2022年四川省监理工程师评估模拟题52.docx

《2022年四川省监理工程师评估模拟题52.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师评估模拟题52.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2017年真题）导致合同免责条款无效的情形是（）。A.以合法形式掩盖非法目的B.造成对方人身伤害的C.恶意串通，损害第三人利益的D.损害社会公共利益的【答案】 B2. 【问题】 材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。A.10B.15C.20D.30【答案】 C3. 【问题】 合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

2、A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】 D4. 【问题】 下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容的是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函【答案】 D5. 【问题】 监理工程师对已完（）进行质量检验评定。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.合同段【答案】 A6. 【问题】 与其他类型路面相比，混凝土路面具有以下优点，以下不属于的是（）A.能见度好，对夜间行车有利B.对水泥和水的需要量大C.特别是它的强度能随着时间的延长而逐渐提高,不存在沥青路面那种“老化”现象。D.凝土路面具有很高

3、的抗压强度和较高的抗弯拉强度以及抗磨耗能力【答案】 B7. 【问题】 在建设工程设计和施工阶段，监理工程师进度控制的任务是()。A.审查施工单位提交的进度计划B.审查工程项目建设总进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】 A8. 【问题】 质量缺陷的初始点能反映出质量缺陷的（ ），其在分析过程中具有关键性作用。A.直接原因B.间接原因C.本质原因D.关键原因【答案】 A9. 【问题】 中华人民共和国建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，且延期以()为限，每次不超过3个月。A.1次B.2次

4、C.3次D.4次【答案】 B10. 【问题】 建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】 C11. 【问题】 某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】 A12. 【问题】 配筋混凝土试块组数30组时，要求混凝土试块强度达到优良的标准是强度保值率（）A.95%B.90%C.85%D.80%【答案】 A13. 【问题】 建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上

5、与勘察设计和施工招标基本相同，区别在于（）。A.招标程序和评审要素B.招标程序和量化比较C.评审要素和量化比较D.开标形式和评标原则【答案】 C14. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的

6、费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D15. 【问题】 以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定【答案】 C16. 【问题】 （2010年真题）在各种风险对策中，预防损失风险对策的主要作用是（ ）。A.中断风险源B.降低损失发生的概率C.降低损失的严重性D.遏制损失的进一步发展【答案】 B17.

7、 【问题】 下列不属于2015版ISO 9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001【答案】 D18. 【问题】 法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】 A19. 【问题】 承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（ ）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】 B20. 【问题】 在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的5

8、%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴B.整个横轴表示所考察的经济系统的计算期C.横轴下方的箭线表示现金流入；横轴上方的箭线表示现金流出D.垂直箭线的长度应精准地体现各时点现金流量的大小E.垂直箭线与时间轴的交点为现金流量发生的时点【答案】 AB2. 【问题】 下列费用中，属于安全文明施工费的有（ ）。A.环境保护费用B.二次搬运费用C.建筑工人实名制管理费D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】 ACD3. 【问题】 在

9、工程网络计划中，关键工作是指( )的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】 AC4. 【问题】 竣工验收应具备的条件包括（ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】 ABCD5. 【问题】 按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型

10、B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】 ABD6. 【问题】 计数型抽样检验二次抽样方案为(N，n1，n2，C1、C2)，n为抽取的样本数，C为不合格判定数。假设n1中不合格数为d1，n2中不合格数为d2，则可判定该批产品合格的情况有（ ）。A.d1C1B.d1=C1C.d1C2D.d1+d2C2E.d2C2【答案】 ABD7. 【问题】 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【答案】 AB8. 【问题】 为了明确货物的运输责任，应在相应条款内写明（

11、）。A.所采用的交(提)货方式B.交(接)货物的地点C.接货单位(或接货人)的名称D.交(接)货物的时间E.交(接)货物的情况【答案】 ABC9. 【问题】 建设工程目标控制的组织措施包括()。A.确定建设工程发包组织管理模式B.明确目标控制人员的任务和职能分工C.落实口标控制机构与相关人员D.改善目标控制工作流程E.时技术方案组织技术经济分析论证【答案】 BCD10. 【问题】 根据受力要求，桥梁施工的拱架和支架应具有足够的（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.厚度E.长度【答案】 ABC11. 【问题】 对双代号时标网络计划，以下说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工

12、作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制【答案】 ACD12. 【问题】 材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】 BD13. 【问题】 监理工程师在施工阶段进度控制的任务有( )A.审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划B.定期进行工程计量、复核工程进度款申请，签署进度款付款签证C.检

13、查、督促施工进度计划的实施D.进行进度目标实现的风险分析，制定进度控制的方法和措施E.预测实际进度对工程总工期的影响，分析工期延误原因，制定对策和措施，并报告工程实际进展情况【答案】 ACD14. 【问题】 工程质量管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。工程质量管理体系包含的三个层次有 （） 。A.承建方的自控B.投资方的自控C.建设方(含监理等咨询服务方)的监控D.政府和社会的监督E.参建方的实施【答案】 ACD15. 【问题】 （2014年真题）根据担保法，不得抵押的财产有（ ）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材

14、料E.公立学校的教育设施【答案】 C16. 【问题】 建设工程项目的招标人对投标人就招标文件提出的问题作出澄清，该澄清可能影响投标文件编制，如澄清发出时距投标截止时间还余10日，同时进行的工作是（）。A.澄清仅发给提出问题的投标人B.澄清发送给每一位投标C.澄清应说明问题的来源D.延长投标截止日期E.不延长投标截止日期【答案】 BD17. 【问题】 下列选项中，建设工程监理招标方案需要明确的内容有（ ）。A.监理招标人的资格条件B.监理标段划分C.监理投标人条件D.监理招标工作进度E.监理评标细则【答案】 BCD18. 【问题】 在初步评审时，响应性评审的内容包括（）。A.投标内容B.工期C.

15、工程质量D.投标有效期E.资质证书【答案】 ABCD19. 【问题】 关于卓越绩效评价准则与ISO 9000的不同点，下列说法正确的有（ ）。A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”是战略导向B.ISO9000来自市场竞争的驱动C.ISO9000主要关注过程D.ISO9000是符合性评审，“卓越绩效”模式是成熟度评价E.ISO9000强调领导责任【答案】 ACD20. 【问题】 （2011年真题）监理规划中质量控制的组织措施包括（）。A.严格质量检查与监督B.拒付不合格工程的款项C.落实质量控制责任D.完善监理人员职责分工E.制定质量监督管理制度【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，

16、每题8分)1. 背景：某工程，建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位。共有A、B、C、D、E五家施工单位投标。工程实施过程中发生下列事件：事件1：招投标过程中，评标委员会认为A单位投标报价可能低于成本，要求A单位作出书面说明并提供相关证明材料，A单位投标文件拒绝提供。B单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到，C单位在投标截止时间前半小时提交了降价5%的补充材料，D单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。E单位按时按规定递交了投标文件。事件2：E单位中标后，经建设单位同意，选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商甲未能提供出厂合格证明，乙施工单

17、位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求E施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，E单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。E单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，

18、边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤。1、事件1中，A、B、C、D四家单位的投标文件应如何处理，说明理由。2、事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。3、指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。5、事件4中的质量事故，E单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。【答案】1.A单位投标文件应做废标处理。理由：根据工程施工招标投标管理办法，投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的

19、，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。B单位投标文件，招标人应拒绝接收。理由：根据中华人民共和国招投标法逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。C单位投标文件有效，降价材料应做为补充材料加入投标文件。理由：在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行修改。D单位投标文件有效。理由：招标投标法第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。2.不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。3.塔吊验收程序不符合要求。理由：只有E、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。4.不妥之处：向乙施工单

20、位签发工程暂停令。理由：工程暂停令应由总监理工程师向E单位签发。5.（1）E单位承担连带责任。因E单位是总承包单位。2. 某高速公路一施工合同段，主要工程有隧道2座、预应力混凝土连续刚构大桥1座。施工单位在开工前组织了公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估;并根据要求开展了安全教育培训，同时制定了项目负责人施工现场带班生产制度。驻地监理工程师审查专项安全施工方案。在工程实施过程中，出现了以下事件：事件1：隧道在洞口临时排水工程施工中，发现隧道存在偏压现象。事件2：连续刚构大桥合龙前，施工单位向监理工程师提交了合龙方案，方案中的合龙顺序如下：全过程依据监控量测单位提供的数据，进行施工控制。合龙自边跨

21、向中跨进行。两侧边跨合龙后，将跨中紧临合龙段两侧的悬臂段进行临时刚性连接，再在两悬臂端上配重至施工控制高程。进行合龙段立模、钢筋绑扎、预应力管道埋设。在一天中最低温度时，浇筑完合龙段混凝土，待混凝土强度达到设计要求时卸掉配重。解除临时刚性连接，完成张拉压浆。1?、施工单位组织的针对合同段项目的施工安全风险评估，首先要进行的工作是什么？2?、驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题？3?、按照公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）（交质监发2012576号）要求，施工单位哪些人能担任带班人员？施工单位应如何开展安全生产教育培训？【答案】【正确答案】开展总体风险评估

22、。桥梁或隧道工程开工前，根据桥梁或隧道工程的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测桥梁或隧道工程施工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。【正确答案】监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意：?（1）施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案，并在施工前办理监理报审。（2）监理工程师应按下列方法支持审查：程序性审查，专项安全施工方案须经专家论证、审查的，是否执行，是否经施工单位技术负责人签认。不符合程序的应退回。符合性审查，专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果，须经专家论证，审查的项目应附有专家审查的书面报告，

23、专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。针对性审查，专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。【正确答案】带班人应为项目经理、副经理、总工。施工单位应对管理人员和作业人员进行每年不少于2次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。【正确答案】监理工程师立即向总监理工程师汇报，并下发暂时停止进洞的指令，总监理工程师向建设单位汇报，建议由建设单位召集相关单位进行调查处理。【正确答案】合龙顺序中的、项不正确。应为：先在两端的悬臂上配重至施工控制高程，再进行两侧悬臂段临时刚性连接。应为：浇筑混凝土时间不符合要求，应为开始浇筑。在浇筑合龙段混凝土时，悬臂上的配

24、重应在浇筑混凝土过程中逐步等量撤除。3. 某政府投资建设项目，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，工程实施过程中发生如下事件：事件1：为了避免潜在的投标人过多，建设单位要求项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。事件2：共有五家投标单位参加投标，其中：A投标人为经评审最低投标价；B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；C投标人报价最低，但无法提供相关资料证明其报价成本的合理性；D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。

25、事件3：该工程开工前，有需要拆除的建筑，施工单位在拆除工程完成后，建设单位向县级地方人民政府建设行政主管部门备案。事件4：基坑开挖时，为保证施工安全，由项目经理兼任施工现场的安全员。基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作持续时间延长15天，费用增加4万元。1、指出事件1中，建设单位的不妥之处，说明理由。2、事件2中，B、C、D、E四家单位的投标文件是否有效？分别说明理由。3、指出事件3中，建设单位的不妥之处，说明理由。拆除工程需要备案的资料有哪些？4、事件4中，施工单位的做法是否正确，说明理由。施工单位是否可以获得工期和费用补偿？【答案】1.“建设单位提出招标公告只在本市日报上发布”不妥。理由

26、：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。“建设单位要求采用邀请招标方式招标”不妥。理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目”应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标，应由有关部门批准。2.B投标人的投标文件（或原投标文件）有效，补充说明无效。因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。C投标人的投标文件无效。因为投标报价低于成本的，评标委员会应否决其投标。D投标人的投标文件有效。因为投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章即可，不需要加盖项目负责

27、人的印章。E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议书。3.施工单位在拆除工程完成后建设单位才进行备案不妥。建设单位应当在拆除工程施工15日前，向县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。备案资料包括：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。4.（1）施工单位由项目经理兼任施工现场的安全员的做法不正确。应该安排专职安全生产管理人员。（2）不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工

28、单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。4. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，

29、认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。2、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可

30、以参加调查组？说明理由。4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招标投标法规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定，开标应当在招标文件确

31、定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。（1）工

32、程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。5. 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。问题：4.根据建设工程监理规范，指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处，写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。【答案】4.不妥之处:直接在工程竣工验收报审表中签署预验收合格的意见。工作内容:(1)组织各专业监理工程师对工程质量进行预验收;(2)组织编写工程质量评估报告;(3)组织报送建设单位。