2022工程居间服务合同.docx

《2022工程居间服务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程居间服务合同.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程居间服务合同工程居间服务合同1签订日期：签订地点：甲方(托付方)：乙方(托付方)：依据中华人民共和国合同法其次十三章第四百二十四条，四百二十五条，四百二十六条，四百二十七条及相关法律法规之规定，经双方协商，甲方就 项目工程施工事宜，托付乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作，乙方接受此托付，特订立本合同。一、基本状况1、工程名称： 。 2、工程地址： 。 3、工程内容：施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。4、合同总价： 万元人民币(按 定额计算，最终以实际结算为准)。二、甲方责任和义务1、负责供应项目业主方所需的资料和资信证明，并负责其资料的真实性、合法性和牢靠

2、性。2、主动协作乙方办理相关手续。3、维护乙方的正值合法权益。三、乙方责任和义务1、充分发挥自身资源优势，负责对该项目工程承包的前期洽谈和协商工作，并向甲方供应项目方的相关资料和证明材料，明确合作方案。在乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后，乙方的全部工作即视为完成。2、全面协调甲方与项目业主方的关系。3、维护甲方的正值合法权益。四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式1、计算方法：甲方按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得)，转入乙方指定的银行帐户内，由乙方自行支配和运用。2、支付时间和方式：合同签定后按合同总金额 %支付居间费用，甲方进场施工第一次拨款后，按

3、合同总金额 %支付居间费用，第三次拨款后，按合同总金额 %支付居间费用，余下部分按实际结算金额支付 %，签章部分额外增加支付居间费用 %。3、合同签定 月内，完成第一项工程合同的签定。4、居间人未促成合同成立的，不得要求支付酬劳，但可以要求托付人支付从事居间活动支出的必要费用。五、违约责任1、该项目在实施过程中，甲乙双方应主动协作，甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同，否则，乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户，每延误一天，甲方按应付总额的5向乙方支付滞纳金，若未按上述条款支付居间服务费超过15日的，还须

4、按应付金额的10%的担当违约金。六、合同生效及其它1、本居间服务托付合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订，经甲乙双方签字盖章后，在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效，履约完毕后自行终止。2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量，其居间服务费亦按上述条款执行。3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的，双方对此不担当违约责任，本合同无效。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼，裁决是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费、

5、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方担当。6、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。托付方(章)： 托付方(章)：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：公民身份证号码： 公民身份证号码：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：工程居间服务合同2甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一样，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：托付事项及详细要求1、托付事项：甲方以干脆承包施工以上项目。2、详细要求：为甲方争取较

6、好的合同环境。其次条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：酬劳及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行担当。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份

7、，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方：_乙方：_日期：_日期：_工程居间服务合同3甲方(托付人)：_联系人：_联系地址：_身份证号码：_乙方(居间人):_联系电话：_身份证号码：_甲乙双方为了发挥双方的优势，依据民法典，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约_元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。2、居间胜利是指甲方与发包

8、单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行_市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间_程造价信息单价执行。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考查。三、甲方的义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居

9、间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的_%计算。2、居间胜利后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费_万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方_万元整，剩余金额从施工起先，依据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，_日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。3、甲方以劳务现金的方式支付。五、乙方的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。六、其他约定本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至_

10、年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地_市_区中级人民提起民事诉讼。九、其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方：_(盖章) 乙方：_(签字)法定代表人_法定代表人：_年_月_日_年_月_日工程居间服务合同4甲方(托付人)：_联系地址：_乙方(居间人)：_联系地址：_身份证号：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就各种装饰工程项目，引荐甲

11、方参与该项目的装饰工作，向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项，甲方签约合同胜利。3、甲方不得越过乙方私自与建设单位签订合同，否则视为违约，根据双方约定居间费用的双倍支付给乙方。4、若甲方采纳其他资质签署合同，需提前告知乙方，并在“居间胜利”后同样支付乙方居间费用。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关工程项目的装饰信息，并有义务帮助甲方对工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的相关工程项目的信息真实牢靠。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位

12、的关系。3、乙方应保证工程项目真实牢靠、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方参加洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好谈判工作。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责合同的起草。2、假如居间胜利，则由甲方负责全面履行和建设单位的所签订的专业施工合同。甲方与履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、居间费用暂定为装饰施工合同金额的_%(若建设单位不能接受甲方报价，出现价格调整状况下，乙方的居间费也相应作出调整;详细提成比例甲乙双方另行协

13、商，依据详细项目签署单项居间合同)。居间费用暂定为工程结算造价金额的_%作为酬金。2、居间胜利后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后_个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。假如未刚好支付，则按未支付金额的_%向乙方担当违约金。3、甲方可以转账或现金的方式支付。乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开收据凭证。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支付的必用费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后生效。2、甲乙双方协议解除合同或有其

14、他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式假如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。十、项目信息1、项目名称：_2、项目地址：_3、项目选用资质：_甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章)法定代表人：_法定代表人：_身份证号：_身份证号：_联系电话：_联系电话：_日期：_日期：_工程居间服务合同5甲方(托付人)：_乙方(受托人)：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法 ，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项乙

15、方接受甲方托付，负责就 工程项目，土方工程量约_万m3。引荐甲方和该项目的总包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲 方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和_进行合同谈判。2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。 假如未刚好支付，则逾期

16、每日按未支付居间酬劳的 _%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目单价：土方为_每方;石方为_每方。2、居间酬劳在甲方进场施工七天内，先支付_元给乙方，其余玖拾万元在开工后_月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时，受托付人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令，托付人不行抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间服务合同6甲方(托付人

17、)：联系人：联系地址：身份证号码：乙方(居间人):联系电话：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就重庆凯思特房地产开发有限公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。2、“居间胜利”是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行重庆市20xx计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按

18、一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆工程造价信息单价执行。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考查。三、甲方的义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的3%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间

19、费用以甲方与重庆凯思特房地产开发有限公司签订的.工程合同金额的2%计算。2、居间胜利后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费 万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方 万元整，剩余金额从施工起先，依据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，五日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。3、甲方以劳务现金的方式支付。五、乙方的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。六、其他约定本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 20xx 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利本合同完全履行完毕后终止。

20、八、争议解决方式：如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地重庆市南岸区中级人民提起民事诉讼。九、其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方：(盖章) 乙方：(签字)法定代表人或代理人： 法定代表人或托付代理人：年 月 日工程居间服务合同7居间服务合同甲方（施工方）：乙方（居间方）：甲、乙双方在自愿、同等、协商一样的基础上，就乙方为甲方供应居间服务事宜，达成如下协议：一、居间服务事项：1、乙方接受甲方托付，负责就 工程项目（以下称该工程项目），向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 （总建设单位）签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间胜利”是指甲方

21、与 （总建设单位）就该项目签订书面的工程承包施工合同。假如甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目，也视同为乙方完成的居间服务，甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。二、甲方义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和 （总建设单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则逾期每日按未支付金额的 向乙方担当违约金。三、乙方义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，帮助甲方对该工程项目全面了解。2、乙方承诺向甲方供应的关于

22、该工程项目的上述信息真实牢靠。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为甲方工程承包施工合同金额的 %。2、在甲方与乙方引荐的 （总建设单位）签订工程项目承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建设单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；其次笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币 元；甲方在收到 （总建设单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币 元。3、甲方支付的全部款项中不包含应缴纳的税费。4、甲方支付居间服务费以 （转账或现金）方式支付。五、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。六、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意由乙方所在地人民法院管辖。七、其他本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。（特殊说明：请慎重考虑红色字体部分，依据详细状况以作修正。以上文本敬请参考，如有不全面之处，请结合实际状况再作增删。）甲方（签章）： 乙方（签字）：签订日期： 年月日 签订日期： 年月日签订地点：