2022关于房屋买卖合同模板七篇.docx

《2022关于房屋买卖合同模板七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于房屋买卖合同模板七篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于房屋买卖合同模板七篇房屋买卖合同 篇1商品房买卖合同中适用违约金的情形较多，如购房人拖延付款、开发商逾期交房或逾期办理房产证等，本文就审判实践中由此所引发的违约金问题进行如下分析：一、违约金的性质：合同法、最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的说明(二)等法律规定已确定违约金具有补偿和惩处的双重性质，但以赔偿守约方的损失为主要功能，而非严厉惩处违约方。二、违约金过高的认定标准问题：一般而言，衡量当事人约定的违约金是否“过分高于造成的损失”，可以当事人约定的违约金是否超过造成损失的30%为标准;但司法实践中常常出现，当事人约定的违约金虽未超过造成损失的30%，但仍远高于实

2、际损失，我国现行法律对此并未明确规定一个比例或标准，法院通常会依据合同履行的实际状况以及双方举证的状况，确定是否对已经约定的违约金进行调整。三、违约金过高的主见方式：由于支付违约金是违约方担当民事责任的主要方式之一，因此对数额过高的违约金条款，人民法院可以依据当事人的恳求适当进行调整;当事人可以通过反诉的方式提出，也可以通过抗辩的方式主见，对于当事人未提出调整违约金恳求的，人民法院不得主动援引合同法的规定干预合同的明确约定。四、法院对违约金过高的调整：目前法院一般在调整违约金过高时，为保证明质公允往往不会简洁采纳固定比例等“一刀切”的做法，而是会依据案件的详细情形，以违约造成的损失为基准，综合

3、衡量合同履行程度、当事人的过错、预期利益、当事人缔约地位强弱等因素，依据公允原则和诚恳信用原则予以综合权衡。房屋买卖合同 篇2原告与妻子吴某于1988年在*村*组修建房屋150平米，吴某于1999年去世。现原告发觉被告尼某某未经其允许于20xx年将该房屋作价3.5万元售予被告王某某，且，王某某是安徽人，不符合在南京地区购买集体全部土地上房屋的资格。恳求法院判令二被告签订的房屋买卖协议无效，并判王某某返还房产。被告王某某辩称：尼某某出售房屋时已经与家人协商一样，且原告知情，房款已经付于尼某某。现被告王某某已经居住该房屋多年，原告主见超过诉讼时效，应驳回。被告尼某某辩称：本人将父母房屋售予王某某时

4、未经原告同意，请法院依法判决。：涉案房屋的村镇房屋全部权证上产权人为吴某，吴某去世后未进行继承析产，该房始终由尼某某居住。在尼某某以自己名义将房屋卖给王某某时，有证据证明原告尼某是明知的，但交易过程中没有提出质疑。吴某除尼某、尼某某外无其他法定继承人。诉讼争房屋土地运用权性质为集体全部性质，王某某系外省户口，王某某与尼某某所签协议违反了土地管理法的相关规定，该买卖协议应属无效。但，基于尼某某交付房屋多年，原告尼某未提出异议，王某某也在此居住多年，买卖是双方当事人的真实意思表示，为爱护交易平安与维护诚信原则，削减当事人损失，讼争房屋已不相宜返还。据合同法第七条、第五十二条第(五)项、第五十八条之

5、规定，判决如下：一、确认王某某与尼某某签订的房屋买卖协议无效;二、驳回原告尼某要求被告王某某退还房屋的诉讼恳求。吴延波律师提示：买卖房屋是家庭日常生活中的大事，应当引起足够的重视并谨慎处理，否则，后患无穷.首先，产权上不要有争议;其次，房屋质量要做到心中有数;还有，合同肯定要全部的权利人签字;其他诸如有无空挂户，违约责任有无明确约定等也不能大意.特殊是对于国家法律的特别规定，更要慎重.比如案中当事人集体土地上的房屋.房屋买卖合同 篇3卖方(以下简称甲方)：_(本人)(法定代表人)姓名：_身份证：_地址：_联系电话：_托付代理人：_联系电话：_买方(以下简称乙方)：_(本人)(法定代表人)姓名：

6、_身份证：_地址：_联系电话：_托付代理人：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买二手房，甲、乙双方达成如下协议：第一条甲方产权证明及其他出售资格证明房屋产权证号：_原单位批准证明：_其次条乙方所购商品房的面积乙方向甲方购买二手房建筑面积共_平方米(其中实得建筑面积_平立米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米)，共_套_间。(该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)。该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：第_幢座_层_号房。第_幢座_层_号房。上述面积为(甲方暂

7、测)(房地产产权登记机关实际测定)面积：如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。依据法律规定的房屋全部权与该房屋占用土地范围内的土地运用权一样的原则，该商品房相应占有的土地运用权，在办理土地运用权登记时由政府主管部门核定。第三条价格与费用按实得建筑面积计算，该房屋单位(售价)(暂定价)为(_币)每平方米_元，总金额为(_币)_元整。除上述房价款外，甲方依据有关规定代政府收取下列税费：1、代收_，计(_币)_元整;2、代收_，计(_币)_元整;上述代收税费合计(_币)_元整。第四条实际面积与暂测面积差异的处理该商品房交付时，

8、房屋空军部队际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的_%(不包括_%)时，上述房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_%(包括_%)时，甲乙双方同意按下述第_种方式处理。1、乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按_利率付给利息。2、每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。第五条付款时间约定乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行(帐户名称：_，帐号：_)：1、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计(_币)_元;2、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计(_币)_元;3、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计

9、(_币)_元。第六条交接商品房的付款额约定在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_%，计(_币)_元。其余房价款在房产产权登记机关办完权属登记手续后_天内付清。第七条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止，月利息按_计算。逾期超过_几天，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第_种约定，追究乙方的违约责任：1、终止合同，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失和与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。2、乙方按累

10、计应付款的_%向甲方支付违约金，合同接着履行。3、_第八条交付期限甲方须于_年_月_日前，将符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的房屋交付乙方运用。但如遇下列特别缘由，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据予以延期：1、人力不行抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾难;2、_3、_第九条甲方逾期交付的违约责任。除本合同第八条规定的特别状况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方运用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起，月利息则按_利率计算。逾期超过_个月，则视为甲方不履

11、行本合同，乙方有权按下列第_种约定，追究甲方的违约责任：1、终止合同，甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。2、甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金，合同接着履行。3、_第十条交接与乙方责任。甲方应书面通知乙方办理交付该房屋手续。乙方应在收到该通知之日起_天内，到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项。若在规定期限内，乙方仍未付清全部应付款，甲方有权按本领同第七条规定向乙方追究违约责任。第十一条交接与甲方责任。在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起_天内，双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙

12、，签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起_天后仍未进行验收交接，乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。第十二条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。甲方交付运用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的，乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。第十三条质量争议的处理。乙方对该商品房提出有重大质量问题，甲、乙双方产生争议时，以_出具的书面工程质量评定看法作为处理争义的依据。第十四条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。甲方承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑能够投入正常运行：1、_2、_3、_第十五条关于产权登记的约定。乙方在

13、实际接收该房屋之日起，在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续，甲方赐予帮助。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失。第十六条自乙方实际接收该商品房之日起，甲方对该房的下列部位和设施担当质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方担当：1、墙面保修_月;2、地面保修_月;3、顶棚保修_月;4、门窗保修_月;5、上水保修_月;6、下水保修_月;7、暖气保修_月;8、煤气保修_月;9、电路保修_月;10、_保修_月;11、_保修_月。第十

14、七条甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交接时已清除该商品房原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷，由甲方担当全部责任。第十八条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十九条本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。其次十条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由_仲裁委员会仲裁(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起

15、诉)。其次十一条本合同(经甲、乙双方签字)(经_公证(指外销房)之日起生效。其次十二条本合同生效后，甲乙双方任何一方无正值理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定担当违约责任，并按实际已付款(已收款)的_%赔偿对方损失。其次十三条本合同自生效之日起_天，由甲方向_申请登记备案。其次十四条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，_各执一份，均具有同等效力。甲方(签章)：_法定代表人：_代理人：(签字)_年_月_日乙方(签章)：_法定代表人：_代理人：(签字)_年_月_日房屋买卖合同 篇4签订时间：签订地点：甲方：_乙方：_甲乙双方就位于的

16、一处农村房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议；一、本合同双方当事人均为_市_街道_村_组集体成员。二、房屋状况：本合同项下的房屋位于_市_街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基运用权证登记在名下。三、该交易房屋由甲方全额出资建立，运用的土地为_村_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、运用。四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利；2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未

17、因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利；3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋运用所占土地的费用、房屋建立的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。六、房款支付：自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。七、房屋交付：乙方依据第六条将全部

18、房款汇入甲方供应的账号之日起日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地运用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止；如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的缘由除外。八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日，甲方应当依据乙方的须要，主动协作乙方办理房屋产权过户的相关手续；如甲方拒绝或无故拖延，不予以协作，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至帮助乙方办理完房产过户为止；因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无

19、关的缘由造成无法办理过户的，与甲方无关。九、该房屋交付给乙方后，该房屋（包括土地、房屋及附属设施）的全部权益归乙方全部，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等；如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付元的违约金。十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵扰乙方基于本合同约定而享有的占有、运用和处分房屋的权利；甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵扰乙方的权利，造成乙方无法接着占有、运用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须根据发生阻碍乙方占有、运用或侵扰乙方处分房屋权利的实质性

20、影响之时的市场价格补偿乙方。十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。十二、其他事项：1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。3、本合同正本一式六份，双方各持三份；自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日房屋买卖合同 篇5编号：_卖 方：_ （以

21、下简称甲方）买 方：_ （以下简称乙方）见证方：_ （以下简称丙方）甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：第一条 甲方对产权的声明甲方依据国家规定，已依法取得_区（县） 的房屋全部权证书，全部权证书_字第_号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为 _，建筑面积为_平方米。其次条 甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及_房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及XXX相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。第三条 乙方对购买权的声明乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议

22、，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。第四条 房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币 元。（大写_佰_拾_万_仟_佰_拾元整）第五条 付款方式（一） 无须银行贷款1、乙方应在签订_房屋买卖合同时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。（二） 银行贷款1、乙方应在签订_房屋买卖合同时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。3、银行贷款部分房款按银行规定由银行干脆支付。第六条 违约责任1. 甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个

23、工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。2. 乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。3. 甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。第七条 房屋交付 甲乙双方就房屋交付达成以下细目：1. 没有房屋欠帐，如电话费、电费、

24、物业管理费、取暖费等；2. 没有固定不行移动装修物品的破坏；3. 房屋本身没有影响房屋运用或美观的破坏；4. 其它：_ .第八条 关于产权办理的约定本协议签订后，甲乙双方应向房屋所在区（县）房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋全部权证。 办理上述手续时产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付，在物业交验时供应相应票据。第九条 有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不行分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法

25、院提起诉讼。第十条 生效说明本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房屋所在区（县）交易所留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲 方：_ 经办人：_ 电 话：_乙 方：_ 经办人：_ 电 话：_丙 方：_ 经办人：_ 电 话：_年_月_日房屋买卖合同 篇6授权人：性别：_ 诞生于_ 年_月_日现住址： _省_市/县_镇/区 _街道/小区_号身份证号码：_ 系受托人的。受托人： 性别：_诞生于_ 年_月_日现住址：_省_市/县_镇/区 _街道/小区_号身份证号码：_ 系授权人的。本人于_年_ 月_日出售的位于 ，因托付人外地上班无法亲自办理相关事宜，特托付代理人代办房屋

26、买卖合同签订事宜。托付人： 受托人:（签名/盖章）（签名/盖章） 时 间： 年 月 日时 间：年 月 日房屋买卖合同 篇7卖方（甲方）：_身份证号：_买房（乙方）：_身份证号：_甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下：甲方所售房屋位于_，房屋占地面积约为_平方米，院子占地面积约为_平方米，房屋为_屋楼，一楼为_个门面，_楼为套房，中间有楼梯间，房屋总面积约为_平方米，一楼门面为_结构，_楼住房为砖混凝聚构，二、三楼房屋平面图见本合同附件；其次条房屋价

27、格及其他费用：甲、乙双方协商一样，甲方所售房屋总金额为人民币_元整（￥_）；第三条付款方式：签订合同之日一次性付清；第四条特殊约定：1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户须要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当主动全力协作乙方一起解决妥当。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以主动协作，但相关费用由乙方自行负担。第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。第六条今后如房屋重建，甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地，土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方全部，甲方负责主动协作；第七条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔；第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力；第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效；第十条本合同附二、三楼平面图；第十一条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份；甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日