2022年浙江省监理工程师自我评估考试题70.docx

《2022年浙江省监理工程师自我评估考试题70.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省监理工程师自我评估考试题70.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工企业职工意外伤害险按照建筑工程项目总造价计收保险费时，关于其保险期间的说法正确的是（）。A.自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.至约定的终止日的24时止D.至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】 D2. 【问题】 （2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（ ）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D3

2、. 【问题】 全面质量管理是指（）。A.项目参与各方的工程质量和工作质量的全面管理B.建设工程项目管理工程的控制C.组织内部有关人员参与到实施质量方针的环境中D.工序质量、分项工程质量、分部工程质量及单位工程质量控制【答案】 A4. 【问题】 抽样检验方案设计中，已知=5%，=10%，P0=3%，P1=13%，当一批产品的实际不合格率大于等于13%时，应以小于或等于（）概率接受。A.95%B.90%C.10%D.5%【答案】 C5. 【问题】 在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性

3、和标准性【答案】 A6. 【问题】 下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是()A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指示D.投资回收期宜从项目建设开始年算起【答案】 C7. 【问题】 投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。A.绝对偏差B.相对偏差C.局部偏差D.累计偏差【答案】 A8. 【问题】 能反映监理服务水平高低的监理大纲是（）。A.建设工程监理难点、重点及合理化建议的中心B.监理依据和监理工作内容C.建设工程监理实施方案的重点D.建设工程监理投标文件的核心【答案】

4、D9. 【问题】 关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（）。A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标【答案】 B10. 【问题】 监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，专职安全生产管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（）学时。A.8B.20C.30D.40【答案】 D11. 【问题】 在正常使用条件下，有防水要求的卫生间最低保修

5、期限为（）。A.1年B.3年C.5年D.7年【答案】 C12. 【问题】 当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。A.综合扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法【答案】 A13. 【问题】 监理单位如对于某类工程的工期很有信心，可作出对于招标人有利的保证，靠此吸引招标人的注意，同时，工程监理单位需向招标人提出保证措施和惩罚性条款，确保承诺的可实施性，这体现了（）。A.以投标报价取胜B.以信誉和口碑取胜C.以缩短工期等承诺取胜D.适应长远发展的策略【答案】 C14. 【问题】 水利工程的开标时间为（）。A.提交投标文件截止时间B.

6、提交投标文件截止时间后2小时C.提交投标文件截止时间后5个工作日D.提交投标文件截止时间后10个工作日【答案】 A15. 【问题】 合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D16. 【问题】 对于拱桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。A.圬工砌体的边角压碎.砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用水泥砂浆修补B.钢管混凝土拱钢构件表面的防锈涂层应保持完好，并定期重涂C.实腹拱的侧墙若发生较大变形.开裂，应查明原因并做相应处理D.系杆拱桥的系杆混凝土裂缝应用普通砂浆等材料进行处理【

7、答案】 D17. 【问题】 下列关于Partnering模式与Project Controlling模式的说法中，错误的是（）。A.Partnering模式与Project Controlling模式均不能作为一种独立存在的模式B.Project Controlling模式往往是与建设工程组织模式中的多种模式同时并存，对其他模式没有任何“选择性”和“排他性”C.Partnering模式与Project Controlling模式均需要在工程项目参建各方之间签订有关协议D.代表政府进行基础设施建设投资的业主的建设工程适合采用Partnering模式【答案】 C18. 【问题】 某工程原定2017

8、年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】 D19. 【问题】 下列属于平行承包模式的缺点的是（ ）。A.工程造价控制难度大B.不利于缩短工期C.不利于控制质量D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位【答案】 A20. 【问题】 下列选项中，不属于风险识别主要内容的是()。A.识别引起风险的主要因素B.识别风险的性质C.识别风险可能引起的后果D.风险对策实施的监控【答案】 D二 , 多选题

9、(共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（）。A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间B.缩短持续时间的工作可变为非关键工作C.缩短后持续时间应等于最短持续时间D.缩短持续时间的工作不可变为非关键工作E.可随意确定【答案】 AD2. 【问题】 下列各项属于监理人义务的有（ ）。A.根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则B.组织工程竣工验收，签署竣工验收意见C.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况D.检查施工承包人工程质量.安全生产管理制度及组织机构和人员资格E.审查施工承包人提交的施工进度计划，核

10、査施工承包人对施工进度计划的调整【答案】 ACD3. 【问题】 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】 ACD4. 【问题】 工程质量事故处理的鉴定验收中，验收结论通常包括（）。A.事故已经排除，可以继续施工B.隐患已经消除，结构安全有保证C.对建筑物外观影响的结论D.对结构补强的结论E.经修补处理后，完全能满足使用要求【答案】 ABC5. 【问题】 下列关于物资供应计划的表述中，正确的有()。A.是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据B.是对建设工程施工及

11、安装所需物资的预测和安排C.反映完成建设工程所需物资情况的计划D.保证建设工程按施工进度计划组织施工E.按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现【答案】 ABD6. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.采用单价方式计算的

12、措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】 AC7. 【问题】 （2019年真题）能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】 ACD8. 【问题】 当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理。进度计划检查的主要内容包括()。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.总工期是否满足合同规定C.主要工种的工人能否满足连续、均衡施

13、工的要求D.主要资源的供应能否得到保证E.主要机具、材料等的利用是否均衡和充分【答案】 ABC9. 【问题】 下列选项中，可以参加水利工程竣工验收委员会的有（）A.工程投资方代表B.竣工验收主持单位代表C.监理机构代表D.水行政主管部门代表E.运行管理单位代表【答案】 ABD10. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程监理规范，监理规划应包括的内容有（）。A.工程概况B.监理工作内容、范围、目标C.工程风险分析与控制D.工程质量、造价、进度控制和组织协调E.工程监理重点、难点分析与建议【答案】 ABD11. 【问题】 下列选项中，有关见证取样的表述正确的有()。A.计量认证分为两级实施，一

14、级为国家级，一级为省级，两者实施的效力有所区别B.检验报告上应注明见证人的姓名C.每个工程项目的见证人员不得少于3人D.见证人员必须取得见证员证书，且通过建设单位授权E.对第三方试验室进行检查时，需要检查计量认证书、CMA章和附件、备案证书【答案】 BD12. 【问题】 关于工程网络计划工期优化的说法，有( )。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择运编对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】 CD13. 【问题】 关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述

15、，正确的有（ ）。A.标准施工合同和简明施工合同的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人需要变动保险合同条款时，自行变更后直接通知监理人即可D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险。均必须以发包人和承包人的共同名义投保【答案】 AB14. 【问题】 关于物资供应计划编制的准备阶段的叙述，正确的有（ ）。A

16、.核算需要B.确定储备C.调查研究D.收集有关资料E.购买决策【答案】 CD15. 【问题】 按照建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有（ ）。A.大型机械设备进出场费B.安全文明施工费C.工程排污费D.已完工程及设备保护费E.二次搬运费【答案】 ABD16. 【问题】 根据招标投标法实施条例，应视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.互相XX投标保证金B.投标文件由同一单位编制C.投标保证金从统一单位账户转出D.投标文件出现异常一致E.有相同的类似工程业绩【答案】 BCD17. 【问题】 设备招标采购一般用于（）的订货。A.大型、复杂、关键设备B

17、.成套设备C.电气设备D.暖卫设备E.生产线设备【答案】 AB18. 【问题】 （2019年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例，报告事故的内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生时间、地点C.事故发生的原因D.已经采取的措施E.事故的简要经过【答案】 ABD19. 【问题】 成本加酬金合同还可分为（）等形式A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同E.固定单价合同【答案】 ABC20. 【问题】 质量记录资料是设备制造过程质量情况的记录，属于设备制造单位质量管理检查的资料有（ ）。A.特殊工种、试验检测人员上岗证书B.质量管理制度C.原

18、材料进厂合格资料D.工艺设备设计及制作资料E.工序交接检查验收记录【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：事件1：乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批，甲施工单位认为该深基坑工程已超过一定规模，要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会，并派甲施工单位技术负责人以论证专家身份参加专家论证会。事件2：深基坑工程专项施工方案经专家论证，需要进行修改。乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。事件3

19、：监理人员在巡视中发现，主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测，混凝土强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了工程暂停令，要求报送质量事故调查报告。问题：1.根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2.根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。3.针对事件3，根据建设工程监理规范，写出项目监理机构的后续处理程序。【答案】1.不妥之处一：乙施工单位编制深基坑专项施工方案，经项目经理审核签字后，报甲施工单位审批。正确做法：乙施工单位编制专项施工方案后，经项目经理审核签字，交由乙分包企业的技术负责人审核签字

20、后，再报甲单位审核签字。不妥之处二：甲施工单位要求乙施工单位组织召开专家论证会。正确做法：专家论证会应当由总包单位组织，也就是由甲施工单位组织。不妥之处三：甲施工单位委派单位技术负责人，以专家的身份参加论证会。正确做法：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。参建各方的人员可以参加专家论证会，但不得以专家的身份参加。2.不妥之处：乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见修改完善后，立即组织实施。正确做法：专项施工方案经论证不通过的，施工总包单位修改后应当按规定重新组织专家论证。3.（1）项目监理机构审查事故调查报告和处理方案并签署意见；（2）施工单位处理，监理机构跟踪检查，验收

21、处理结果；（3）施工单位报送工程复工报审表及有关资料；总监理工程师签署审核意见；（4）建设单位批准后，总监理工程师签发工程复工令；（5）项目监理机构向建设单位提交质量事故书面报告；（6）处理记录整理归档。2. 国内某高速公路工程，在项目实施过程中发生以下事件：事件1:当年12月中旬开工后不久即受到传染病流行的严重干扰。4个月后疫情得到有效控制,业主迅速提出了调整计划、加快施工进度的要求，同时也给监理单位下达了进度考核指标；由于征地拆迁问题，致使承包人施工的18km路段上有3km无法进行，造成了人员、设备的闲置待工;7月份开始，国内钢材价格上涨，承包人认为无力承受。因此承包人对以上问题按程序提出

22、了相关的索赔要求。事件2:其中隧道施工考虑到围岩类别为类时隧道每循环进尺为3m，初期支护距掌子面约50m,二次衬砌距离掌子面100m,施工采用全断面开挖,设计使用钢格栅拱架，为了达到初期支护平整的要求,施工单位在使用钢格栅拱架处将钢筋网挂在内侧，同时对于超挖较多处立模板进行喷射处理。为确保初期支护的喷射混凝土厚度,监理采用每20m开孔检查喷射混凝土厚度。在一次上级检查中，发现锚杆的垫板40%左右悬挂在锚杆上，未垫在围岩上受力；钢格栅拱架背后填片石;有10m初期支护的超挖部分施工单位在回填中使用浆砌片石，业主单位要求工程有问题部分全部返工（返工部分约17万元人民币），同时,认为监理严重失职，要求

23、按建设工程质量管理条例对相关责任人进行处罚，同时处监理单位2万元罚款。现场监理认为锚杆受力,垫板不受力影响不大，钢格栅拱架背后填片石也起到了支撑围岩的作用，超挖回填浆砌片石可行，业主的判断不正确，处罚不合理。问题：1.事件1中：(1)你对业主加快施工进度,并对监理进行进度考核一事有何看法？(2)承包人及监理单位为加快施工进度应采取哪些主要措施？(3)监理工程师应如何处理承包人的索赔要求？2.事件2中：(1)施工单位在施工中是否存在问题？(2)监理单位的检查方法是否存在问题？简述理由。(3)监理对检査出的问题的解释是否成立？简述理由。【答案】1.答案：事件1中：(1)业主加快施工进度,对监理进行

24、进度考核是不恰当的。因为题目中所述的业主提出调整计划,加快施工进度的要求,是因为受传染病流行的严重影响，这是不可预见的风险，是业主应该承担的风险，由此造成的工期拖延应该给予承包人顺延,如果业主要求调整计划，加快施工进度,则属于变更,应按变更程序办理并增加加快施工进度的费用。此外，监理单位不是奋同工程的具体实施者，仅负责业主与承包人所签订合同履行过程中的协调管理及监督检查义务。施工进度主要是承包人的责任因此一般在施工合同中约定有拖期违约损失偿金和提前竣工奖金,所以业主对监理进行进度考核是不恰当的。(2)承包人加快施工进度应采取的主要措施:组织方面的措施:组织增加机械设备和劳力;调换素质较高的人员

25、进场，加强施工现场管理;增加每天施工时间，但需上报监理工程师批准。技术方面的措施:改进施工技术，缩短工艺时间;采用性能先进的施工机械;将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法等。监理单位为加快施工进度则主要采取管理方面的措施：督促检查承包人的施工进度计划及执行情况，审查承包人的施工方案,使满足施工进度要求的进度计划顺利实施。(3)监理工程师在收到承包人的索赔要求后，应及时处理，主要应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请;判定索赔成立原则;对索赔报告的审查和核定（即根据监理记录和其他资料与实际调查的结果，审核索赔金额）；与承包人协商补偿；报业主批准后签发索赔申请报告。根据题目中背景所提到的情况,

26、对承包人的索赔要求可进行以下处理:对受传染病影响,使工期受到的延误，应给予工期顺延。如果业主要求加快施工进度,则应增加加快施工进度的费用。由于征地拆迁使承包人部分人员、机械设备的闲置待工,由于是业主的责任，应按承包人实际情况进行补偿，其中对闲置的机械设备应按租赁费或台班折旧费给予补偿。对承包人提出的钢材价格的上涨,不能批准索赔。因为这是承包人投标时应考虑的风险，如果合同中约定有价格调整,则可按有关价格调整的规定进行,而不能进行索赔。事件2中：(1)施工单位存在的问题：根据公路工程施工安全技术规范(JTGF90-2015)的规定：级围岩开挖采用3m循环进尺（不符合级围岩开挖支护每循环不得大于2榀

27、钢架约11.5m)。高速公路隧道均为二车道以上的大断面隧道，级围岩采用全断面法开挖（宜采用台阶法开挖）。初期支护约距离掌子面50m(初期支护应紧跟开挖面及时施作）。3. 某工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)签订了合同，工程价款5000万元；工期为9个月；预付款为签约合同价款的20。专用条款约定，预付款自工程开工后的第2个月起4个月内平均扣回。当实际工程量的增加值超过工程量清单项目招标工程量的15时，超过15以上部分的结算综合单价的调整系数为09；当实际工程量的减少值超过工程量清单项目招标工程量的15时，实际工程量结算综合单价的调整系数为11；工程质

28、量保证金每月按进度款的5扣留。某分项工程A，招标工程量为3000m2，投标综合单价为200元m2；某分项工程B，招标工程量为2500m2，投标综合单价为500元m2。由于设计变更，导致分项工程A的工程量增加500m2，相应分项工程B工程量减小500m2。【问题】1若第一个月工程量价款为500万元。计算该工程预付款及第一个月应签发工程款。2计算该工程合同价款调整额。【答案】1工程预付款总额：50002002=1000(万元)；扣回额度：10004=250(万元)；第一个月应签发工程款：500(1-5)-250-225(万元)。2分项工程A：3000(1+15)=3450m23500m2，故需要进

29、行价格调整；分项工程B：2500(1-15)=2125m22000m2，故需要进行价格调整；即：分项工程A：(3500-3450)20009+3450200=699(万元)；分项工程B：200050011=110(万元)。故合同调整降低额=(35002004-2500500)-699000-1100000=151(万元)。4. 某工程施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综

30、合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的5%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，遇未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3

31、，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3，承包人的报价浮动率为6%。事件4：经项目监理机构审定的16月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见下表。16月实际结算款【答案】1.事件1中，已有措施项目增加的措施费，按原有措施费的组价方法调整；新增措施项目的费用，由施工单位提出，经建设单位确认。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求。理由：造成工程延期的原因不是施工单位责任。3.事件3中，由于（5060）/60100%16.67%或（6050）/60100%16.67%15%（18241520）/1520100%20%15%60（16%）（115%）47.94（元/m3）而投标报价5

32、0元/m3大于47.94元/m3，因此，变更后土方工程综合单价可不予调整。4.（1）预付款300015%450（万元）第3、4、5月每月应扣回的工程款450/3150（万元）（2）依据16月实际结算款的表格，15月应签发的实际付款金额如下：1月份：4000.9360（万元）2月份：5500.9495（万元）3月份：5000.9150300（万元）5. 某工程项目，建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工。在签订工程施工承包合同前，建设单位即委托了一家建设工程监理公司协助建设单位完善和签订工程施工承包合同，并承担该建设工程项目施工阶段的监理任务。建设单位和施工单位草拟的工程施工合同条件包

33、含以下条款：（1）承包人按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。（2）监理工程师应对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。（3）业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供承包人参考使用。（4）承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。（5）无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的工期和费用损失，并支付承包人合理利润；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，

34、工期应予顺延。（6）承包人按协议条款约定的时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知承包人。问题：请逐条指出上述合同条款中不妥之处，并提出如何改正。【答案】(1)“承包人不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。应改正为:承包人按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案）组织施工，但不排除其自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。(2)不妥。应改正为;承包人应向监理工程师提交施工组织设计，供其审批或提出修改意见（或监理工程师职责不应出现在施工合同中）。(3)“供承包人参考使用”不妥。应改正为:业主应保证资料和数据的准确性，以指导承包人进行现场施工。(4)应改正为:承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人,经发包人同意，承包人可将工程其他部分或工作分包给第三人。分包工程不得再次分包。(5)已经隐蔽的工程，按监理人要求重新检验,若检验不合格，由此引起的工期和费用损失均由承包人承担。(6)“监理工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知承包人”不妥。应改正为:监理工程师接到承包人提交的工程量报表后7天内进行复核，监理工程师未按约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。