2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》自我测试B卷.pdf

《2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》自我测试B卷.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》自我测试B卷.pdf（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 1 页 共 15 页 2021-2022 年二级建造师建设工程法规及相关知识自我测试 B 卷 考试须知：1、考试时间：120 分钟，满分为 100 分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共 60 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意）1、施工企业取得法人资格的时间为()之日。A、法定代表人确定 B、企业成立

2、 C、注册资金到位 D、工商行政管理机关核准登记 2、关于行政复议的说法，正确的是()A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议 B.在行政复议中随时可以调解 C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为 D.行政复议决定具有终局性 3、施工单位承担保修责任的前提条件之一是()A.非施工单位原因产生的质量问题 B.工期未按期交工 C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕 4、根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构 D.工程建设标

3、准批准部门 5、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形()A.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失 B.灭火或其他救助所造成的损失 C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失 D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失 6、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()A.承包人的优先受偿权优于抵押权 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 2 页 共 15 页 B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者 C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

4、 D.承包人行使优先受偿权的期限为1年 7、关于评标结果异议的说法，正确的是()A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议 C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出 D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行 8、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人 D.因非

5、承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人 9、关于建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A.颁发施工许可证 B.工程竣工验收合格 C.工程缺陷责任期届满 D.工程法定最低保修期届满 10、工程监理单位与所监理工程的()有权属关系时，不得承担的监理业务。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.勘察单位 11、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多 B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员 C.建筑

6、施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员 D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员 12、施工企业的项目经理属于施工企业的()A、企业法人 B、委托代理人 C、企业授权的项目管理者 D、指定代理人 13、要获得我国建筑业专业职业资格，需要经过的正确步骤为()A.参加统一考试、获得注册资格证书 B.参加统一考试、获得执业资格证书、注册 C.参加统一考试、注册、获得执业资格证书 D.注册、参加统一考试、获得执业资格证书 14、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您

7、提供优质的文档！第 3 页 共 15 页()支付。A、施工单位 B、建设单位 C、总承包单位 D、用工单位 15、下列各项中，关于国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是()A.由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位 B.申请单位在收到资格预审合格通知书后，应以口头形式予以确认 C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况 D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况 16、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()A.变更注册后，注册有效期重新计算 B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任 C.变更注册只能由原聘用企业申请

8、D.申请变更注册应当提交工作调动申请 17、下列不属于企业法人的是()A.股份有限公司 B.基金会 C.有限责任公司 D.集体企业法人 18、下列不属于绿色施工导则对临时用地保护规定的是()A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量 B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地 C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被 D.临时设施占地面积有效利用率大于90%19、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资 20、根据 建设工程施工合同(示范文本)，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是

9、()A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查 B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作 D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖 21、甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见 C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任 22、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应(

10、)A.以单价金额为准B.以总价金额为准 C.由投标人确认D.由招标人确认 23、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局(分局)批准，可以延期缴欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 5 页 共 15 页 C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包 32、民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括()A.证人B.第三人 C.审判长D.鉴定人 33、甲乙双方

11、在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。A.8 B.4 C.18 D.24 34、建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()A.报告书 B.报告表 C.公告书 D.登记表 35、据建设工程勘察设计管理条例规定，下列说法不正确的是()A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘

12、察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。36、建筑工程一切险承保的内容不包括()A.临时工程，如引水、保护堤 B.脚手架 C.租赁物资 D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失 37、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()A.合同不生效 B.合同无

13、效 C.合同终止 D.不影响合同效力 38、根据 建筑工程施工合同(示范文本)，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查 B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖 C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作 39、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。A.仲裁委员会的上级主管机关 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质

14、的文档！第 6 页 共 15 页 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 40、根据合同法，债务人转让合同债务应当()A.通知债权人 B.与债权人协商 C.经过债权人的同意 D.重新签订合同 41、下列各项中，关于施工总承包资质的申请说法正确的是()A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质 B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质 C.施工总承包企业可以申请专业承包资质 D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质 42、在依法必须进行招标的工程范

15、围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.150 D.200 43、下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是()A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容 B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定 C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准 D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定 44、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。现双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效，此时担保合同()A.有效B.部分有效

16、 C.无效D.有效性不确定 45、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲()A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 46、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()A.施工企业住所地B.建设单位住所地 C.项目土地所在地D.工程价款结算地 47、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

17、A.6个月 B.1年 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 7 页 共 15 页 C.2年 D.5年 48、关于合同成立时间的说法，正确的是()A.承诺生效时合同成立 B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立 D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 49、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()A.侵权B.预期违约C.合法行为D.单方解除合同 50、建设工程安全生产管理条例第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()A、检测

18、合格证明 B、生产(制造)许可证明 C、产品合格证明 D、建筑机械使用许可证明 51、关于建设单位安全责任的说法，错误的是()A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责。B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当拆除工程进行备案 52、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持 C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承

19、包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持 53、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D.保证本单位安全生产投入的有效实施 54、在解决劳动争议的方法中，简便易行、最有效、最经济，能及时解决争议，消除分歧，提高办事效率，节省费用，也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是()A.协商B.调解 C.劳动仲裁D.诉讼 55、保

20、险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分()A.减法 B.无效 C.收归国家所有 D.限额赔付 56、根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是()欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 8 页 共 15 页 A.申请人年龄达到60周岁 B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年 C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年 D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故 57、某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相

21、应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()A.甲、乙承担连带赔偿责任 B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任 C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任 D.甲和乙承担按份赔偿责任 58、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是()A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款 B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行 C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付 D.构成犯罪的，依法追究

22、刑事责任 59、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起()内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。A.10日 B.15日 C.30日 D.90日 60、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A.15日 B.1个月 C.2个月 D.3个月 二、多选题（共 20 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意）1、为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中()若与审理的案件有利害关系

23、，应当回避 A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人 2、建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()A.已经办理了用地批准手续 B.施工图设计文件已按规定通过了审查 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 9 页 共 15 页 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 3、债的产生根据有()。A.合同 B.侵权 C.支付价款 D.不当得利 E.无因管理 4、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有()A.建

24、筑工程法规 B.建筑材料检验报告 C.工程竣工验收现场录像 D.双方往来的电子邮件 E.代理意见 5、下列情形中，属于合同继续履行例外的有()A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 6、下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。A.承包人对工程内容又重大误解订立的 B.承包人胁迫发包人订立的 C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的 D.建设工程必须进行招标而未招标订立的 E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的 7、关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量

25、保修有保修期限和保修范围的双重约束 C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金 E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 8、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的 C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的 E.转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的 9、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相

26、关的鉴定资格 B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 10 页 共 15 页 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的 D.鉴定程序本身严重违法 E.鉴定结论明显依据不足 10、根据 建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的 E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 11、某施工单位项目负责人张经理，违反法律法规，降低工程质量标

27、准，造成重大安全事故，导致工人李某死亡，施工单位被降低资质等级，并且给建设单位造成50万元的财产损失。则张经理的行为侵害的客体是()。A.李某的生命权 B.施工单位的行为能力 C.公共安全 D.建设单位的财产权 E.有关工程建设管理的法律制度 12、根据产品质量法，生产者不得()A.生产国家命令淘汰的产品 B.伪造或者占用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明 D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 13、根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围 B.依据伪造的证据做出的裁决 C.双方当事人均对裁决不服 D.重大案件适用了独

28、任庭审理 E.没有仲裁协议 14、在施工单位的下列行为中，处工程合同价款2以上4以下的罚款并责令改正的有()。A.在施工中偷工减料 B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为 D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务 E.转包工程 15、下列各项中，属于代理权滥用的有()。A.代理人以被代理人的名义同自己实施民事法律行为 B.代理双方当事人实施同一个民事法律行为 C.代理人以被代理人名义与第三人进行民事法律行为 D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益 E.代理人拒绝亲自行使代理权 16、有下列情形中()的，法院应当裁定中止执行。A.申

29、请人表示可以延期执行 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 11 页 共 15 页 B.申请人撤销申请的 C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的 D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 17、建设工程竣工验收应当具备()等条件。A.完整的技术档案资料和施工管理资料 B.工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告 C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D.已付清所有款项 E.有施工单位签署的工程保修书 18、建

30、造师的执业范围包括()。A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.从事其他施工活动的管理工作 C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标 E.开展建设项目施工管理的培训工作 19、根据物权法的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立 A.交通运输工程 B.正在施工匠建筑物 C.生产设备、原材料 D.正在加工的工程模板 E.建设用地使用权 20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件()。A、取得建造师执业资格证书 B、无犯罪记录 C、无行政处罚记录 D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 E、经所在单位考核合格 欢迎您阅读

31、并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 12 页 共 15 页 试题答案 一、单选题（共 60 题，每题 1 分。选项中，只有 1 个符合题意）1、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。企业法人依法经工商行政管理机构核准登记后取得法人资格。2、【答案】C【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。3、【答案】C 4、【答案】C 5、A 6、【答案】A【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先

32、受偿权问题的批复中规定，1人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据合同法第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。7、【答案】C【解析】本题考查的是中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。8、【答案】C【解析】考查二级建造师执业岗位范围。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。9、【答案】B【解析】工程合理使用年限（设计依据和设计深度）。10、【答案】C 11、【答案】D【解

33、析】专职安全生产管理人员配备要求。12、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。13、B 14、A 15、正确答案：D 16、【答案】D【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：注册建造师变更注册申请表；注册证书和执业印章；申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。17、正确答案：B 18、参考答案：D 参考解析：绿色施工导则对临时用地保护的规定：(1)应对深基坑施工方案进

34、行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。故选项D正确。19、答案：B 解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 13 页 共 15 页 20、【答案】D【解析】考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后必须经过验收合格才能覆盖；选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C

35、，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。21、正确答案：A 22、A 23、B 24、【答案】D【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。选项A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；选项C，需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。25、正确答案：B 26、正确答案：D 27、【答案】B 28、答案：D 解析：申请领取施工许可证时，提供建设

36、工程有关安全施工措施的资料。29、【答案】：B【解析】：本题涉及的考点是工程质量事故的分类。操作责任事故是指在施工过程中，由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。30、【答案】B【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。31、【答案】C 32、C 33、答案：A 解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。34、【答案】A 35、D 36、D 37、答案：D 解析：

37、当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。38、【答案】B【解析】隐蔽工程检验。39、答案：B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。40、【答案】C 41、正确答案：A 42、【答案】A【解析】工程建设项目招标范围和规模标准规定规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除

38、！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 14 页 共 15 页 材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。43、C 44、C 45、【答案】C【解析】本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；权利人

39、的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照机损：6002000=120万元。46、C 47、【答案】D 48、答案：A 解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。49、答案：D 解析：属于单方解除合同 50、A 51、【答案】C 52、【答案】A【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工

40、验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。53、【答案】D 54、A 55、B 56、【答案】B 57、【答案】A【解析】转包的法律责任。58、正确答案：D 59、A 60、【答案】B【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。二、多选题（共 20 题，每题 2 分。选项中，至少 2 个符合题意）1、【答案】AB

41、C【解析】根据民事诉讼法第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；与本案有利害关系；与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。2、答案：ABCD 3、【答案】ABDE 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第 15 页 共 15 页【解析】本题考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。4、【答案】AE【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，

42、当事人陈述，鉴定结论，勘验笔录。5、答案：CD 6、【答案】CDE【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 7、【答案】BDE 8、答案：ACE 9、【答案】ADE 10、【答案】ACE 11、CE 12、答案：AE 13、【答案】ABE 14、ABC 15、正确答案：A,B,D 16、ACDE 17、【答案】ABCE【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书。18、ABC 19、【答案】BD【解析】物权法规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。20、ABDE