2022装修协议书(汇编15篇).docx

《2022装修协议书(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修协议书(汇编15篇).docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修协议书(汇编15篇)装修协议书1发包人：_承包人：_根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点：_1.2工程内容：房屋间数_室_厅总建筑面积_平方米。1.3承包范围：_1.4承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式：承包人包工包全部材料承包人包工包部分材料承包人包工、发包人包料。1.5开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日总日历工期：_日。第2条合同价款与支付2.1合同价款：金额：_，￥：_。2.

2、2合同价款采纳方式：双方商定本合同价款采纳第_种方式确定。采纳固定价格：固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_。采纳可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。成本加酬金：_2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币_，预付款扣回的时间、比例：_。2.4工程款支付工程款支付方式：_工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第

3、_种方式供应：发包人自行供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。第4条发包人工作4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如的确须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中

4、所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。第5条承包人工作5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门

5、批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5.6保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。6.3凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成

6、的损失由承包人负责。第7条平安生产和防火7.1发包人供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人供应确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收8.1双方约定本工程质

7、量应达到国家质量评定_标准。8.2优良工程等级增加的经济支出_。8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进行该项目

8、施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。第10条竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。第11条工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨

9、付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。12.3承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并担当损失。12.5承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，

10、办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：_。第13条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：提交_仲裁委员会仲裁依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不行抗力14.1双方关于不行抗力的约定：_。第15条保险_。第16条合同生效16.1合同生效日期：_年_月_日第17条合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_。第18条合同备案、鉴证第19条其它约定_。发包方：_承包方：_授权代表：_授权代表：_年_月_日_年

11、_月_日签订地点：_签订地点：_装修协议书2发包方（简称甲方）：xxxx承包方（简称乙方）：xxxx甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.装饰施工地点：2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3.装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4.承包方式：xxx（包工包料、清包工、部分承包）。5.工期：自xxxx年x月x日开工，至xxxx年x月x日竣工，xxxx工期xx天。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥xx元，大写（人民币）：xxx详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支

12、付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，其次次付款时扣除（2）其次次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计xx元（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计xx元（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计xx元（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1.甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲

13、方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行DBJ086297住宅建筑装饰工程

14、技术规程、DB31/T3019xx住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由xx方设计施工方案。3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。4.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5.工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复

15、验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应

16、经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方xx元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付xx元违约金。2.由于乙方

17、缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的xx%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：xxxxx电话：xxxxx乙方（签章）：xxxxx电话：xxxxx签订地点：xxxxx签订日期：xxxxx年xxxxx月xxxxx日装修协议书3一、合同方1、发包方(以下简称甲方)：2、承包方(以下简称乙方)：二、总则甲、乙双方经过全面充分磋商，甲方同意托付乙方承接专卖店

18、，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程按质按量顺当进行，本着信任、协作、协作、守约的原则，特订立本合同，以便遵循。三、工程概况1、 工程名称：2、 工程地址：五、工程造价及承包方式：1、 本工程以人民币进行报价，实行全部包工、包料的承包形式。2、 工程项目造价以审计审定的预算造价，为万元。以后项目有增减，按审计审定单价和甲方签订预算进行计算。六、工程项目以本工程预算表为准。七、施工期限：1、本工程正式施工从年日，施工期为 天。如有不行抗拒的因素，工期顺延。若乙方提前一天完成甲方按200元/天嘉奖乙方，若乙方不能按时完工甲方扣乙方200元/天。2、 甲方如提出增减项目或要求修改设计，应在该项目

19、材料进场之前或未施工之前发出书面通知，由乙方技术负责人及主管签字认可，对增减项目乙方应在较短的时间内拿出预算交甲方认可。八、工程管理和质量验收：1、 依据甲、乙双方认可的设计图纸、工程预算内容及工程预算项目的质量 要求进行施工。在施工期间如有变更需经甲、乙双方协商解决，确保施工质量和设计效果。2、 甲、乙双方指定专人负责管理、监督、检查工程进度和质量、相互协调协作，保证工程顺当进行。3、 由甲方、乙方确定专人组成工程质量验收小组，竣工时进行整体验收，合格后以双方有关负责人签字为准。4、 乙方在施工过程中应接受甲方现场管理人员统一支配，乙方在施工中不得偷工减料，以次充好，如经甲方发觉有权停止施工

20、，损失由乙方负责担当。九、平安：乙方加强平安教化和检查工作，预防发生事故，确保平安施工，如发生人为责任平安事故由乙方负责。十、现场：甲方应在乙方进场时供应必要的施工条件，保证现场免费用水用电。十一、付款方式和结算：合同签订后，甲方须该项工程总造价的60%做为乙方进场施工费，待木工工程完工后甲方应支付该项工程总造价的30%做为乙方进度款，工程完成验收合格后三天之内。甲方应支付乙方该项工程总造价10%的余款。十二、其它事项：1、本工程合同签订后，不得转包其他单位施工，否则按违约处理，终止合同。2、工程竣工验收后保修期三个月，保修期内如因施工质量和材料不符合标准所发生的修理费用由乙方负责支付。3、本

21、合同签字后生效，具有法律效力。4、本合同未尽事宜，可另行补充合同解决或协商解决，补充合同与本合同有冲突时，以补充合同为准，并具有同等法律效力。5、本合同附件含预算二份。6、本合同附件含施工图二份。十三、本合同一式二份(甲、乙双方各执1份)甲方： 乙方：地址： 地址：代表人： 代表人：电话： 电话：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日装修协议书4甲方：物业有限责任公司乙方（业主）：丙方（施工单位或个人）：兹有业主（乙方）托付装修公司或个人（丙方）在甲方管理的住宅小区号小区号楼单元号房内进行装修。乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守：1、应留意

22、之事项物业公司必需严格管制各项装修工程，以使小区能成为高尚而环境美丽的高级物业，并祈达成下列目的：（1）促使物业价值日增；（2）削减火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题；（3）避开扰及邻居；（4）削减日後物业保养难题；（5）确保遵守市政府及房管机关有关法规。业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。若有任何疑问，应向市政府及有关房管机关查询。2、装修及施工工程守则单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必需严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的

23、规定包括但不限於：（1）在对该单元进行装修前，业主必需向管理公司提出书面申请（申请表如附件），并供应该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸（包括但不限於平面配Z图、水电施工图）和资料。在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成後叁个工作天完成审批；（2）施工单位或装修公司在进行装修前必需对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第叁者责任险”（安装工程期间）投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工

24、单位或装修公司自行负担。未经管理公司批阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。（3）施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证後方可施工；施工单位人员进入社区必需遵守管理公司对於门卫保安要求的作业规登记等手续。（4）业主经管理公司同意对该单元进行装修後，业主须与管理公司支配施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、堵塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施；（5）进行装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品肯定当心保管及运用，不行抽烟，以免发生灾难。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时清

25、除和运走；（6）管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发觉有违章施工状况，管理公司可要求业主和施工单位马上停工，并实行相应步骤订正和补救违章施工状况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。（7）因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责。（8）其他禁止项目业主不得：1）变更任何渠道、管井及其他公共装；2）悬挂或装设任何物件於窗外（绿化植栽除外但须留意平安）；3）更改楼宇主要结构（如支柱横梁、结构墙、楼面及天花）；4）装Z位或任何物体於单位外；5）更改原有屋外设计及外貌，例如不行击穿外墙装Z空调机或其他用途；6

26、）在单元大门或窗口装Z铁闸或窗花。9）空调机社区全部单元内已备有适当的位Z可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线随意垂悬、按Z於非指定位Z（尤其是外墙墙面）10）电视天线客厅及主子房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装Z任何形式天线。11）抽气风扇社区全部单元内厨房及不干脆采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。12）遮阳篷帐及檐篷任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设Z。13）门窗全部业主不得拆除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不行改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户

27、。14）装修工程施工时间：为避开装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安静，施工时间订为上午09：00至上午14：00时，16：00至晚上22：00在此时段以外时间禁止施工，如因特别状况须要在规定时段以外时间施工，必需先向管理公司申请施工许可，经审批通过以後才准许施工（但肯定要遵循审批时要求的条件）3、装修公司及装修公司保证金业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必需具备合乎现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、疏忽或随意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必需考虑该公司的声誉及其牢靠程度。为保障业主利益及

28、维持良好的社区环境，全部申请在社区施工的业主都须要向管理公司登记、申办施工许可，业主缴付保证金人民币二仟元正（金额可按须要随时调整）此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工後，清理全部装修废料、自费修理全部因装修工程而导致损毁的公共设施，及将管理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必需出示其工作证供驻守社区入口的保安管理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作出入证工本费人民币贰拾圆正（此金额可依实际状况须要而随时变动），管理公司才发给临时工作证。管理公司会随时突击检查装修工人是否领有管理公司发给的工作证。管理公司有权拒绝任何未领有工作证之装修工人在社区内进行任何工程

29、。管理公司在确定装修公司完全遵守有关条款後，并经有关业主在装修工程申请表背面签认该公司装修其单元妥当後，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常状况下不会发还。倘如装修保证金不足弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向管理公司缴付其差额。装修保证金一经退还後，如业主再欲装修，必需重新申请并再缴装修保证金，方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，管理公司办理登记，主动供应装修公司资质证明及缴交保证金。4、改装及加建工程当业主装修物业时，谨请留意切勿违反政府条例或“业主公约”，否则业主须将物业复原原状，或有可能受到上海市政府有关机关检控。未经物业公司书面批准之加建及改

30、装工程，一概不准动工。经物业公司批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程若有违反国有土地运用许可证或/及公约或/及市政府法规各条款，发展商及管理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。倘如发觉有非法或未经批准的加建及改装工程正在进行或存在，管理公司可依法实行法律行动或其他行动加以制止，或依据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或/及有关支出或/及赔偿，须由有关业主全部负责。如有疑问，请寻求独立专业看法及向管理公司查询。5、装修工程如用重型机械须知除非已得管理公司书面批准及由装修商交付特殊装修保证金，任何重

31、型机械不得进入本社区内。6、若有其他未尽事宜另行协议处理之甲方：联系电话：乙方（业主）：联系电话：丙方（施工单位）：联系电话：签订日期：_年_月_日装修协议书5甲方：_ 物业管理有限公司（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲方系_物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购买者或运用者托付进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过同等协商，特签此协议。一、 装修申请与报批第一条 乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写装修申请表；乙方向甲方供应下列材料：1施工单位营业执照及资质证书复印件（加盖公章），如托付个人则需装修托付书。2比例不小于1：100的装修设计图（包括：平

32、面图、隐藏工程图、机电项目施工图）或上述图纸的复印件。3乙方向甲方供应现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。4装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。其次条 甲方在收到乙方申请后，对乙方供应的资料进行审核，甲方自接到资料后3个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应根据许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条 对于乙方供应的资料，甲方认为须要修改或重新提交时，乙方应进行修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进行最终审核。第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自变更。如需修改或变动，应以书

33、面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条 假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、 出入证第一条 为保证乙方装修工作的顺当进行，乙方须要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻挡其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。其次条 假如甲方发觉乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条 装修完毕后，乙方应刚好将其申请的全部出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退

34、还临时出入证押金。三、 装修保证金第一条 为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金每户20xx元。其次条 乙方缴纳装修垃圾清运费：80以下200元/户80以上300/户；自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。第三条 装修完毕后乙方通知甲方进行初验，验收合格后，1个月后进行复验；未发觉违章装修及其他问题，按规定退还装修保证金。如验收不合格，甲方将要求乙方进行限期整改，整改合格后甲方退还乙方装修保证金。四、 留意事项第一条 楼宇土建结构装修1不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自由主体结构上剔槽、打洞，

35、不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3装修室内地面石材厚度不得超过12CM，地面装修总厚度不得超过3CM，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可接着施工。5乙方装修所运用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。其次条 水、暖气、燃气管道设施装修1严禁改动室内供暖管线设施。2严禁拆改室内、外水表，不得擅自拆改原设计管线。3严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4室内全部管线节门、接口四周需留有100MM以上距离，并必需按规定预留长、宽不小

36、于400MM的检查口，便于日后修理检查。5不得擅自封包燃气管道、下水管线。6安装燃气热水器必需采纳强排式，且其排气管不得超出外墙10CM，不得排入烟道 或管井。7卫生间必需进行二次防水。8卫生间、厨房间墙体改动的，应当根据防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条 配电、弱电信号设施装修1配电系统布局必需按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必需有劳动局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业管理公司备案）。2严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必需按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3不得擅自增改原设计配电限制和计量仪表，隐藏施工部分：照明、插座、空调

37、插座必需按原设计负荷单路限制施工。4严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。5浴室安装浴霸必需从插座重新引线，不能运用原预留灯线。房间内不得运用超过原设计负荷的电器第四条 楼宇外观装修1严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装室外护栏。2严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。3空调室外机必需按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。第五条 装饰施工现场1装饰材料搬运：乙方须提前申请电梯运用时间，按安排支配时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必需

38、封装不漏，搬运完毕须将搬运路途刚好清扫干净。2装修垃圾清运：乙方必需遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标记，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整齐。4装修施工时间：1）工作时间：8：00-12：00，14：00-18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2）机械设备作业时间：8：00-11：30，14：30-18：00，

39、其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。（周六、日静音作业）5消防平安：每户装修施工现场必需配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。乙方必需遵守各项平安防火规定，履行与甲方签订的平安防火责任书。五、 装修竣工验收装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由物业验收人员、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方担当。六、 其它事项第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身平安或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造

40、成的损失等均由乙方担当。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。其次条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。第五条 签约方甲 方：_ 物业管理有限公司 乙 方：_经办人：_经办人：_日 期：_ 日 期：_装修协议书6甲方：乙方：丙方：为加强“”品牌的终端形象建设，提高品牌知名度及业绩增长，公司对优秀店铺进行扶持。三方相互合作、共同发展。经友好协商，达成以下协议：第一条：协议内容1、本协议有效期限为两年。2、保证

41、金：丙方需向甲方交纳1.5万元经营保证金，两年后无违约不计息返还。其次条：违约责任1、丙方店铺实际位置必需与装修申请表、装修前图片注明位置相符，如有不符，甲方没收保证金，并追究乙方的责任。2、丙方店铺必需执行协议第一条第5款规定，并且甲方品牌的陈设量必需达到总量的60%以上，如不达标，一经查实，将取消一切支持并没收保证金。3、甲乙双方必需维护丙方的经销权利益，在同一区域不得发展其次家经销商（非正常渠道进货除外），如有违约，赔偿丙方已投入的损失。4、如丙方未达到两年的经营期限，甲乙双方不再对其支持剩余未完成的部分，不再返还保证金。丙方有法律义务拆除甲方品牌形象，维护品牌声誉。第三条：其他条款1、

42、本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字（盖章）后生效；2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼依法解决。甲方代表：乙方代表：丙方代表：年 月 日年 月 日年 月 日装修协议书7_有限公司（以下简称甲方）为统一和提高_（以下简称乙方）的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、同等、互惠、互利的原则，达成如下协议：1、自协议签定之日，甲方负责为乙方供应店面整体设计及装修。装修内容包括：1）门头广告牌的设计、制作、安装；2）产品形象墙的设计、制作、安装；3）产品展示架的设计、制作、安装；4）店内主体色调的制定、粉刷；5）店内棚顶

43、吊旗的设计、制作、安装；甲方免费为乙方供应样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。2、自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_元整。3、乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。4、甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约状况，甲方将如数返还乙方的装修保证金（返款方式以地板兑现）。5、本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。6、本协议修改由双方协商解决。7、本协议自双方盖章之日起生效至_年_月_日终止。甲方：乙方：办公地址：开户银行：帐号：邮编：电话：传真：代表人（签字）：年 月 日装修协议书8物业管理项目：电话：托付人（业主）： ， 栋 层 号电话：受托付人/公司：电话：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住平安和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。二、保证装修期间正常水电供应。三、帮助业主定期对室内装修进行质量、平安的检