2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库附答案【基础题】.docx

《2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库附答案【基础题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库附答案【基础题】.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库附答案【基础题】第一部分 单选题(50题)1、在国际贸易中， 交易双方采用FOB交货模式， 下列选项中不属于卖方义务的是（ ）A.负责租船或订舱，及时通知买方B.在装运港把货物装上指定船只C.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续D.负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险【答案】： A 2、关于 ABS 模式运作流程包括： SPC 与项目结合； SPC 发行债券； 组建特定用途公司 SPC； SPC 偿债；利用信用增级手段使项目资产获得预期的信用等级。 则下列关于流程排序正确的是（ ） 。A.B.C.D.【答案】：

2、B 3、根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（ ）。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构【答案】： B 4、 根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定， 下列费用项目中， 属于施工机具使用费的是（ ） 。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费【答案】： A 5、国际放射界公认的模糊阈值为A.1mmB.2mmC.0.1mmD.0.2mmE.0.02mm【答案】： D 6、滤线栅使用原则中，被照体厚度应超过A.15cmB.12cmC.10cmD.8cmE.5cm【答案】： A 7、根据基本建设项目竣工财务

3、决算管理暂行办法（财建2016503号）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）个月内编报竣工财务决算。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 8、用水泥砂浆砌筑2ml砖墙( 240mm* 115mm*53m )的总耗费用为1113 块。已知砖的损耗率为5% ，则标准砖、砂浆的净用量分别为( ).A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】： D 9、尺、桡骨拍摄前后正位的原因是A.避免尺、桡骨重叠B.被检者体位舒适C.必须符合解剖体位D.对被检者防护有利E.可提高影像的对比度【答案】：

4、A 10、下列选项中， 关于投标的说法， 不正确的是（ ） 。A.投标截止后投标人撤销投标文件的， 招标人可以不退还投标保证金B.逾期送达的投标文件， 招标人应当拒收C.资格预审后， 联合体成员更换的， 及时通知招标人的， 联合体投标仍有效D.招标人应当如实记载投标文件的送达时间【答案】： C 11、 关于违约责任的特点，叙述错误的是（ ）。A.以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件B.可由合同当事人在法定范围内约定C.是一种刑事赔偿责任D.以有效合同为前提【答案】： C 12、工程施工阶段，以（ ）等为控制依据，通过控制工程变更、风险管理等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施

5、工阶段实际发生的工程费用。A.工程合同价B.拟建项目的功能要求和使用要求C.被批准的设计概算D.工程设计文件【答案】： A 13、初产妇宫口已开全。阴道检查：胎头矢状缝与中骨盆横径一致，前囟在3点处。A.LOTB.LOPC.LOAD.ROTE.ROP【答案】： D 14、关于光电效应的叙述，哪一项是错误的A.光电效应不产生散射线B.光电效应可增强天然组织的对比度C.光电效应下患者接受的照射量小D.光电效应下不同组织密度能产生明显的影像对比E.选用低kV摄影，可以扩大脂肪与肌肉的影像对比【答案】： C 15、投资估算编制内容中，（）单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。A.建设投资B

6、.固定资产投资方向调节税C.流动资金D.建设期利息【答案】： D 16、根据项目总投资的构成规定， 工程费用由（ ） 构成。A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】： B 17、腹部CT扫描前的相关准备不包括A.做好碘过敏试验B.检查前应尽可能食用少渣饮食，特别不能服用含有金属的药品C.消化道钡剂造影D.口服1%2%浓度的泛影葡胺E.患者应携带其他影像学资料及其他临床相关检查资料【答案】： C 18、根据中华人民共和国民法典的规定，属于可变更、可撤

7、销合同的是（ ）的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】： C 19、根据建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)编制的工程量清单中， 某分部分项工程的项目编码010302004005， 则“03” 的含义是（ ） 。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.项目名称顺序码【答案】： B 20、眼眶的CT检查常采用听眶线作为扫描基线，其原因是A.病人体位较舒服B.显示视神经及眼外肌较好C.有利于确定病变与眶底的关系D.有利于需要时扩大扫描范围E

8、.有利于眼外诸肌肉的显示【答案】： B 21、预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班，按现行规定，每个工作台班按机械工作（）小时计算。A.5B.6C.8D.12【答案】： C 22、根据中华人民共和国民事诉讼法,建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（）。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地【答案】： B 23、关于X线管的使用，正确的是A.阳极面越粗糙，产生X线强度越均匀B.软组织摄影应使用钼靶铍窗口的X线管C.增加电源频率减低旋转阳极转速D.减少阳极倾斜角度可降低X线负荷E.X线强度阳极比阴极强【答案】： B 24、下列选项中， 关于建设工程施工合同（示范

9、文本） 的说法， 正确的是（ ） 。A.建设工程施工合同（示范文本） 由通用合同条款和专用合同条款组成B.建设工程施工合同（示范文本） 是强制性文本C.合同协议书的内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务D.通用合同条款的是对专用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款【答案】： C 25、在招标准备阶段， 投标人的主要工作包括（ ） 。A.购买招标文件B.编制投标文件C.签订施工合同D.进行市场调查【答案】： D 26、建设项目经济评价包括财务评价和（）。A.盈利能力评价B.投资回报评价C.经济效果评价D.风险评价【答案】： C 27、外阴鳞状上皮增生的治疗药物首选

10、下列何项A.红霉素软膏B.鱼肝油软膏C.皮质激素类软膏D.维生素BE.口服B族维生素【答案】： C 28、关于乳腺的检查中，与放射线有关的是A.B超B.MRIC.钼靶D.电热成像E.A超【答案】： C 29、下列各项定额中，不属于按投用途分类的是（ ）定额。A.企业B.施工C.预算D.概算【答案】： A 30、发生合同争议时，当事人应首先考虑通过( )解决争议。A.调解B.诉讼C.仲裁D.和解【答案】： D 31、根据中华人民共和国企业所得税法,企业收入中不征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入【答案】： C 32、有关胆道T形管造影，下列错误的是A.30

11、%复方泛影葡胺20mlB.患者仰卧，头高足低位C.抽出10ml胆汁与对比剂混合后注入D.抽出胆管内空气及胆汁以保持负压E.造影须在透视下进行【答案】： B 33、影响工程造价计价的两个主要因素是（）。A.单位价格和实物工程量B.单位价格和单位消耗量C.资源市场单价和单位消耗量D.资源市场单价和措施项目工程量【答案】： A 34、潜影的本质是A.银离子集团nAgB.银离子AgC.银集团nAgD.卤化银E.感光中心【答案】： C 35、有关窗口技术的论述，错误的是A.窗位是指窗宽上限与下限CT值的平均值（中点）B.窗位与窗中心指的是同一个概念C.利用窗口技术可将任一范围的CT值调到人眼可识别的16

12、个灰阶显示D.调窗目的是为了适应胶片的感光度E.视不同组织影像，应适当地调整窗宽窗位【答案】： D 36、下列有关肝血管瘤CT表现的描述，错误的是A.CT增强扫描，早期呈结节样强化，随增强时间延长，病变不断被造影剂充填B.延迟扫描，病变甚至不能被发现C.通常是超声首先发现，超声多为强回声表现D.CT平扫通常呈高密度样团块E.增强呈快进慢出的特点【答案】： D 37、因探测器灵敏度不一致、采样系统故障造成的伪影形态是A.条纹伪影B.杯状伪影C.环状伪影D.帽状伪影E.放射状伪影【答案】： C 38、X线胶片卤化银颗粒，以下错误的是A.晶体颗粒大，感光度高B.晶体颗粒分布均匀，对比度高C.晶体颗粒

13、大小一致，宽容度大D.晶体颗粒小，分辨率高E.X线胶片卤化银颗粒平均为1.71m【答案】： C 39、关于调制传递函数(MTF)的描述，错误的是A.屏一片体系MTF使用正弦波模板B.MTF向上，屏一片感度向下C.MTF测定使用微密度计D.MTF向上，空间频率向下E.MTF影像清晰度评价【答案】： A 40、比例估算法多用于（ ）阶段的投资估算。A.项目建议书B.可行性研究C.招标投标D.建设项目实施【答案】： A 41、某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约,该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复,则该物资采购合同成立的时间是（）。A.施工单位发出要约时B.建材供应商发出答

14、复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D.建材供应商的答复文件到达施工单位时【答案】： D 42、增感屏受激发，产生荧光的物质是A.荧光体B.塑胶体C.硫酸钡D.无机颜料E.纤维化合物【答案】： A 43、下列组合中，正确的是A.钨酸钙-感蓝片B.钨酸钙-感绿片C.硫氧化钆-感蓝片D.高电压摄影增感屏-正色片E.稀土增感屏-感蓝片【答案】： A 44、滑环技术的主要特点是A.连续曝光B.连续采集C.单向连续旋转D.床面连续移动E.高压发生器连续旋转【答案】： C 45、下列不属于X线机辅助装置的是A.X线球管B.摄影床C.诊断床D.摄像机E.影像增强【答案】： A 46、 下列属于本周期合

15、计应扣减的金额的是（ ）。A.本周期已完成单价项目的金额B.周期应支付的总价项目的金额C.本周期已完成的计日工价款D.本周期应扣回的预付款【答案】： D 47、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】： D 48、X线胶片卤化银颗粒，以下错误的是A.晶体颗粒大，感光度高B.晶体颗粒分布均匀，对比度高C.晶体颗粒大小一致，宽容度大D.晶体颗粒小，分辨率高E.X线胶片卤化银颗粒平均为1.71m【答案】： C 49、根据民法典，下列关于承诺的说法，正

16、确的是（）。A.承诺期限自要约发出时开始计算B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】： D 50、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和领发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣

17、减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28 天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】： BD 2、下列费用项目中，属于人工单价的有（）。A.计时工资B.计件工资C.奖金D.养老保险费E.加班加点工资【答案】： ABC 3、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间

18、，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 4、根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有()。A.达到固定资产标准的各种设备B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工器具D.未达到固定资产标准的工器具E.生产家具购置费【答案】： AC 5、下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（）。A.建设单位管理费B.引进技术和引进设备其他费C.工程监理费D.场地准备费E.工程总承包管理费【答案】： AC 6、工程预付款额度一般是根据（ ）等因素经测算来确定的。A.施工规模B.施工工期C.建安工作量D.主要材料和构件费用E.材料储备周期【答案】： BCD 7、下列

19、费用项目中，应计入人工日工资单价的有（ ）。A.计件工资B.节约奖C.劳动保护费D.高空津贴E.交通补助费【答案】： ABD 8、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策【答案】： AD 9、根据工程造价咨询企业管理办法，甲级工程造价咨询企业的资质标准有（ ）。A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上B.注册造价工程师不少于10人C.企业注册资本不少于200万元D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%【答案】： AB 10、征地补偿费用包括(

20、 )。A.土地管理费B.土地补偿费C.土地使用费D.安置补助费E.地上附着物和青苗的补偿费【答案】： ABD 11、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 12、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的职业范围有()。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】： B

21、CD 13、根据中华人民共和国建筑法，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件有( )。A.符合规定的注册资本B.从事相关活动的技术装备C.足够数量的以往类似业绩D.符合要求的年纳税金额E.与其从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员【答案】： AB 14、下列费用中属于措施项目费的有（）。A.仪器仪表使用费B.二次搬运费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.脚手架工程费【答案】： BCD 15、建设工程质量管理条例关于施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的具体规定有（）。A.检验必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行B.检验结果未经监理工程师签字，不得

22、使用C.检验结果未经施工单位质量负责人签字，不得使用D.未经检验或者检验不合格的，不得使用E.检验应当有书面记录和专人签字【答案】： AD 16、百分比法确定工程预付款额度，发包人根据（ ）等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。A.工程的特点B.工期长短C.市场行情D.供求规律E.施工规模【答案】： ABCD 17、初步评审后，导致投标被否决的情况包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标人不符合国家或者招

23、标文件规定的资格条件【答案】： ACD 18、关于建设工程施工招标标前会议的说法， 正确的有（ ） 。A.标签会议是招标人按投标须知在规定的时间、 地点召开的会议B.标前会议纪要与招标文件不一致时， 应以招标文件为准C.标前会议结束后， 招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源【答案】： ACD 19、利润的取费基数可以是( )。A.人工费B.人工费+材料费C.人工费+机械费D.直接费E.直接费+间接费【答案】： AD 20、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法

24、，正确的有（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【答案】： ACD 21、工程费用包括（）。A.价差预备费B.安装工程费C.建筑工程费D.设备及工(器)具购置费E.基本预备费【答案】： BCD 22、材料价格由（）等费用组成。A.材料运杂费B.运输损耗费C.直接费D.采购及保管费E.材料原价【答案】： ABD 23、工程量清单计价中，分部分项

25、工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需()等费用组成。A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【答案】： ABD 24、建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款E.本周期应增加的金额【答案】： ABD 25、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向投标人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组合成联

26、合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABD 26、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（）A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】： AC 27、竣工决算反映了（），还反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。A.建设工期B.竣工项目计划C.工程施工进度D.实际的建设规模E.设计和实际的生产能力【答案】： ABD 28、下列科目中，属于资产负债表中

27、的流动资产的有（）。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款【答案】： ABCD 29、工程造价控制的初步设计阶段，运用（）等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。A.价值工程B.设计标准C.限额设计方法D.标准设计E.设计概算【答案】： ABCD 30、决策阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.外部协作条件E.环境保护措施【答案】： ABC 31、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中已包括在人工费的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探

28、亲假期间工资【答案】： ABC 32、通过比较法来进行成本分析， 比较法的应用形式有（ ） 。A.本期实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与上期计划指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.本期计划指标与上期实际指标对比E.本期实际指标与本行业平均水平、 先进水平对比【答案】： AC 33、根据建筑工程施工质量验收统一标准，分部工程可按（）划分。A.施工工艺B.建筑部位C.材料种类D.专业性质E.材料【答案】： BD 34、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所需消耗的资源的数量标准，包括（ ）。A.在运往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用

29、量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D.在施工现场出现的不合格材料的数量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【答案】： BC 35、投资估算的审核主要从（ ）方面进行。A.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性B.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性C.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性D.审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性E.审核投资估算的费用计算的系统性【答案】： ABCD 36、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C

30、.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 37、分部(分项)工程量清单应包括（）和工程量。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.项目内容E.计量单位【答案】： ABC 38、下列文件或凭证中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有( )。A.现场签证B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.未在合同中约定的工程所在地地方性法规E.国家制定的相关法律【答案】： ABC 39、根据招标投标法实施条例，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向

31、投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标入采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】： BC 40、我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】： ABC 41、劳动定额的编制方法主要有（）。A.技术测定法B.经验估计法C.统计分析法D.比较类推法E.理论计算法【答案】： ABD 42、投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（）

32、。A.投标截止时间前送达投标文件B.最好是在截止日期前一天C.要求招标人签收投标文件D.送达文件必须两人以上E.在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回【答案】： AC 43、根据招标投标实施条例，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应在签订书面合同时退还投标保证金【答案】： ABD 44、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（）。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础

33、计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【答案】： AB 45、基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的（）。A.调制砂浆的用工B.砌砖的用工C.运砖的用工D.筛沙子的用工E.淋石灰膏的用工【答案】： ABC 46、设备安装工程费概算的编制方法有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.类似工程预算法E.综合吨位指标法【答案】： ABC 47、在价格调整公式中，P0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有（ ）。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.

34、约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【答案】： ABD 48、 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】： ACD 49、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有( )。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可以经济建筑物的平面布置C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 50、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是()。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.建设用地费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【答案】： AD