2023建造工程施工合同.docx

《2023建造工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023建造工程施工合同.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023建造工程施工合同2023建立工程施工合同（精选9篇） 2023建立工程施工合同 篇1 发包人： (全称)承包人： (全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程内容：一10kV高压供电线路。二2台630kVA变压器安装。三400伏低压供电线路。4、承包方式：本工程采纳总价包干的方式承包。二、合同工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日合同工期总日历天数30天。三、工程质量标准达到国家现行的.有关施工质量验收规范标准，满意施工图设计。四、合同价款本工程采纳总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体

2、工程费、设计费等内容)。五、工程款的拨付与结算1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度状况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。六、工程验收工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得运用。发包人强行运用时，由此发生的任何问题，由发包人担当一切责任。七、不行抗力因不行抗力事务导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。八、工程质量保修1

3、、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。2、若甲方在不违反操作的状况下出现的故障或损坏，乙方负责免费修理。若甲方违反操作规范或不行抗拒力缘由造成的故障或损坏，乙方负责修理，其费用由甲方负责。3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。九、双方责任(一)甲方违约责任(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解

4、除合同，全部责任由甲方负责。(二)乙方违约责任1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。2、因乙方缘由造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方担当。3、因乙方缘由导致本工程不能按时正常供电，乙方担当全部违约责任。4、乙方须严格根据图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。十、合同争议解决1、双方随时协商解决有关施工中发生的详细事宜，共同履行本合同各项规定。2、本合同条款对特别状况未尽事宜，双方可依据详细状况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。3、本合同在履行过

5、程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。发包人： (公章) 居处：承包人： (公章) 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：年 月 日经办人： 鉴(公)证机关(盖章)年 月 日 2023建立工程施工合同 篇2 甲方：_乙方：_依据土地管理法及农村土地承包法的有关规定，乙方通过_方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：一、甲方将位于_全部的，_以北、现_以西与_毗邻

6、的荒山(林地)发包给乙方运用，其四至为：东至：现_西边;南至：与_村荒山相隔的通往上山的道路;西至：这两座山顶东西分水岭一线;北至：从南侧数其次个山头与第三个山头之间的山谷中分线。二、乙方承包后，承包运用期五十年不变，即从_年_月_日起至_年_月_日终止。三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)运用权及其地上附着物总承包款为人民币_元整，付款方式为：_四、乙方承包荒滩荒山后应主动治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建立固定设施。五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。六、甲方要敬重乙方所承包荒滩荒山的生产

7、经营自主权，爱护其合法权益不受侵扰，对荒山的开发治理成果全部归乙方全部。七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发觉问题刚好书面通知乙方。九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。十、甲乙双方必需信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币_万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导

8、致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。十二、合同期满后，如乙方情愿接着承包经营，双方续签合同;如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须托付甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。十四、此合同发生纠纷由_裁决。十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、_乡人民政府备案一份

9、，经_公证处公证后生效。甲方(盖章)：_乙方(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇3 甲方：乙方：经双方协商，(以下称甲方)将新建停车场工程交乙方施工。一、工程项目：二、工程地点：三、施工范围及质量要求：1、场地平整;2、碾压夯实;3、停车场外围道沿;4、150mm厚砼地面;5、养护及沉降缝切割;6、车位标线油漆;7、质量要求：停车场地面无积水，保证雨水进入地下管网，地面厚度按150mm施工，乙方保证10月9日前完成砼施工。四、工程费用及施工期限：1、本工程承包方式为工程总承包，单位总造价为元/(含工程税票)，验收合格后按实际面积计算工程费用。2、本工程自_

10、年10月5日起先至_年11月4日结束。五、双方责任：1、该项目全部施工内容必需严格按甲方要求进行施工，乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。2、乙方留意爱护现场环境，杜绝占道施工，并对道路污染刚好清理，不能影响家属区住户的日常生活。3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责，并担当施工人员平安等全部责任，对由此发生的各项费用乙方无条件全部担当，甲方概不负责。六、本合同一式四份，双方各二份，双方签字盖章生效，工程竣工合同终止。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇4 发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下

11、简称乙方)：_依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_二、工程承包范围平安维护及整改三、合同工期_天四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范

12、。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原则：按_省住房和城乡建设厅文件_号建设工程工程量清单计价规范(gb50500-20_)，_省建设工程造价管理方法(省人民政府令第_号)，_省建设工程计价方法，_省修缮定额、_省建筑装饰装修工程量消耗标准、_省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_省住房和城乡建设厅文件_号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期_建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详

13、细工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、_、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨_mm或_mm以上(以_市气象局报告为准)，一次停水、停电_小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_内向乙方支付工程预算价的_%.9.2在工程结算办理

14、完毕后，甲方支付至结算总价的_%，工程保修金留结算总价的_%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。十一、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成

15、时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_乙方(公章)_法定代表人(签字)_法定代表人(签字)_日期：_年_月_日日期：_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇5 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：杭州梵星装饰设计工程有限公司依照中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定和湖北省室内装饰管理方法及其他有关法律、法规，甲、

16、乙双方在同等、自愿、协调一样的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程期限1、开工日期： 年 月 日2、竣工日期： 年 月 日3、合同工期总日历数天三、合同价款本合同工程总造价为人民币￥ 元四、施工图纸1、甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式两份，各执一份。(详见装饰装修工程设计图纸)。五、甲方工作1、指派2、为乙方供应规定和必要的施工条件。3、监督按审查通过的施工组织设计，施工方案和进度安排。4、协调与其他专业施工单位和装饰办、城管等各部门的关系及支付相关费用。5、按合同约定，按时拨付工程款。六、

17、乙方工作1、编制施工组织安排、施工方案和施工进度，交甲方审查认可。在施工过程中如施工图纸与现场不符时，乙方必需在两天内把补充图纸交付甲方运用。2、严格按施工图及审定通过的施工组织设计、施工方案及进度安排组织施工。保证工程按合同规定的时间和质量等级如期完工及交付运用。3、负责平安保卫工作，教化要求施工人员执行甲方的有关规章制度，对自身缘由造成的损失和损害负责。4、接受甲方监理人员的检查和现场监督，并刚好按其所提出的要求进行改正。5、制定、执行完善的平安措施，保证平安文明施工。6、负责已完工工程交工前的保管，如有损坏和丢失，确保修复和赔偿。7、指派为本项目的项目经理，听从甲方的协调，负责本项目的内

18、部协调、施工进度、工程质量及施工现场组织等全部与本项目有关的工作。七、工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协调一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(详见装饰装修工程变更单)。八、工期延误对以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1、工程量改变或设计变更;2、不行抗力;3、甲方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款;4、因停电停水每达8小时，按一天顺延;5、甲方未按合同约定完成其应负责完成的工作，工期顺延;6、材料未刚好到施工现场;7、甲方同意工期顺延的其他状况。九、质量标准1、双方约定本工程施工质量应达到国家的质量检验评定标准规定的合格条件。2、双方对工程质量有争

19、议，有双方同意的工程质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。十、工程质量本工程全部施工内容都必需按施工图和国家的相关规范进行施工。1、隐藏工程必需提前24小时通知甲方代表进行验收，合格后方可进行下道工序施工。如有违反，乙方担当全部责任和损失。十一、工程款支付方式1、合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：2、乙方进场前，计(大写);3、当木工材料进场后一至三天内付总工程款的，计 (大写)。4当油漆材料进场后一至三天内付总工程款的，计(大写)。5剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计 (大写)6工程

20、竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。十二、合同生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。甲方：(章) 乙方：(章)现场代表： 现场代表：合同订立时间：_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇6 发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日前竣工。1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。1.6结算方式

21、：按双方约定单价为结算依据。注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：_(人民币大写)：_注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定及甲方的相关规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.3、遵守

22、国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水不行抗力因素影响，导致停工_小时以上(

23、一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、此工程于_月_日_日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参与隐藏中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验

24、不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方供应相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采纳固定综合单价。6.2、付款方式：第一次付款签定合同之日后，甲方首付款_%。其次次付款工程完成_%以上，付款_%。第三次付款工程完成_%，付款_%。第四次付款按双方商定结

25、算价格结清，付款_%。第五次付款尾款_%质保金一年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方选购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的

26、一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并担当。第9条嘉奖和违约责任9.1、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额_%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的_%日滞纳金9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.3、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.4、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对

27、方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附则12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。12.2、本合同履行完成后自动终止甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇7 建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了协商。甲方对乙方的施工实力和管理水平进行了考察，认为能够满意该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议

28、如下。一、工程项目的综合说明2、工程地址：_3、工程规模：建筑面积约_平方米(实际面积以施工图为准)4、结构及层数：砖混六层5、发包方式：包工包料6、发包范围：工程图纸全部内容7、开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。8、本工程质量必需达到国家施工验收规范的合格标准。二、工程造价1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干为_元/平方米。2、面积计算依据：国家规定的建筑面积计算标准三、材料选购供应材料均由乙方自行选购。如甲方供料价格应根据同期市场价格，经双方认可。甲方指定运用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。四、工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付

29、。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_%现金加_%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按_元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，依据施工进度状况接连进行拨付。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生赐予调整。3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生赐予调整。六、工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例及_省建设工程质量管理规定执行

30、。按工程总造价的_%预留，满一年后返还。七、其他有关要求和说明平安生产及文明施工按有关规定执行。如发生平安事故由肇事方负责。八、本协议共四份建设单位、施工单位各二份。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。建设单位：_(盖章)施工单位：_(盖章)法定代表人：_(签字、章)法定代表人：_(签字、章)代理人：_(签字、章)代理人：_(签字、章)日期：_年_月_日日期：_年_月_日 2023建立工程施工合同 篇8 发包人全称： (以下简称：甲方)承包人全称： (以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规

31、和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：永州市马路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称：本工程);工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方供应塔吊，乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：包全部基础、主体结构、

32、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按

33、图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作

34、。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(详细详见合同附件一)。3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及

35、费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准GBJ30188; 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-_; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-_; 采暖与卫生施工验收规范(GBJ242-82); 电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必需达到“

36、合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。

37、工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场平安文明施工费、甲方干脆分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方供应了乙方承包范围内具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：综合价：10.50元/;计时工：普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。2、工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面