2022年一级建造师考试题库自测300题含答案(云南省专用).docx

《2022年一级建造师考试题库自测300题含答案(云南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级建造师考试题库自测300题含答案(云南省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3 个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ )。A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间 C.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间【答案】 ACN5B3T4E6P10T9I4HO9S4E1X4N6R4G3ZO8B10Q2P5K2T9X82、建设单位和施工单位签订施工合同，合同在 A 市签订，工程项目在 B 市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向

2、( )法院提出。A.建设单位所在地B.施工单位所在地C.A 市D.B 市【答案】 DCN10Y10M9D3T5A10O2HN2J7K7G1G2C5C9ZZ3T1C4N7Y8Y6R53、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民法院管辖。（2015）A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】 DCR8E9U6N2Y7F1W6HD9O1E6J10G6O3M8ZK1L5J3J5R1D3K54、下列事故中，不属于较大事故的是（ ）。A.造成3 人以上10 人以下死亡的事故B.造成10 人以上50 人以下重伤的事故C.造成5000 万元以上l 亿元

3、以下直接经济损失的事故D.造成1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故【答案】 CCK6K5T4P10P10D2Y3HY7V8V5E5K1N1D10ZE10J7O8H2V4H7U105、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】 ACZ7I8B10B10G5D4S4HZ3L7Q1D2X3E10R5ZA5E5H4N9M7P5M36、施工合同的解决争议条款约定“所有争议

4、提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )。（2012）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】 CCG8Q1J5T2Y5N8Z2HE3F6Q8X2P8W4P1ZA1C7E4A6M9S1U67、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()（2013）A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业【答案】 ACU10Y5J1X7P6H1G8HW9C4Z7A10U9T10M3ZE2J8N9I1N8C1S7

5、8、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（ ）。A. 拆除施工组织方案B. 堆放、清除废弃物的措施C. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D. 建设单位的资质证明【答案】 DCL7V2V6B9G7F7R9HW3J10C4X7D5U3D3ZP7S7W1O10H5S6X109、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事诉讼证据的若干规定的是()。A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理【答案】 DCF1J5L3K8V1F10J6HA8N1A3

6、J2Q10P2T3ZX1V10C5P2N3K7Y910、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。A.资质等级B.注册资本C.专业技术人员能力D.技术装备【答案】 ACP2Q2Q3P5K10E3D6HI9G8R5H6U6W1O4ZU8E10G1E2J7A7H1011、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（ ）。A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住院就医的除外C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以

7、上法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉【答案】 DCF3C6B4T8O6N3Y5HE8S6E5E3T10Y3H8ZF1I1M7R4N4B8D712、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（ ）。A. Z市人民法院应当依法对此案进行审理B. Z市人民法院应当裁定不予受理C. Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D. Z市仲裁委员会不应当受理此案【答案】 BCJ7V6U1J10J2P7M7HB7K5E9V5V10P9Q1ZI3W10Z1U6

8、R8R6E813、关于城市护建设税的说法,正确的是（A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业积分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡激纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】 DCY7I1J4G2J3E5J10HH7B3B5K1B2N3X2ZU9O7Y2U3R6H7P814、下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是（）。A.国有资金项目，可以设定最高投标限价B.一个招标项目只能有一个标底C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制

9、E.招标人不得规定最低投标限价【答案】 BCM10T7W8P3E10T1R9HY8T3J4O10E2X3K3ZA9I7K7W9N9F1S715、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。2014真题A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】 BCR6N2E6V5K3V2R7HA7A1H9S4R2V9U10ZF7B6E9D3N3E6E216、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在

10、地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】 DCU10W10D8Z2L9W10C5HK4F5D2U1O3Q1S5ZH4Q3A7W2V9E5Q417、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】 ACW1Y8K10T7J6H9K4HL10M4G3S5M5W9U7ZL2R9F6K10H10P5A518、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况

11、下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定【答案】 DCK4K3R6P6J4T9L3HY5V3G8B7I10O3K7ZQ5I1A2J7S2J1D519、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级【答案】 BCH1B4G3H4Y6R6D9HD9K9R10R1Z5T8S7ZX4N2J3H2L1Q8J320、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列

12、一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由()审批。A.国家发展和改革委员会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院对外贸易经济行政主管部门D.国务院建设行政主管部门【答案】 CCS8F5N4I7A1S8B9HG6L2F5N10X1U8D3ZJ4C2H9M10J1V6T821、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】 DCU7F8I3N5X6M2N10HV2X5B7X3I9R3B10ZN7N

13、7E7P3X6Y9O1022、中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由（ ）等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 CCY4H9C1T8P1R2H8HN1O9X9A7Q8L10Z2ZB10C6T7Z6V10Y3D523、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（ ）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是

14、建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】 CCG2M7K6A4F8W6A5HB9U9X1N2G1Y1E8ZI5S6O5Q8N1B8W824、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2【答案】 ACH6C4U8C7T4D1X9HP3H1T3U8A4K1H2ZB9Q6I2Q3U9A4P325、根据民法典，可以质押的财产是（）。A.耕地使用权 B.建筑物 C.生产设备 D.土地所有权【答案】 CCK

15、1T6A1O9O7L10P5HJ3C3E8X2E9V1C7ZZ6Q9E2Y8O9A7V226、关于垫资的说法,正确的是()。A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律、行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】 CCA2B4T5Z9O10G5R2HM2Q8O8N6Z5E5I5ZX6N3Y7Q6S6C7U827、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.

16、甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】 CCT2M10O2F1V1B4E9HD2P2D2P5B5D3Q6ZK6D4N3T8Y7J2W1028、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力【答案】 BCR7Y7L4C5Z9H7O2HJ2M9D9L1U7Q7Y8ZL2I2I8M8I4Y3F829、10周岁以上不满1

17、8周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】 CCJ4Q2N7B9R9J4H9HJ10L8G7J7X2Y6X1ZY1Y10A1F5O6Y8I1030、某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于()。A.不当得利之债B.合同之债C.侵权之债D.无因管理之债【答案】 DCG1O10M8G7P8N4I1HJ3U7D8X2S3Z4W9ZG8B9Q5L10S10E2I531、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价

18、格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】 BCC8G3J6N4Q1J4V2HS1V5O1X6M7T9W6ZJ9B10G1U2L9A4X932、（2020年真题）根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】 CCR5Q1Y8E5N6N10O4HE8L4R6H7M2F7X4ZC2X5Z8K7H5H3J1033、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重

19、大损失，则赔偿责任应当由（ ）承担。A. 甲公司B. 乙公司C. 发包人D. 甲公司和乙公司连带【答案】 DCR9C6Z4D7E8R5R10HE6L8P1V4N6Q9H2ZP8A3F9Q8Y6H1Y334、（2020年真题）根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】 ACE10L5F1Z1I2K1E1HE2Y5V6Y7L1A2F6ZX6X4L3Q1V5G4I135、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级

20、和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】 ACQ1H6Q4X9L5B6V5HG7S1K7Y7C5D5L8ZK2A1F3Q5W2P5H636、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是 （ ） 。A. 鉴定申请应当在庭审结束前提出B. 鉴定报告由造价主管部门出具C. 法院对鉴定请求不予支持D. 鉴定期间计入审限【答案】 CCB6H2A3B10K1K2S2HL8I2E3T3A4M8B8ZR9O5J6B1

21、0U3S1B737、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予以支 付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单 位请求人民法脘保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（ ）。A. 2003年4月1日 B. 2003年8月1日C. 2005年4月1日 D. 2005年8月1日【答案】 DCB2J2D2N1E3H1B2HK10J1D3L3F2A8W9ZT8C7C5H8V9W10X938、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按（ ）征收环境保护税。A.45%B.55%C.65

22、%D.75%【答案】 DCX1M10O10U3G2U8U10HW1C10L3G3I8T9Y1ZT2S4B5W9C7Y2A439、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。A.整改，并及时报告有关主管部门B.整改，并及时报告建设单位C.暂时停止施工，并及时报告建设单位D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门【答案】 CCA2D7L2R10V9J2O6HK5H8J3X1M3V8G5ZC5O3T6U7H5U4C740、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请

23、施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】 ACZ2K8M7U9V7E8C3HC3W5X2P10L2C7Y3ZN6E8O6P4L5R8U541、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】 BCE1G7V7L5X2W3Y9HI7N6K2V3Z4W1L10ZI6A6L10G5W2B5D842、下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（ ）。A.建筑施工总承包资质序列企业中特级

24、资质不少于6 人B.劳务分包资质不应少于2 人C.分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准【答案】 CCQ5R8U7J9D2M1I1HL8H5D4B10I7V7L8ZD4V4O5S3M8S8D1043、有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（ ）。A.移送管辖B.协议管辖C.指定管辖D.管辖权转移【答案】 DCW3R2A5P2P1H1L5HL6V10K6W3C3K6V2ZA4M1L5O4X8M4G944、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()

25、。A.材料锈蚀引起的工程损失B.设计错误引起的工程损失C.工艺不善引起的工程损失D.地面下陷引起的工程损失【答案】 DCJ10J2U6A4G9I1Z2HR1D1J9B2E1W1V7ZG10Q9K6O4I9K6F1045、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是 （ ）。A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B. 联合体属于非法人组织C. 联合体各方独立承担相应的责任D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】 BCS8M9O5P1M10G4Z8HA5M9D10G6J6D7P6ZS3K8V6A7Y3Z2B146、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（ ）。A.建设工程质量

26、保证金应在保修期满后申请返还B.地基基础工程和主体结构的保修期应使用终身负责制C.同一建筑主体中不同建筑结构的最低质量保修期相同D.建设工程保修期和缺陷责任期的起止日相同【答案】 BCJ2B2S5R2L4U5U1HN6O1D10P5W10E9C9ZZ5X1B2E6C6Q4G147、甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 CCI9N

27、10B7S8V9M9Z10HZ6K10W7U4E8U10Y10ZQ10X2X8M9H3O4A248、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货。2011年6月3日的价格为每吨m万元，2011年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨（ ）元的价格支付货款。A. mB. nC. (m+n)/2D. 自由选择m或者n【答案】 BCD1C9Y6C1B2P8J3HM1P7P8Y2L2V9Q4ZK8P5D4M9A1P5H549、甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施,导致行人刘某不慎掉入甲施工

28、企业施工时开挖的沟槽中受伤,甲施工企业和刘某因此产生的纠纷,属于（ ）。A.合同纠纷B.权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】 BCG6G2L9W1A4F7T5HF10I4O1H1T5P2V3ZW9W9V3T2G5O3K550、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】 CCY6A8P4S6E4D4M8HJ9C4Z8D6U1N5R10ZN9W6J2R10T8A2G151、下面的说法中，错误的是()。A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作B.不得安排怀孕7个月以上

29、的女职工从事夜班工作C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作D.女职工生育不得少于98天的产假【答案】 ACO9E5W2A1H4K7B1HJ1H8Q2U4N5Q1T2ZZ3A1M7J6I8M5A752、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后( )内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。（2012）A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】 BCT3Q5L2N8H10A2I6HU8C7I3X3R8S5H8ZT2U5F9F8W2W10U453、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查

30、，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（ ）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】 ACR8Y8X4E4V9P4H7HB3R7S10O4N9M4Z9ZJ7E8Q6T2S9E8I554、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的

31、部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】 DCP2T9G8K9P10A8S9HT7O6M5F2P1J5G4ZG9R7M6N4L6L10A755、以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是()。A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等【答案】 BCC1E8M9L8U10E6S3HZ1O4I1R6H1Y7Z6ZA7C5Q3Z7S3C6K756、仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行

32、仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.人民检察院D.当地人民政府【答案】 ACC3C10O1T9X8D4E10HU10B5Q9G9N10E6Y8ZY2C5W3Y4U5F10C557、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】 CCE10D5E6S3U2X7M5HP3Q10D1F4T2E2E1ZL4Y6Q4Y4G10F

33、6D358、建设节能分部工程验收会议由（ ）主持。 A. 建筑节能工程分包人B. 总监理工程师C. 总承包人D. 建设单位法定代表人【答案】 BCS10B5L2I9X9A10J6HS9C6L1B10N2Y10Z7ZS3V8F3V8S2V9M159、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。A.综合应急预案B.施工单位的生产安全事故应急救援预案C.现场处置方案D.专项应急预案【答案】 DCA5C4Y8A9Q8G1U1HY8N2J1O9K6B7V10ZL1O6Y7V1L8B10T860、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由

34、（ ）负责。A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】 BCF10M9R5V10C4D10L5HY8N2U10P4X8L7K3ZD2Y1N8V3A6X7H761、根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检验检测机构对特种设备进行的检测包括（ ）。A.旁站检验 B.平行检验C.破损检验 D.型式检验【答案】 DCI6D6Y9I5F8E6R4HK3P1G6D3Z3J1H4ZI2Y9P8O10B7K3S462、水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（ ）。A.责令限期治理，

35、处应缴纳排污费数额1 倍以上4 倍以下的罚款B.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2 倍以上4 倍以下的罚款C.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1 倍以上5 倍以下的罚款D.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2 倍以上5 倍以下的罚款【答案】 DCZ4E2X7X3L8T6G10HT4K5F1L10K1D7O1ZA10A6V5A8J9Y6F963、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工

36、日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】 BCD10V1E5C2Q1L10U9HI4P7L8Z9K3D1P7ZR2M5Q9J3E4P6L564、根据 公司法的规定，有限责任公司股东会的职权不包括()。A.决定公司的经菅计划和投资方案 B.审议批准公司的年度财务预算报告C.对公司增加或减少注册资本作出决议 D.修改公司章程【答案】 ACW7U3E1R1Z9X6B2HW7M10W10I3N9V4I9ZT8M10E2Y1W8O10V965、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的（ ）。 A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡 B.施工

37、企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡 C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失 120 万 D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡【答案】 CCU2D8P5C2P2T10G9HI10K2E8A9Q10G10H6ZS2A9A7P8G4J8E266、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据 合同法，此协议为（）。（2016）A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答

38、案】 BCQ3V8C10F6V7J9Q1HZ8X8F3N1C4M1F8ZT3E1W8S1S3Y2D967、根据实施工程建设强制性标准监督规定,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（）。A.责令停业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等级D.依法追究刑事责任【答案】 BCW3N7I2T4P8F3O7HK4B9E3R9N9P8N7ZE9J10F10O3I7R2Y568、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是()。A.以划拨方式提供国国有土地使

39、用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】 BCO3N8K2Q8T3A10H5HR2P1A4R3Y6M3W4ZD3W3K1F4K8H6Y569、某项目于2007年3月1日开工，2007年12月10日主体工程完工，2007年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于()。A.2007年3月1日B.2007年12月10日C.2007年12月28日D

40、.2008年3月1日【答案】 CCZ1E7S3U4P8X8E3HX6U7Y6D2Z1R6C6ZY7I5J1C1E2F3E170、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（ ）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包【答案】 DCP2Q7V9Y10B3R7B2HP10X3A10F2H10B8S3ZL1I4Y1K5L3H1Q571、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单

41、位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过 .诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾， 一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】 BCQ8Y1A8Y3W9M5I4HA1C2W7U1Y2O3Z7ZV6A5I9C3L7L3U472、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万

42、元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）万元.A. 700 B. 800C. 900 D. 1000【答案】 BCZ1T2S3S6M10D6J3HC7Y10K9V9G4L4B2ZI6F2K4D7P4N3X673、发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。A.不予受理B.依法受理C.撤销裁决书D.重新审理并作出判决【答案】 ACD1Y8L9B5W7R7F8HF7Z4D2Q1S1V7M4ZR8D3K10V8D7X10M174、 固体废物污染环境防治法规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存

43、、处置的，应当向（ ）提出申请。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门【答案】 DCQ3T7A6C9B10O6I1HB3O3D10Q3I1X8X1ZW5U5D7T6D8S2W775、位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，A公司将B公司诉至法院控告B公司违约。根据民事诉讼法，此案件的管辖法院是（）A.甲地法院B.乙地法院C.丙地法院D.如无特别约定，乙地和丙地的法院都有管辖权【答案

44、】 CCV6R6Q7X9J3O10H6HF2L9M5M5M6R9O5ZY5S4A10U10N4F6H376、生产安全事故报告和调查处理条例规定，国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的()规定。A.强制性B.补充性C.推荐性D.参考性【答案】 BCM8U3L3D2N1Y2Y7HF1Y6X2F8O10V1Y1ZM10F1U8L7P8X2S1077、用人单位违反劳动法规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为()。A.5个月的月工资B.10个月的月工资C.经济补偿标准金额D.经济补偿标准金

45、额的2倍【答案】 DCC10O10J1O4O3X3J2HS3U10U4Q6E5H9R10ZA10A2B5J4X4I10R1078、仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括()。A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性【答案】 BCL1I1O10Q1I6P3A2HU4Y9S3P10D6R4W4ZM3P1M8T2Y5U10Y879、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（ ）。A.外墙面的防渗漏为5 年B.供热与供冷系统为2 年C.屋面防水工程为3 年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】 ACY6X2Z1D2P8O10N4HS5M1T2H3K8S7

46、S2ZL7F4B8P6M4G7E980、关于保证责任的表述中，不正确的是()。A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担保证责任D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】 BCK6D10P4E5W2D8S2HQ8U5N8S6U4X10X10ZK3B9O10W7X6T7Z281、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还