出异议。架梁前，第二合同段在进行支座检测时，发现靠近隧道进口处的20、21号桥墩出现较大的偏斜，墩顶最大偏斜位移达40cm。经组织专家进行现场分析、调查，查验测量资料，最终确定20、21号桥墩的偏移是由于第一合同段没有按照施工组织设计要求弃碴，而是将隧道弃碴直接倾倒在隧道出口坡脚处。因弃碴对桥墩一侧产生侧向挤压导致桥墩偏斜。建设单位组织科研、设计单位

18、制定了对20、21号桥墩纠偏、加固的处理方案。经过处理后恢复了墩顶支座的原设计位置。问题：此事件中，建设单位施工单位（第一、二合同段）、监理单位各应承担什么责任?并说明理由。【答案】（1）建设单位违反了招标承诺及签订的施工合同的规定，第一、二合同段是全线控制工程，应根据第一、二合同段施工进度情况对全线计划进度进行调整。将30个月的合理工期压缩成26个月，应当承担一定的管理责任。（2）施工单位（第一合同段）施工组织设计对隧道弃碴地点做出了明确的规定，在对建设单位压缩工期没有提出异议的情况下，违背设计要求，随意倾倒弃渣，危及相邻工程，直接导致问题发生，故应承担主要责任。（3）施工单位（第二合同段）

19、依据公路工程标准施工招标文件规定，在整个施工期间施工单位应对其施工的工程质量负责，并对其承担照管责任和维护的责任。第一合同段隧道弃碴挤压第二合同段桥墩不是短时间的问题，第二合同段如果及早发现并向第一合同段、监理单位提出，事件本可避免或及时得到处理。因此，第二合同段在此事件中负有次要责任。（4）监理单位负责审批施工组织设计及总体进度计划，对于全线控制工程的两个标段，按照建设单位的意见进行不合理的工期压缩，负有一定的监理失职责任。其次，监理工程师应当进行日常巡视检查，发现问题应当及时通知施工单位进行整改或停工，隧道弃碴挤压桥墩问题不是一天形成的，监理工程师没发现问题，或发现问题未要求整改，或要求整

20、改但未督促落实，故负有一定的监理失职责任。2. 某公路工程项目，公开招标后按招标投标文件签订了施工合同，合同工期为12个月。当工程进展到一半工期时，承包人提出申请延期，其延期理由为：原有的电信电缆拆迁延误。承包人申述：因土方工程（关键路线上）电信电缆迁移问题迟迟未能解决，应由第三方将电信电缆移走的工程一直到上月才迁走，造成工期延长，针对此事件须给予延期5个月。【问题】上述申请能否批准，请答复。【答案】1.土方工程处于工期关键线路上，因拆迁问题耽误施工，从而工期确实发生了延误。2.原有的电信电缆拆迁由第三方施工，为业主应承担的责任，所以承包人此项工期索赔可以成立。3.根据公路工程标准施工招标文件

21、（2018年版）中通用合同条款23.1款关于“承包人索赔的提出”中规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理人递交最终索赔通知书。而承包人在上述事件发生后的5个月才提出了工期索赔申请，同时在索赔事件结束后也未能在28天内及时递交最终索赔通知书，监理人可视为承包人放弃了此项索赔权力，所以不能支持其索赔的请求。3. 某工程在实施过程中发生如下事件：事件l：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的工程开工报审表。事件2：在未向项目监理机构报告的情

22、况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施

23、工单位承担损坏赔偿责任。事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。问题：对事件3中的质量问题，项目监理机构应如何处理？【答案】处理如下：（1）签发监理工程师通知单（1分）；（2）责成施工单位进行质量问题调查（1分）；（3）审核、分析质量问题调查报告（1分），判断和确认质量问题产生的原因（1分）；（4）审核签认质量问题处理方案（1分）；（5）指令施工单位按既定的处理方案实施处理并进行跟踪检查（1分）；（6）组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收（1分），写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档（1分）。4. 某工程建设项

24、目在实施过程中发生了两件事情：事件1:该建设项目的业主提供了地质勘察报告，报告显示地下土质良好。承包人依此做了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包人不得不将余土外运，另外取土作为道路填方材料。事件2:该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包人的混凝土设备迟迟不能运往工地，承包人决定使用商品混凝土但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包人不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。问题：1.对于事件1，承包人是否可

25、以提出赔偿要求？并说明理由。2.对于事件2,承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。【答案】1.在本事件中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误,地下土质过差不能用于填方,承包人也不能就另外取土而提出索赔要求。因为:合同规定承包人对业主提供的水文地质资料的理解负责,而地下土质可用于填方，这是承包人对地质报告的理解，应由自己负责。取土填方作为承包人的施工方案,也应由自己负责。本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化,或造成基础施工方案变化的情况。2.承包人可以要求工期和费用索赔。因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土（施工方案不是合同文件），则商品混凝土只要符合规定

26、的质量标准也可以使用,不必经业主批准。因为按照惯例，施工方法由承包人负责。承包人在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下,可以选择更为经济合理的施工方案,业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包人使用商品混凝土,是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包人不能因为使用商品混凝土要求业主补偿任何费用。5. 某工程，建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位。共有A、B、C、D、E五家施工单位投标。工程实施过程中发生下列事件：事件1：招投标过程中，评标委员会认为A单位投标报价可能低于成本，要求A单位作出书面说明并提供相关证明材料，A单位拒

27、绝提供。B单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到，C单位在投标截止时间前半小时提交了降价5%的补充材料，D单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。E单位按时按规定递交了投标文件。事件2：E单位中标后，经建设单位同意，选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商甲未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求E施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，E单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的

28、安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。E单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤。1、事件1中，A、B、C、D四家单位的投标文件应如何处理，说明理由。2、事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。3、指出事

29、件3中塔吊验收中的不妥之处。4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。5、事件4中的质量事故，E单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。【答案】【正确答案】A单位投标文件应做废标处理。理由：根据工程施工招标投标管理办法，投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。B单位投标文件，招标人应拒绝接收。理由：根据中华人民共和国招标投标法逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。C单位投标文件有效，降价材料应做为补充材料加入投标文件。理由：在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行修改。D单位投标文件有效。理由：招标投标法第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。【正确答案】不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。【正确答案】塔吊验收程序不符合要求。理由：只有E、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。【正确答案】不妥之处：向乙施工单位签发工程暂停令。理由：工程暂停令应由总监理工程师向E单位签发。