建设委托合同2023年.docx

《建设委托合同2023年.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设委托合同2023年.docx（101页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设委托合同2023年建设托付合同2023年（精选15篇） 建设托付合同2023年 篇1 甲方：公司乙方：鉴于：1、甲方于20_年 月 日与 公司签订 协议书，由甲方负责投资建设 项目(以下简称本项目)。2、乙方具有开发建设本项目的资质及实力，并与当地政府具有良好的关系。现经甲、乙双方友好协商，就甲方托付乙方开发建设本项目的详细事宜，达成如下协议：第一条 托付范围甲方托付乙方开发建设本项目的范围为：1、以乙方名义将本项目主体工程对外发包。2、乙方负责选定有资质的工程施工单位，并签订建设工程施工合同。3、乙方负责办理本项目工程的建设及验收手续。其次条 工程设计本项目工程施工图设计由甲方负责并担当

2、设计费用。第三条 工程发包范围甲方托付乙方对外发包的工程仅限于本项目的主体工程，即包括：土建工程、_。第四条 工程施工单位乙方选定的施工单位须具备国家规定的施工资质，且选定程序须符合国家法律、法规的相关规定。第五条 工程期限依据协议书的约定，本项目建设期为两年。乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的工期须在前述建设期内，详细工程期限在乙方进行工程发包时由甲方确定。第六条 工程施工监理为确保工程能根据规定的标准及要求进行，由甲方负责托付工程监理单位对本项目工程施工进行全面监理。乙方应在建设工程施工合同中明确要求施工单位接受甲方监理单位的全面监理，以保证本项目工程能优质地完成。为确保工期，在土建过

3、程中，如穿插甲方的其它工程施工，乙方须全力协作，并指令施工单位根据要求做好有关协作工作。其间乙方以及施工单位，不得以任何理由向甲方以及甲方其它工程的施工单位收取管理费用。第七条 材料供应及工程检查对特别设备和工程关键部位主要和大宗材料，由甲方、监理单位与乙方共同商定，并由乙方以书面形式提报品牌、数量、规格及单价清单，甲方和监理单位共同审核确认品牌、规格和单价后，方可由乙方或施工方选购。甲方有权对工程施工进行检查，乙方应按甲方的检查看法指令施工单位进行相应施工行为。第八条 工程验收工程完工后应接受监理单位/设计单位/甲方/政府主管部门的联合验收，对未达到要求的部分，乙方应指令施工单位无条件整改。

4、在乙方及施工单位根据本合同的约定完成本项目工程后，应由乙方将工程验收所须要的工程资料包括工程项目施工图预算、竣工结算书、工程量计算书、全套施工图纸、图纸会审纪要、竣工图纸等交付给甲方，并且经甲方托付的工程监理单位进行工程验收。第九条 工程款的支付方式本项目工程款实施_方式进行结算。双方理解，精确工程费用有待“建筑设计图”出图后，并结合实际工程量方可确定。为便利合同履行，甲方将按乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的约定干脆向施工单位支付工程款，但施工合同中工程款的支付方式及条件须事先经甲方同意，且最终结算价以甲方及甲方托付的造价询问公司审定后的价格为准。乙方选定的施工单位在收到甲方支付的工程款

5、后的3个工作日内应向甲方开具相应金额的工程款发票。第 条 其他条款乙方负责工程实施过程中)疏通建委、规划、环保、市政、城管等相关政府职能部门和协调周边关系，使工程能够顺当实施，因乙方自身缘由给工程带来罚款及其他问题，由乙方担当因此产生的责任和全部费用。第十条 协议效力本协议自甲、乙双方签字盖章之日起成立，经北京新宫昕源益达投资管理公司盖章认可后马上生效。第十一条 其他1、本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2、甲、乙双方法定代表人及单位性质、名称变更，不影响本协议的履行。3、甲、乙双方因本协议产生的及与本协议有关的一切争议，应通过协商解决;协商解决不成的，任何一方均应将该争议提交本项目

6、所在地人民法院诉讼解决。4、本协议连同附件一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：签约日期： 20_年 月 日 建设托付合同2023年 篇2 托付方：(以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及市政府颁布的武汉市政府投资项目管理方法(试行)(武政20_6号)和武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理方法(试行)的通知(武政20_7号)精神，遵照国家法律法规、同等、自愿、公允和诚信原则，经协商，甲方同意托付乙方实施全过程代建，全面负责该项目的建设管理。为了明确

7、双方职责，特订立本合同，以资双方共同遵守：一、工程概况12、建设地点：_3、主要建设内容：4、总投资及资金来源：(按审定的预算执行)5、工程质量：6、建设工期：二、托付事项 受托方应负责_项目的建设管理。主要事项有：1、负责组建代建项目部，制定工程代建大纲，在合同履行期间，按月、季向甲方报告代建工作状况;2、负责招标代理、造价询问、监理及建设过程的全过程代建管理;3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织安排的审核;办理现场变更及签证手续，并提出审核看法;5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标，并进行限

8、制和检查;6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度安排并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款安排建议;8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场平安;9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、帮助甲方办理工程决算审计。三、双方的职责、义务(一)乙方的职责、义务1、完成托付事项，实施托付事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求，做好建设项目三控二管一协调(三控：指限制投资、质量、工期;二管：指合同和信息的管理;一协调：指协调施工中有关各方关系)工作，确保建设工期、质量、平安目标实现;2、负责申

9、报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续;3、做好该建设项目投资限制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度安排并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;4、工程竣工后负责向甲方供应3套竣工图和 3套工程竣工资料;5、乙方必需按确定目标的标准进行管理，要求建设项目建筑质量等级为“合格”;6、严格根据招投标制和工程监理制，组织工程招标，择优选定承包单位。7、严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。按照批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。8、组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项

10、目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门;9、充分听取、敬重甲方的看法，争取甲方指导和全力支持，刚好汇报项目建设过程中出现的重大问题。(二)甲方的职责、义务1、合同签定后，负责向乙方办理前期工作移交手续，负责供应建设期间各项建管手续报建所必需的政府有关部门批文及相关资料，负责帮助乙方办理须要以甲方名义办理的有关建设报建等相关手续;2、依法缴纳各种政策性费用及工程项目报建规费，依法交纳与本工程有关的各种税费;3、在项目实施过程中，甲方对项目有重大调整看法时，应会同乙方共同协商达成一样看法后以书面形式通知乙方实施，如由此引起项目投资、规模、工期改

11、变，由甲方担当相应责任;4、对项目建设过程中的招投标、设备、材料选定的决策审定，对工程质量、进度、规模、标准及资金运用状况进行监督;5、为乙方供应必需的现场办公条件，刚好、足额供应项目建设中所需的各项建设资金，负责建设项目过程中的各项经济合同的会签及最终报价的审定等工作;6、甲方有权要求乙方供应本工程施工形象进度、投资、质量限制报告;7、参加竣工验收工作，与乙方办理工程固定资产、全套档案资料交接等手续，工程竣工验收合格后，在1个月内与乙方办理完成接收手续;8、帮助乙方办理施工用水、施工用电等有关手续，协调施工现场与周边环境及机构的关系，因甲方缘由导致周边因素影响项目不能正常实施的由甲方担当相应

12、责任。四、合同价款的确定与支付代建管理费:经双方协商取费费率为3%，取费基数以工程审计的总投资为准，在过程执行中，先暂按投资额240万元计费，合同签订后即支付暂定代建管理费的50%，工程完工支付余下的50%;监理费按国家取费标准另行签订合同。(监理费含在总投资范围内)五、工程进度1、工程开工以监理下达的开工令为开工日期;2、乙方确保按甲方对各单项工程的实际进度要求，完成托付范围内的全部工作;3、项目建设过程中，如甲方缘由以及不行抗力等因素制约工程进度，造成工程延期则乙方管理工期相应须延，甲方担当相应工程延期而引起的相关责任及费用;4、项目建设过程中，若因乙方缘由造成工期延误则乙方担当相应的经济

13、责任及惩罚。六、合同生效、变更与终止1、本合同经双方签字盖章后马上生效;2、由于甲方缘由使项目管理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应将此状况与可能产生的影响刚好书面通知甲方，完成项目管理业务时间相应延长;3、乙方办理完工程移交手续及全部的托付事项，本合同即行终止;4、当事人一方要求变更或解除合同时，应当在15日前通知对方，因解除合同使一方遭遇损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必需实行书面形式，协议未达成之前，原合同仍旧有效;5、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能

14、做出合理书面答复，甲方可予以经济惩罚，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当违约责任。七、1、甲方驻本工程建设现场总负责人为 ，乙方驻本工程建设现场代表为 ;2、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动;3、乙方在项目管理过程中，不得泄露甲方申明的隐私，乙方亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐私;4、乙方对于其编制的全部文件拥有版权，甲方仅有权为本工程运用此类文件;5、现场管理方法及专业管理细则由双方现场

15、代表协商制定;6、乙方若将投资额限制在甲方确认的项目预算范围之内(不包括变更增加内容)，甲方赐予乙方工程节余资金的15%作为嘉奖;(按武政【20_】7号文第21条执行)7、本合同未尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议，所签订补充协议与本合同具有同等法律效力。八、争议的解决因违反或终止合同而引起一方的损失和损害的赔偿，双方协商解决。甲方(签章)：乙方(签章)： 年 月 日 年 月 日 建设托付合同2023年 篇3 托付人(甲方)：受托人(乙方)：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法、和有关建设项目管理方法规定，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方负责的建设工程管理，现将有关事宜签订合同如下

16、：一、工程概况工程名称： 。工程地点：。工程总占地面积：约亩。工程总建设期： 个月(自开工之日起计算)。 质量标准：合格。二、托付管理内容甲方托付乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项：1、在合同履行期间，按月、季向甲方报告工程进展状况;2、负责招标代理、造价询问、监理及建设过程的全过程管理;3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织安排的审核;办理现场变更及签证手续，并提出审核看法;5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标，并进行限制和检查;6、

17、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度安排并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款安排建议;8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场平安;9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、帮助甲方办理工程决算审计。三、合同价款及支付方式1、乙方管理费依据财建20_394号基本建设财务管理规定的规定计取。2、本合同签订之日起十五日内，甲方向乙方预支管理费 万元。3、剩余管理费依照工程进度，分批申请支付。4、工程竣工验收审计决算后一个月内，甲方按实际工程量付清剩余管理费。四、双方的权利与义务1、甲方托付乙方以

18、甲方名义详细负责工程建设管理工作，其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。2、甲方有权对托付事项的详细要求指示乙方。乙方应当根据甲方指示处理托付事务。因特别缘由乙方无法执行或须变更执行的，乙方应事先征得甲方书面同意。3、未经甲方书面同意，乙方不得将受托事项转托付给第三人。4、乙方在甲方托付的权限范围内，对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方供应本工程施工形象进度、投资、质量限制报告。5、在工程建设中发生建材价格波动、政策改变或其他不行预见因素，可能对工期、投资造成较大影响时，乙方应刚好书面报告给甲方。6、因不行抗力导致工程不能按时完工的，乙方应当书面

19、报告甲方，甲方应依据实际状况适当调整工期。7、乙方应严格执行档案管理规定，要有专人负责保管，工程完工后移交给甲方。8、因甲方决策缘由造成工程不能正常进行，拖延工期的，乙方有权向甲方提请顺延工期。9、如乙方不按合同履行义务，严峻影响本合同执行，甲方有权终止合同。10、乙方做好该建设项目投资限制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度安排并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;11、乙方应严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。根据批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。12、乙方应根据甲方要求组织各单项工程的质量验收，负责按竣

20、工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。13、乙方应做好建设项目三控(三控指限制投资、质量、工期)工作，确保建设工期、质量、平安目标实现。14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动。五、违约责任及嘉奖1、因乙方管理缘由未能按期完工，应对乙方进行惩罚，按以下方式计算惩罚金：罚金=管理费用总额合同期(日)延长工期(日)，最高罚金为50万元。2、因甲方缘由导致工期延长，甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费：延长期管理费=管理

21、费总额合同期(日)延长工期(日)，延长期管理费最高为50万元。3、提前完工嘉奖(保证质量前提下)：嘉奖金额=管理费总额合同期(日)提前工期(日)24、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济惩罚(1万-5万元)作为乙方的违约金，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当违约责任并赔偿甲方因此遭遇的全部损失。六、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应刚好协商解决。协商不成时，可起诉至人民法院。

22、七、本合同未尽事宜，双方另行约定。八、本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份;副本肆份，双方各执贰份，正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日看了托付建设合同的人还看了：第三条：网页制作服务。甲方托付乙方制作甲方网站所需页面。甲方须供应样本或文本文件，不能供应时，须乙方代拍产品照片时，乙方收取成本费。企业网站首页设计制作费：_元，企业网站简体设计制作费：_元，企业网站繁体设计制作费：_元，企业网站英文设计制作费：_元，企业网站日文设计制作费：_元，网页制作费用合计_元。超出问题按_元/页计费

23、。第四条：付款方式：本合同签定后，甲方应支付域名注册费，主机租用费和网站首页设计费共_元。网页制作完成并上传至互联网后，甲方应在一周内将余款付清。付款方式为：现金，汇票或银行电汇。第五条：违约责任甲方违约或不付费时，乙方有权关闭甲方租用的服务器的运用帐号，由此造成的损失由甲方担当。因不行抗力<斗争，台风，地震，海啸，国家政策等>之外缘由，造成乙方服务器停止运行，乙方以天为基本单位，向甲方赔偿延长租用服务。全部赔偿金额不超过网站空间租用费用的90%甲方网站信息由甲方供应给乙方，甲方必需保证供应数据的合法性，不违反国家有关规定，不损害其他企业利益，对甲方网站上的内容，乙方不付任何法律责

24、任。第六条：免责条款由于internet是全球互联网络，因此由于其他通路上的偶然因素，造成用户的访问速度下降，有时在对服务器进行设置或安装用户程序时可能会产生一段时间的中断，以上现象在任何服务器上都有可能发生，是正常现象，甲乙双方对此表示认同。第七条：售后服务网站完成后一年内，乙方为甲方免费添加网页_张，产品_个。其他_。第八条：合同期限本合同期为_年，从_年_月_日至_年_月_日，在合同期内发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁裁决。本合同到期前一个月未接到甲方终止本合同的有关正式文件，视为双方续约，续约期限为_年。第九条：其他本合同未尽事宜，经双方协商达成一样看法，作为合同

25、附件，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，自己方收到的甲方的付款之日起生效<以乙方开具的收款凭证为打算>。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建设托付合同2023年 篇4 甲方：公司乙方：鉴于：1、甲方于20xx年 月 日与 公司签订 协议书，由甲方负责投资建设 项目(以下简称本项目)。2、乙方具有开发建设本项目的资质及实力，并与当地政府具有良好的关系。现经甲、乙双方友好协商，就甲方托付乙方开发建设本项目的详细事宜，达成如下协议：第一条 托付范围甲方托付乙方开发建设本项目的范围为：1、以乙方名义将本

26、项目主体工程对外发包。2、乙方负责选定有资质的工程施工单位，并签订建设工程施工合同。3、乙方负责办理本项目工程的建设及验收手续。其次条 工程设计本项目工程施工图设计由甲方负责并担当设计费用。第三条 工程发包范围甲方托付乙方对外发包的工程仅限于本项目的主体工程，即包括：土建工程、_。第四条 工程施工单位乙方选定的施工单位须具备国家规定的施工资质，且选定程序须符合国家法律、法规的相关规定。第五条 工程期限依据 协议书的约定，本项目建设期为两年。乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的工期须在前述建设期内，详细工程期限在乙方进行工程发包时由甲方确定。第六条 工程施工监理为确保工程能根据规定的标准及要求

27、进行，由甲方负责托付工程监理单位对本项目工程施工进行全面监理。乙方应在建设工程施工合同中明确要求施工单位接受甲方监理单位的全面监理，以保证本项目工程能优质地完成。为确保工期，在土建过程中，如穿插甲方的其它工程施工，乙方须全力协作，并指令施工单位根据要求做好有关协作工作。其间乙方以及施工单位，不得以任何理由向甲方以及甲方其它工程的施工单位收取管理费用。第七条 材料供应及工程检查对特别设备和工程关键部位主要和大宗材料，由甲方、监理单位与乙方共同商定，并由乙方以书面形式提报品牌、数量、规格及单价清单，甲方和监理单位共同审核确认品牌、规格和单价后，方可由乙方或施工方选购。甲方有权对工程施工进行检查，乙

28、方应按甲方的检查看法指令施工单位进行相应施工行为。第八条 工程验收工程完工后应接受监理单位/设计单位/甲方/政府主管部门的联合验收，对未达到要求的部分，乙方应指令施工单位无条件整改。在乙方及施工单位根据本合同的约定完成本项目工程后，应由乙方将工程验收所须要的工程资料包括工程项目施工图预算、竣工结算书、工程量计算书、全套施工图纸、图纸会审纪要、竣工图纸等交付给甲方，并且经甲方托付的工程监理单位进行工程验收。第九条 工程款的支付方式本项目工程款实施_方式进行结算。双方理解，精确工程费用有待建筑设计图出图后，并结合实际工程量方可确定。为便利合同履行，甲方将按乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的约定

29、干脆向施工单位支付工程款，但施工合同中工程款的支付方式及条件须事先经甲方同意，且最终结算价以甲方及甲方托付的造价询问公司审定后的价格为准。乙方选定的施工单位在收到甲方支付的工程款后的3个工作日内应向甲方开具相应金额的工程款发票。第 条 其他条款乙方负责工程实施过程中)疏通建委、规划、环保、市政、城管等相关政府职能部门和协调周边关系，使工程能够顺当实施，因乙方自身缘由给工程带来罚款及其他问题，由乙方担当因此产生的责任和全部费用。第十条 协议效力本协议自甲、乙双方签字盖章之日起成立，经北京新宫昕源益达投资管理公司盖章认可后马上生效。第十一条 其他1、本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2、

30、甲、乙双方法定代表人及单位性质、名称变更，不影响本协议的履行。3、甲、乙双方因本协议产生的及与本协议有关的一切争议，应通过协商解决;协商解决不成的，任何一方均应将该争议提交本项目所在地人民法院诉讼解决。4、本协议连同附件一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：签约日期： 20xx年 月 日 建设托付合同2023年 篇5 甲方：乙方：甲乙双方在同等 、自愿 、协商一样的基础上就托付建设xx镇xx村卫生室、xx村卫生室的有关事宜达成如下协议：第一条：依据关于下达20xx年x市政府投资项目安排的通知(20xx

31、139号)文件精神，20xx年甲方需按乙方规划建设xx村卫生室、xx村卫生室，每个村卫生室x平方米左右，总投资x万元(含地戡、设计、建设、水电暖配套) 。其次条：乙方按县政府相关建设项目管理要求和本地规划，按甲方供应的平面图、效果图，尽快与乙方的建设项目统筹完成红蓝线、设计、施工图等项目，并依据安排进行施工建设。第三条：甲方按依据县政府相关建设项目管理要求，报县招标中心依据项目进展和乙方要求，由县财政转移支付建设资金。第四条：乙方按甲方要求完成村卫生室建设，并结合规划完成村卫生室的供水、电、暖等基础设施，于9月底投入运用。第五条：本合同自双方签订之日起生效 。甲方(签章)： 乙方(签章)： 年

32、 月 日 年 月 日 建设托付合同2023年 篇6 托付方：(以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及市政府颁布的武汉市政府投资项目管理方法(试行)(武政20xx6号)和武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理方法(试行)的通知(武政20xx7号)精神，遵照国家法律法规、同等、自愿、公允和诚信原则，经协商，甲方同意托付乙方实施全过程代建，全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责，特订立本合同，以资双方共同遵守：一、工程概况12、建设地点：_3、主要建设内容：4、总投资及资金来源：(按审定的预算执行)5、工程质量：6、建设工期：二、托付事项 受托

33、方应负责_项目的建设管理。主要事项有：1、负责组建代建项目部，制定工程代建大纲，在合同履行期间，按月、季向甲方报告代建工作状况;2、负责招标代理、造价询问、监理及建设过程的全过程代建管理;3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织安排的审核;办理现场变更及签证手续，并提出审核看法;5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标，并进行限制和检查;6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度安排并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款安排建议;8、提出合理可行的施工技术措施

34、以加快工程进度，保证现场平安;9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、帮助甲方办理工程决算审计。三、双方的职责、义务(一)乙方的职责、义务1、完成托付事项，实施托付事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求，做好建设项目三控二管一协调(三控：指限制投资、质量、工期;二管：指合同和信息的管理;一协调：指协调施工中有关各方关系)工作，确保建设工期、质量、平安目标实现;2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续;3、做好该建设项目投资限制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度安排并于每月25日(如遇节假

35、日顺延)上报甲方;4、工程竣工后负责向甲方供应3套竣工图和 3套工程竣工资料;5、乙方必需按确定目标的标准进行管理，要求建设项目建筑质量等级为合格;6、严格根据招投标制和工程监理制，组织工程招标，择优选定承包单位。7、严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。按照批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。8、组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门;9、充分听取、敬重甲方的看法，争取甲方指导和全力支持，刚好汇报项目建设过程中出现的重大问

36、题。(二)甲方的职责、义务1、合同签定后，负责向乙方办理前期工作移交手续，负责供应建设期间各项建管手续报建所必需的政府有关部门批文及相关资料，负责帮助乙方办理须要以甲方名义办理的有关建设报建等相关手续;2、依法缴纳各种政策性费用及工程项目报建规费，依法交纳与本工程有关的各种税费;3、在项目实施过程中，甲方对项目有重大调整看法时，应会同乙方共同协商达成一样看法后以书面形式通知乙方实施，如由此引起项目投资、规模、工期改变，由甲方担当相应责任;4、对项目建设过程中的招投标、设备、材料选定的决策审定，对工程质量、进度、规模、标准及资金运用状况进行监督;5、为乙方供应必需的现场办公条件，刚好、足额供应项

37、目建设中所需的各项建设资金，负责建设项目过程中的各项经济合同的会签及最终报价的审定等工作;6、甲方有权要求乙方供应本工程施工形象进度、投资、质量限制报告;7、参加竣工验收工作，与乙方办理工程固定资产、全套档案资料交接等手续，工程竣工验收合格后，在1个月内与乙方办理完成接收手续;8、帮助乙方办理施工用水、施工用电等有关手续，协调施工现场与周边环境及机构的关系，因甲方缘由导致周边因素影响项目不能正常实施的由甲方担当相应责任。四、合同价款的确定与支付代建管理费:经双方协商取费费率为3%，取费基数以工程审计的总投资为准，在过程执行中，先暂按投资额240万元计费，合同签订后即支付暂定代建管理费的50%，

38、工程完工支付余下的50%;监理费按国家取费标准另行签订合同。(监理费含在总投资范围内)五、工程进度1、工程开工以监理下达的开工令为开工日期;2、乙方确保按甲方对各单项工程的实际进度要求，完成托付范围内的全部工作;3、项目建设过程中，如甲方缘由以及不行抗力等因素制约工程进度，造成工程延期则乙方管理工期相应须延，甲方担当相应工程延期而引起的相关责任及费用;4、项目建设过程中，若因乙方缘由造成工期延误则乙方担当相应的经济责任及惩罚。六、合同生效、变更与终止1、本合同经双方签字盖章后马上生效;2、由于甲方缘由使项目管理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应将此状况与可能产生的

39、影响刚好书面通知甲方，完成项目管理业务时间相应延长;3、乙方办理完工程移交手续及全部的托付事项，本合同即行终止;4、当事人一方要求变更或解除合同时，应当在15日前通知对方，因解除合同使一方遭遇损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必需实行书面形式，协议未达成之前，原合同仍旧有效;5、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济惩罚，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当

40、违约责任。七、1、甲方驻本工程建设现场总负责人为 ，乙方驻本工程建设现场代表为 ;2、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动;3、乙方在项目管理过程中，不得泄露甲方申明的隐私，乙方亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐私;4、乙方对于其编制的全部文件拥有版权，甲方仅有权为本工程运用此类文件;5、现场管理方法及专业管理细则由双方现场代表协商制定;6、乙方若将投资额限制在甲方确认的项目预算范围之内(不包括变更增加内容)，甲方赐予乙方工程节余资金的15%作为嘉奖;(按武政【20xx】7号文第21条执行)7、本合同未

41、尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议，所签订补充协议与本合同具有同等法律效力。八、争议的解决因违反或终止合同而引起一方的损失和损害的赔偿，双方协商解决。甲方(签章)：乙方(签章)： 年 月 日 年 月 日 建设托付合同2023年 篇7 托付人(甲方)：管理人(乙方)：签定地点：签订日期： 年 月 日托付人(甲方) 与项目管理人(乙方) 经双方协商一样，签订本合同。一、 托付人托付管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程地点：工程规模： 建筑面积 平方米总投资：项目管理服务内容：1、 前期管理： 办理建设工程规划许可证; 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发

42、放手续，并办理相关的施工许可证; 协作甲方做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并供应相关服务; 帮助甲方进行设计工作的协调，供应优化建议，使其成果符合甲方要求; 帮助甲方对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和实力考察; 项目的其他前期管理工作;2、 全过程项目协调 编制项目管理的工作内容和限制方法; 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作; 负责协调投资监理工程监理之间的工作; 其他项目管理工作。3、 合同管理 负责施工监理及询问等合同的起草修订和初步审查; 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核; 负责全部合同履行合同相关义务和权利的行使; 负责合同纠纷的处理;