国际工程合同4篇.docx

《国际工程合同4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际工程合同4篇.docx（123页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、国际工程合同4篇欢迎收看由应届毕业生网举荐的劳动合同范本（一）合同目的本合同的目的：乙方依据本合同条款向甲方供应技术工人、工程技术人员和其他人员（以下称为派遣人员），甲方向乙方支付酬劳。为保证甲方工程的顺当完成，双方应相互协作，仔细执行合同。（二）人员派遣1.应按双方商定的安排派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、诞生年月日、工种、护照号码及_国申请入境所须要的资料_。2.乙方负责办理乙方人员（从其居住国）的出境手续，并担当与此有关的各项费用。在_国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。3.依据工

2、程安排的须要，派遣人员可以随时增加或削减。4.如须要增加派遣人员时，甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员安排。增加人员的工资，按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程，其工资标准应由双方驻工地的代表商定。5.依据工程进度，如现场须要削减人员，则应由双方现场代表商定后实施。（三）打算费甲方同意付乙方派遣人员的打算费每人_元。打算费应在向乙方提交派遣安排的同时电汇乙方_银行_帐号。（四）工资1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_机场之日起到离开_国_机场之日止。乙方同意在支配航线时尽可能取最短路途，缩短时间。2.派遣人员的基本工资_。3.基

3、本工资以月计算，凡不满一个月的按日计算，日工资为月工资的25。4.依据_国目前的经济状况，派遣人员基本工资每年应增长15。（五）工作时间及加班1.乙方人员的工作时间为每月_天，每周_天，每天8小时。2.每周休假一天，详细休假日期可由双方在现场支配。3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时，经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方缘由造成停工时，甲方同意支付乙方人员的工资。4.如工作须要并经双方同意，乙方人员可以加班。甲方按下列标准支付加班工资：（1）平常加班工资为基本工资的125；（2）平常夜间加班（22点至次日晨5点）以及休假日加班，工资为基本工资的150；（3）节目加班工

4、资为基本工资的200；（4）加班工资计算方法如下：（月基本工资/200小时）×加班小时数×加班工资的百分率；（5）上述加班工资和基本工资同时支付。（六）伙食1.甲方同意向乙方供应厨房全套炊餐具及冷藏设备，由乙方自行办理伙食。2.甲方同意付给乙方每人每天_元的伙食费，包干运用。3.食堂用水、用电和燃料以及生活物资选购用车由甲方供应并支付费用。（七）节日和休假1.全部乙方人员有权享有_国政府的法定节日。2.全部乙方人员在工作满11个月零10天后，应享受20天的回国探亲假，其_国_机场至_机构的来回机票由甲方支付。应尽可能支配最短的航线。3.假如现场施工须要乙方人员推迟回国休

5、假时，乙方同意劝服其人员延期休假，甲方同意为了补偿乙方人员的损失，应赐予适当的酬劳。4.关于补偿上述损失的酬劳，可依据当时的状况由双方现场代表商定。但这项补偿不应少于_国_机场至_机场之间的单程机票价金额。5.乙方人员由于家属不幸等缘由，工作满半年以上时，经双方现场代表协商同意，可以提前享用探亲假。如有关人员已享受回国休假，其来回旅费应由乙方负担，对这一类事假甲方不支付工资。（八）旅费及交通1.甲方负担乙方人员从_机场至工程现场之间的来回旅费和航空公司款待之外的必需的食宿费，但乙方应努力削减这项额外费用的开支。甲方同意支付乙方人员进入_国的入境费用（例如机场税等）。2.甲方负责供应乙方人员上下

6、班的交通工具，同时也供应现场代表、工程师及其他管理人员的工作用车。3.乙方应凭机票或收据（按购票当日银行公布的外汇牌价）向甲方结算。（九）税金乙方人员应在_（其原居住国）交纳的一切税金由乙方负担；乙方人员在_国交纳的一切税金由甲方负担。（十）社会保险1.乙方人员在合同有效期内的人身保险，由乙方自行办理。甲方同意支付派遣人员每人每月_元的人身保险费。2.乙方人员在工地发生工伤，甲方只担当其医疗费用，如发生死亡事故，乙方应负担全部的费用，包括善后安葬和抚恤。3.如乙方人员因工作事故或疾病死亡时，遗体运回其原居住国或就地安葬，遗物运回其原居住国，一切有关费用由甲方负担。4.派遣人员经医生证明因疾病或

7、工伤而缺勤30天以内者，发给基本工资；在30天和90天之间者发给基本工资的60；超过90天者则不发工资。（十一）医疗1.乙方全部人员在_国发生工伤或疾病时，其医疗及住院费由甲方支付。2.现场医务室需用的常用药品和器具，由乙方向甲方提出购置安排，经甲方同意后，由乙方在其本国或其他地方选购、费用由甲方支付。3.乙方人员在200人之内，配备医生一名，男护士一名。超过200人时，是否增加医务人员，由双方现场代表探讨确定。（十二）劳保用品甲方同意支付乙方派遣人员全部的劳动爱护用品，包括每人每年两套工作服、工作鞋、手套、眼镜、平安帽、平安带等。（十三）支付方法1.除机票费和打算费全部支付美元外，甲方应支付

8、乙方的其他各项费用，均按80元与20_国_的比例支付，如需变更这一比例，须经双方代表同意。2.休假工资和应付乙方的机票费应于休假当月之初支付。3.乙方现场会计每月末编制派遣人员工资及其他各项费用表，包括基本工资、加班费、伙食费等项，经甲方审查和批准后于次月10日前支付。其中80美元部分，由甲方电汇_银行_帐号，银行汇费由甲方担当。20的_国_（币种）在现场支付。4._元与_国_的兑换率，按支付日当天_国政府银行公布的买卖中间价折算。5.乙方派遣人员到达现场后，甲方同意预支每人一个月的伙食费，如需预支其他费用，由双方现场代表协商解决。（十四）住房和办公用房1.甲方将按下列标准免费供应乙方人员的住

9、房：（1）代表、工程师、总监工每人一间；（2）助理工程师、技术员、医生、会计师、翻译及其他管理人员两人一间；（3）其他工人每人约4平方米，但每间不超过12人。2.住房内包括空调和卫生设备，家俱和卧具等备品。3.甲方同意供应乙方行政人员所运用的办公设备（如打机、计算器、复印机等）、洗涤设备和用品。（十五）人员替换1.乙方负责派遣身体健康、技术娴熟的合格人员到_国现场工作，如甲方认为派遣的人员不能胜任工作，经双方现场代表同意后，由乙方负责替换，由此而发生的费用应由乙方负责。2.乙方人员必需遵守_国政府的法令和敬重当地的风俗习惯。如违反当地法令和风俗习惯而必需送回国的，经双方协商后，由乙方负责送回，

10、机票费由乙方负担。如需另派人员替代时，则乙方应负责_机场至现场的旅费。3.乙方人员因疾病和公伤，经甲乙双方指定的医生证明的确不能接着工作者，应送回其原居住国的，其旅费由乙方负担。如身体状况不合格者，经双方医生检查证明，是因乙方体检疏忽，必需送回其本土的，其旅费应由乙方负担。（十六）不行抗拒1.由于天灾、斗争、政治事务等人力不行抗拒的事故而工作不能接着进行，甲方应负责将乙方人员送回（其原居住）国。2.如遇上述状况时，甲方人员不撤退，乙方人员亦不撤退，但甲方应支付乙方派遣人员的工资。（十七）争议及仲裁1.在执行合同中，如双方发生争议时，双方同意通过友好协商解决。如协商无效，可提交被告方的仲裁机构裁

11、决。2.争议一经裁决，双方必需忠实履行，所发生的费用由败诉方负担。（十八）合同有效期及其他1.本合同于_年_月_日在_签订。本合同自双方签之日起生效至本工程结束，全部派遣人员返回（其原居住）国，以及双方未付帐目结清后失效。2.本合同与附件及工程内容，不经另一方允许，任何一方不得向第三方泄露。3.本合同用_文、_文书就；两种文本具有同等效力，双方各持2份。4.本合同未尽事宜，双方可友好协商补充，经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_国际工程分包合同国际工程合同（2） | 返回书目总包商即甲方与分包商即乙方于年月日在订立本分包合同。鉴于总包商已同ems国大型电气

12、项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订合同。鉴于分包商原按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商年月日，号文件及其所附的报价表，现双方达成协议如下：（一）工作范围1供应全部工程的监督人员、训练和非娴熟工人、供应运输、测绘工具及设备、挖掘及钻孔机械、吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。2供应混凝土材料、水泥砂、石子、灰装材料、钢筋，并运输到工地。3为全部娴熟和非娴熟上人及行政人员供应住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。4运输由总包商供应的材料：总包商在bkb库房中的

13、塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房列施工现场的运输，并负责卸车和保管。5分包商应按总包商供应的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。（二）符合技术规范要求熟识业主技术规范的分包商，应根据业主的要求，并担当属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。（三）劳动力1自始至终供应足够数量的工人，以满意总包商工程师在工程进度方面的要求。2在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。3支付工资并听从当地关于对工人酬劳

14、的一切规定。4为其雇员供应住宿及膳食。5向总包商在ems国主管部门供应他们所带的有关其雇员的一切状况。6对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人供应保险费及工人补偿。（四）法定责任分包商应对下列事项担当责任；1遵守ems国关于所得税的规定。假如其雇员中有人对雇主给他们的酬劳不付个人所得税，分包商也而对此完全负责。2依据ems国的法律，为其雇员支付各种国家平安捐款。3分包商应听从全部适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。（五）意外事故或损失的责任在工程移交之前，分包商应保障总包商不担当各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不担当属于分包

15、商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。（六）保险1工程保险：总包商应按合同一骰条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。2第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商担当，而分包商不付任何费用。3工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。4对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商所在3天内备齐各种有效的证单。（七）总包商材料的交付总包商应负责交付材料，包括搭架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地律及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运输到

16、施工现场并卸车，费用自行担当，按双方同意的工程进度安排，对分包商各项工作所须要的材料，至少要在该项工作起先前一周为分包商备好。假如总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。（八）分包工程量在该分包工程价构表中所列的工程量只是大约数，改变范围在+和-%内。则单价不作任何改变。假如改变值超过+和-%，应按总包合同一般条款中第条规定处理。（九）许可证和执照总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证扣劳动证，该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获得由业主写给em国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一

17、份开支均应由分包商担当。（十）竣工及惩处依据双方同意的交付材料（不包括由分包商供应的材料）日程表，只要分包商能刚好得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。假如由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的，作为罚金或违的罚款余，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的%.（十一）支付条款总包商应按如下规定向分包商付款1预付款，其金额为分包合同协总额的，自分包商提交由银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商，保函有效期为个月。2每月完成的经业主验收的工程占分包合同价的。3分段工程占分包合同价

18、的，凭短暂验收证书。4分段工程占分包价的凭最终验收证书。按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付：ems国的当地货币：美元：用当地货币支付的部分在ems国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在银行账号，汇费应由总包商负担。兑换比率：l美元：（当地货币）预付款将用美元支付，预付款中超过的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。（十二）验收工程全部工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的确定，总的原则应当是总包商工程师对工程质量所作的确定是最终的，但一旦发生争议

19、，则业主代表的确定应为主导看法。（十三）履约保函在分包合同签订后15天内，分包商应依据所附的保函格式，提交一份银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的有效期为个月，自本分包合同签订之日起。（十四）总包商材料的延迟交付如总包商未按本协议规定刚好把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时总分商应按价格表所规定的日工资（计日工资）标准，付给分包商南工时间费用。延迟交付材料少于三天时，按本条规定分包商不能提出赔偿要求。（十五）假如在本协议签之日起天内业主表示同意本协议，本协议即生效。假如在上述日期内业主没有表示同意，

20、本协议便无效，任何一方都不得向对方要求赔偿。总包商代表（签）：分包商（签）：国际工程承包合同国际工程合同（3） | 返回书目一、总承包合同本合同经下述双方签署：1._市_（单位，以下简称甲方）；代表人：_2._建筑工程承包公司海外工程部（以下简称乙方）；经理_ 先生（_ 年_月_日由_建筑工程承包公司授权）诞生地：_（国家）国籍：_（国家）总部：_（国）_市在_国的通讯地址：_信箱鉴于甲方要兴建的_，乙方提交报价已于_年_月_日被_招标委员会接受并已中标。依据_国_部_年_月_日第_号决议，双方缔约于下：（一） 合同内容乙方要完全、精确地根据该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合

21、同条款有关的书面协议，在_市对_进行施工。乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。全部上述文件、附件均是本合同不行分割的组成部分。（二） 合同金额本合同总金额为_。兑美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则依据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一样同意的。对乙方的支付要依据合同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所担当的全部费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程修理费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物

22、价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在_国国内或国外新增加赋税。（三） 工期乙方必需依据本合同第_号附件的说明，在自移交场地之日起的_天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。假如乙方由于某些不行抗拒的缘由而认为不行按期完工的话，可书面通知甲方，说明缘由，并提出要求增加期限。假如乙方证明这些缘由存在，合同期限可以适当延长。（四） 移交场地依据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。假如乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。（

23、五） 查看工地乙方承认在签认合同之前已查看了土地及四周的环境，驾驭了全部与工程施工有关或对施工有影响的状况，如地质土壤状况、水源、当地气候状况、道路、交通流量、劳动力供应范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。（六） 履约保证金乙方应自被通知中标的其次天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件供应保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效，真到最终交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方

24、应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方担当费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或实行其他措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_年_月_日二、土木建筑工程（国际）合同条件第一部分 共同条件定义与说明1.定义本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：（a）“雇主”，是指合同条件其次部分中指明的已就工程的建立、安装或交付进行招标并将雇承包人的该一

25、方以及雇主名下的合法继承人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。（b）“承包人”，是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。（c）“工程师”，是指其次部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人，要为本合同的目的替代上述指定的工程师，以工程师身份行事的工程师。（d）“工程师的代表”，是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时指派来履行本文件第2条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。（e）“工程”，是指依照本合同应进行的工程。（f）“合同”，是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工

26、程清单、费率与价格表（假如有的话）、投标书和合同协议。（g）“合同价格”，是指投标书所列明的，但经依据下文所载规定予以增减的金额。（h）“施工设备”，是指为本工程或临时工程（按本条下述定义） 进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括准备用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其他各物。（i）“临时工程”，是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的全部各种临时工程。（j）“图纸”，是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时供应或书面认可的其他图纸。（k）“现场”，是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其他场所，以及任何由

27、雇主为本合同的目的而连同本合同中特殊指定为现场组成部分的其他场所一起供应的其他土地或场所。（l）“经认可”，是指业经书面认可，包括对从前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述状况。单数与复数视文中须要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为说明本共同条件或本合同时的考虑因素。工程师的代表2.工程师的代表的责任和权力工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要运用的材料与做工。他无权免除承包人依据本合同所担当的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其他地方另

28、有明文规定者外，他无权吩咐进行任何会引起拖延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权托付给工程师的代表，并应将全部这种权力和授权的书面托付的副本提交给承包人。工程师的代表在这种托付范围之内（但不是托付范围之外）赐予承包人的任何书面指示或认可，应犹如工程师所作出的指标或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必需以下述为条件：（a）工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。（b）假如承包人对于工程师的代表所作的任何确定感到不满足，他应有权把此问题提交工程师，工

29、程师应随即对该确定予以确认、撤销或更改。转让与转包3.转让承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益（付给承包人银行的任何依据本合同到期应付的款项不在此列）。4.转包承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意（不得无理不予同意）不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免除承包人依据本合同所担当的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就犹如对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应担当全部责任。但是，按计件方式供应劳动力，不应认为是本条所说的

30、转包。合同的范围5.合同的范围本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括供应经本合同指定或从本合同中合理地推知须要供应的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。合同文件6.语言（1）制订本合同文件所用的语言应在其次部分中予以说明，假如本合同文件用不止一种语言写成，则还应在其次部分中指定说明本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要语言”。（2）文件相互说明：除本合同另有规定者外，共同条件和专用条件中的各项条款规定，应成为任何构成本合同组成部分的其他文件中各项条款规定的主导，在上述条件下，构成本合同的若干文件应视为是

31、彼此相互说明的，如有意义不明确或不一样之处，应由工程师对之作出说明和调处，工程师应即为此向承包人发出指示，指示应按何种方式完成该项工作。但是，假如工程师认为，遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用，由于文件的这种意义不明确或不一样，并不在而且有理由不在承包人所预料之列，则工程师应予证明，而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。7.图纸的保管（1）图纸应由工程师单独保管，但应有承包人免费供应图纸副本2份，承包人如还须要更多的副本，应由承包人自费供应和制作。在本合同履行完毕时，承包人应把全部依据本合同供应的图纸退还给工程师。承包人应就执行依据本合同规定的工程或其他事项所进一步须

32、要的任何图纸或说明书，给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。图纸副本应有一份保存在现场（2）上述供应给承包人图纸副本中的一份，应由承包人保存在现场，该份图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其他人员在一切适当时间检查和运用。8.进一步供应的图纸和指示工程师应完全有权在本工程进行过程中，随时向承包人供应为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必需进一步供应的图纸和指示，承包人应予执行并受其约束。一般义务9.合同协议承包人应邀立约时，应按附件所列并视状况经过必要修改的格式签订合同协议（由雇主担当费用制订）。10.履约保证书假如投标书中载明，承包人承诺在须要时取得一家保险公司或银行

33、的担保或是供应两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主担当义务，按不超过投标金额10%的金额依据保证书的条件担保照章履行本合同者，则该保险公司或银行或担保人以及该保证书，均应是须经雇主认可的。而取得这种担保或供应这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用，应统由承包人担当，但本合同另有规定者除外。11.现场检查投标书应认为是依据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应供应的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察现场及其四周环境，并应在提交投标书以前（尽可能）的确弄清现场的形态与性质、完成本工程所必需的工作和材料的数量与性质、进入现场的交通工具以及他

34、可能须要的居住设备，总之，他应亲自取得一切有关风险、意外事务和其他可能影响其投标的各种状况的必要资料（按上所述）。投标的充分条件12.不利的自然条件和人为的障碍承包人应被认为在投标以前，已的确弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表（如有的话）中所列的费率与价格都是正确和充分的。此费率与价格除本合同另有规定者外，应包括承包人依据本合同所担当的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。但是，假如在本工程进行中，承包人遇到自然条件或人为的障碍，而此种条件或障碍并非一个有阅历的承包人所应能合理预见的，则承包人应马上将此书面通知工程师的代表。假如工程师认为，此种条件或人为

35、障碍并非一个有阅历的承包人所应能合理预见的，则工程师应予证明，而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用，包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用：（a）遵照工程师在与此有关状况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用；（b）以及承包人在未得到工程师详细指示状况下，可实行的任何经工程师认可的正值合理措施所引起的适当而合理的费用。13.工作必需使工程师满足除了法律上不行能或事实上不行能以外，承包人必需严格根据本合同要求进行，建成和维护本工程，做到使工程师满足，并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项（不论本合同中是否提到）所作的指示和指导。承包人只

36、领受工程师或（在根据本文件第2条所提到的限制条件下）工程师的代表所作的指示和指导。14.应供应的方案在承包人的投标被接受以后，承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案，请工程师认可，并经工程师或工程师的代表提出要求时，应向他们书面供应关于承包人对进行本工程以及承包人准备供应、运用或建立的（视状况而定）施工设备和临时工程所作支配的具体资料。向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可，或者向其供应这种具体资料，不应免除承包人依据本合同所担当的任何义务或责任。15.承包人的监督权承包人应在本工程进行中，并在其后工程师认为是正值履行承包人依据本合同担当的义

37、务所必需的期间，赐予或供应一切必要的监督。承包人或经工程师书面认可的（该认可随时可予撤销）一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程，并应把他的全部时间专用于本工程的监督。假如工程师撤销此项认可，承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后，尽快（在考虑到下文所述须要替换他的状况下）将该处理人撤离现场，而且日后不得再雇用他担当现场任何工作，并应由经工程师认可的其他代理人来替换他。这种指定的代理人或代表应代表承包人领受工程师或（在按本文件第2条规定限制条件下）工程师的代表所作的指示和指导。16.承包人的雇员（1）承包人有关本工程的进行和维护应在现场供应和雇用：（a）仅属具有各该行业的娴熟技能与

38、阅历的技术能手，和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人，领班和工长；（b）以及为本工程的正确而刚好的进行和维护所必需的娴熟、半娴熟和非娴熟工人。（2）承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员，假如工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守，或者工程师另外认为雇用该人是不合须要的，工程师有权反对并要求承包人马上将该人撤离本工程，而且非经工程师书面允许，不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经工程师认可的称职的替换人员接替。17.工程定位承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行精确和正确的定位，负责本工程全部各个部分的位置高程、尺寸和定

39、线正确无误（按上所述），并负责供应与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。假如在本工程进展中的任何时候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定线上出现或发生任何错误，承包人经工程师或工程师的代表要求，应自行担当费用订正此种错误，使工程师或工程师的代表满足。除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面供应的不正确的数据资料所造成的，在这种状况下，订正此种错误的费用应当由雇主担当。工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或工程所作的检查决不应免除承包人对此项定位的精确性所担当的责任。因此，承包人应当细致爱护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其他各物。钻孔和勘探挖掘18.假如在本工程进行中

40、的任何时候，工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘，应以书面吩咐提出此项要求，而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额，否则应被认为是依据本文件第51条的规定所吩咐的一项追加的要求。19.保卫与照明承包人在必要的时候和地方，或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时，应自行担当费用为有关工程供应和保持全部照明、保卫、围拦和看管，以爱护本工程或保障公众或其他人员的平安和便利。20.对工程的照管（1）从本工程起先到完成，承包人应担当全部责任照管本工程及一切临时工程，假如由于任何缘由（本条第（2）款所规定的例外风险除外）使本工程或其中的任何部分或任何临时工程遭遇任何损坏、灭失

41、或损害，原包人应自行担当费用予以修理和弥补，使得本工程在竣工时处于良好的状态，并且在一切方面都符合本合同的要求和工程师的指示。假如任何这种损坏、灭失或损害，是由于任何例外风险引起的，承包人在经工程师要求并符合本文件第65条规定的状况下，应予以修理和弥补，如上所述，其费用则由雇主担当。承包人还应对他在为了履行本文件第49条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损害负责。（2）“例外风险”包括：斗争、斗争行动（不论是否已经宣战）、入侵、外国敌人的行动、叛乱、革命、暴动或者军事政变或篡权、内战或（非承包人自己的雇员之间的）动乱、骚动或骚扰，或者是雇主运用或占有已经对之出具竣工证书的本

42、工程的任何部分，或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的缘由，或者是由于并非承包人方面的合理预见性和实力所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的（全部这些，在此都统称为“例外风险”）。21.工程的保险等承包人在其依据本文件第20条所担当的义务与责任不受限制的状况下，应以雇主和承包人的共同名义对他依据本合同条款应予负责的，由于任何缘由所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保。使雇主和承包人得到保险的范围包括本工程施工期间，也包括维护期间，由于维护期起先以前所发生的缘由而引起的灭失或损坏，以及承包人在为了履行其依据本文件第49条所担当的义务，而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏：（a）对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值保险。（b）对材料、施工设备和承包人运至现场的其他各物，按这种材料、施工设备和其他各物的全部价值保险。这种保险应按雇主认可的条件（不得无理拒绝认可）向保险人投保，承包人凡经要求应向工程师或工